4784/2023-494413(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург 29 ноября 2023 года Дело № А56-50899/2023

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Данилова Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукиной А.Д. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" (адрес: Россия 198188, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>);

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП: <***>)

о взыскании при участии от истца (заявителя): ФИО2 (доверенность от 28.03.2023) от ответчика: ФИО1

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании:

- по договору от 14.04.2020 № ТСП/ИП-01/2020: 495 000 руб. неотработанного аванса - по договору от 28.05.2020 № ТСП-ИП-02/20: 335 000 руб. неотработанного аванса.

В настоящем судебном заседании, суд по ходатайству ответчика приобщил к материалам дела отзыв на иск, по ходатайству истца – возражения на отзыв.

Представитель истца, уточнил исковые требования в части взыскания по договору от 28.05.2020 № ТСП-ИП-02/20 неотработанного аванса 330 000 руб., в остальной части исковые требования не изменил.

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял заявленные уточнения.

Истец уточненные требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

ООО «ТехСтройПроект» (далее – Истец, Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее – Ответчик,

Подрядчик) с целью выполнения комплекса работ на объекте заключены между собой следующие договоры подряда:

- договор на выполнение проектных работ № ТСП/ИП-01/20 от 14.04.2020г. (далее - Договор-1), согласно которого Подрядчик обязался по заданию Заказчика (Задание на проектирование - Приложения № 1.1, 1.2 к Договору-1) выполнить комплекс работ и услуг по разработке проектно-технической документации стадии «Рабочая документация» (РД) по внутренним инженерным системам отопления и вентиляции (далее Работы-1) на объектах: «Многоквартирный дом со встроенными учреждениями обслуживания, встроенным наземным гаражом, встроенным подземным гаражом, встроенными трансформаторными подстанциями, встроенной распределительной подстанцией» по адресу: <...> участок 241, (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова) «Многоквартирный дом со встроенными учреждениями обслуживания, встроенным наземным гаражом, встроенным подземным гаражом, встроенными трансформаторными подстанциями» по адресу: <...> участок 242, (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова);

- договор на выполнение проектных работ № ТСП/ИП-02/20 от 28.05.2020г. (далее«Договор-2»), согласно которого Подрядчик обязался по заданию Заказчика (Задание на проектирование - Приложения № 1.1, 1.2 к Договору-2) выполнить комплекс работ и услуг по разработке проектно-технической документации стадии «Рабочая документация» (РД) по внутренним инженерным системам водоснабжения и водоотведения (далее- Работы-2) на объектах: «Многоквартирный дом со встроенными учреждениями обслуживания, встроенным наземным гаражом, встроенным подземным гаражом, встроенными трансформаторными подстанциями, встроенной распределительной подстанцией» по адресу: <...> участок 241, (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова) «Многоквартирный дом со встроенными учреждениями обслуживания, встроенным наземным гаражом, встроенным подземным гаражом, встроенными трансформаторными подстанциями» по адресу: <...> участок 242, (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова);

(далее совместно именуемые – «Договоры»), а Заказчик обязался принять выполненные работы по Договорам и оплатить результат выполненных Работ.

Объем, содержание, стоимость и сроки выполнения Работ определены следующие:

1) по Договору-1 - заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Договору-1), календарным графиком выполнения работ (Приложения №№ 2.1, 2.2 к Договору-1), Составом работ (Приложение № 4 к Договору-1);

2) по Договору-2 - заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Договору-2), календарным графиком выполнения работ (Приложения №№ 2.1, 2.2 к Договору-2), Составом работ (Приложение № 4 к Договору-2).

Стоимость работ по Договору-1 составляет 1 650 000 руб. без НДС, является договорной и неизменной на весь период действия Договора-1 (п.п. 2.1. Договора-1).

Согласно п.п. 2.3. Договора-1, оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- 30 % от цены Договора-1, что составляет 495 000 руб., без НДС, Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве аванса в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора-1;

- окончательный расчёт между Заказчиком и Подрядчиком в объеме 70 % от цены Договора-1, что составляет 1 155 000 руб. без НДС, производится в течение 20 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Стоимость работ по Договору-2 составляет 1 100 000 руб., без НДС, является договорной и неизменной на весь период действия Договора-2 (п.п. 2.1. Договора-2).

Согласно п.п. 2.3. Договора-2, оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- 30 % от цены Договора-2, что составляет 330 000 руб., без НДС, Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве аванса в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора-2;

- окончательный расчёт между Заказчиком и Подрядчиком в объеме 70 % от цены Договора-2, что составляет 770 000 руб., без НДС, производится в течение 20 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Как установлено п. 2.5. Договоров заказчик вправе задержать оплату работ до устранения недостатков, выявленных при приемке документации.

Согласно п.п. 3.1. Договоров, срок выполнения работ определяется Календарным графиком выполнения работ (Приложения №№ 2.1, 2.2 к Договорам), являющимся неотъемлемой частью Договоров.

Договором-1 и Договором-2 предусмотрено, что согласно Календарному графику выполнения работ - участок 241 срок выполнения работ по данному участку – 14.12.2020.

Договором-1 и Договором-2 предусмотрено, что согласно Календарному графику выполнения работ - участок 242 срок выполнения работ по данному участку – 01.06.2021.

Согласно п.п. 3.2. Договоров, сроки выполнения работ по Договорам переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком установленных сроков:

- выдачи Задания на проектирование, утвержденным Заказчиком (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Договорам);

- выдачи исходно-разрешительной документации согласно Перечня исходных данных (Приложение № 5 к Договорам).

Выдача Заданий на проектирование по Договору-1 произведена Заказчиком 14.04.2020, Заданий на проектирование по Договору-2 - 28.05.2020.

Исходная документация по Договору-1 (в соответствии с Приложением № 5 к Договору-1), как указывает истец, была направлена Подрядчику в полном объеме на электронную почту, указанную в реквизитах Подрядчика, 13.04.2020, 19.05.2020, 25.05.2020, 11.06.2020, 06.07.2020 и 10.08.2020.

Исходная документация по Договору-2 (в соответствии с Приложением № 5 к Договору-2) была направлена Подрядчику в полном объеме на электронную почту, указанную в реквизитах Подрядчика, 13.04.2020, 19.05.2020, 25.05.2020, 11.06.2020, 06.07.2020 и 10.08.2020.

При разработке проектных решений по отоплению и водоснабжению (раздел ОВ по Договору-1) Подрядчику необходимо было учитывать решения по водоснабжению и водоотведению (раздел ВК по Договору-2), чтобы при проектировании сетей ОВ они не накладывались на сети ВК, а так же на технологические решения (ТХ) и решения по пожарной безопасности (ПБ1).

В связи с этим в адрес Подрядчика были высланы в электронном виде: — 13.04.2020г. - материалы АР и тома разделов 5.4.1 (ОВ) по уч.241 и уч.242;

— 19.05.2020г. - материалы ВК (ВодоСнабжение и ВодоОтведение) и ТХ (технологические решения) по уч.241 и уч.242 (тома 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1);

— 25.05.2020г. - материалы ПБ1 по уч.241 и уч.242;

— 11.06.2020г. - дополнительные материалы АР (архитектурные решения, чертежи с разрезами автостоянок уч.241);

— 06.07.2020г. - дополнительные материалы АР (архитектурные решения, чертежи с доп. материалами планов автостоянок уч.241);

— 10.08.2020г. - доп. материалы ВО (ВодоОтведение) по уч.241 и уч.242 (тома 5.3.2).

По этой причине исходные данные по Договору-2 были высланы вместе с исходными данными по Договору-1 частично ранее даты заключения Договора-2.

Вследствие чего, повторно передавать Подрядчику исходные данные по Договору-2 не было необходимости.

Состав работ определен приложением № 4 к Договорам.

Перечень исходных данных определен приложением № 5 к Договорам. План финансирования работ к Договору-1 определен приложением № 3 к Договору-1:

Согласно п.п. 4.1. Договоров, при завершении работ (этапа работ) Подрядчик передает Заказчику электронную редакцию рабочей документации (в форматах *.pdf и *.dwg) и 2 (два) экземпляра Актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком. Акты и результат выполненных Работ могут быть направлены Подрядчиком Заказчику по электронной почте, указанной в разделе 11 настоящего Договора.

Согласно п.п. 4.2. Договоров, Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить в тот же срок мотивированный отказ от приемки работ.

Согласно п.п. 4.3. Договоров, в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ при обнаружении последним недостатков разработанного проекта и/или документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения.

Из текста искового заявления следует, что, аванс по Договору-1 в размере 495 000 руб. оплачен Заказчиком в полном объеме, в обоснование чего представил платежные поручения№ 112 от 26.05.2020 на сумму 100 000 руб.; - № 141 от 14.07.2020 на сумму 200 000 руб. - № 222 от 12.02.2021 на сумму 195 000 руб., по Договору-2 в размере 330 000 руб. платежными поручениями: - № 122 от 15.06.2020 на сумму 65 000 руб.; - № 142 от 14.07.2020 на сумму 130 000 руб.; - № 223 от 12.02.2021 на сумму 135 000 руб.

Общий аванс по обоим Договорам составил 825 000 (495 000 + 330 000).

Вместе с тем, сроки выполнения работ по Договору-1 и Договору-2 истекли, работы по этим Договорам Подрядчиком не выполнены и не сданы Заказчику.

Уведомлениями о расторжении договора и претензией о возврате денежных средств исх. № 660 от 06.04.2023, исх. № 661 от 06.04.2023 Заказчик уведомил Подрядчика об одностороннем отказе от Договора-1, Договора-2 с десятого дня с даты отправки уведомления и в досудебном претензионном порядке потребовал от Подрядчика вернуть оплаченный по Договору-1 аванс в размере 495 000 руб, по Договору-2 размере 330 000 руб.

Поскольку ответчик оставил данные требования без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что работы по Договору-1, Договору-2 выполняются в соответствии с условиями п. 7.1 Договоров, сроки действия договоров установлены с момента подписания до полного исполнения сторонами.

В ходе исполнения выполнения работ заказчиком вносились изменения в исходные данные, в связи с чем сроки выполнения работ переносятся на соответствующий период.

Вместе с тем, ответчик также указал, что работы по Договору-1 были преданы Истцу по участку 241 с шифром проекта 03-2018-241-1-ОВ1 29 марта 2021 г. в 19:16

Проект вентиляции по участку 241 с шифром проекта 03-2018-241-1-ОВ2 был передан 1 апреля 2021 г. в 10:29

Сводный план инженерных коммуникация в подвале здания по участку 242 был передан 14 марта 2022 г. в 15:38

Расчет системы Дымоудаления в здании на участке 242 был передан 15 апреля 2022 г. в 15:03

Работы по Договору 2 были преданы Истцу водоснабжения и канализации по участку 241 с шифром проекта 03-2018-241-1-ВК 11 апреля 2022

Сводный план инженерных коммуникация в подвале здания по участку 242 был передан 14 марта 2022 г. в 15:38

После получения замечаний по выполненной работе ответчиком были устранены замечания и переданы листы проектов с изменениями в письмах от 5 ноября 2021 г. в 11:44 исправления раздела отопление ОВ1.

от 23 августа 2021 г. в 17:10 исправления раздела водоснабжения и канализации ВК

от 10 августа 2021 г. в 10:29 исправления раздела вентиляции ОВ12

от 14 марта 2022 г. в 9:22 была предана исправленная версия проектных работ по разделу водоснабжение и канализация ВК

от 26 января 2022 г. в 20:03 листы изменения раздела отопление ОВ1

Так же ответчик указал, что в ранее переданной проектной документации на каждом листе в качестве разработчика указан ответчик (ФИО1), что подтверждает выполнение всех работ лично ответчиком.

Истец, возражая на доводы ответчика, указал, что ответчик, подписав договор и будучи информированным о составе работ и перечне передаваемых для работы исходных данных, принял на себя обязательство выполнить работы по Договорам по указанным в приложениях № 4 к Договорам перечням работ с использованием указанных в приложениях № 5 к Договорам исходных данных в том объеме, в котором они содержатся в указанных приложениях.

Истец указывает, что по Договору № ТСП/ИП-01/20 от 14.04.2020:

- cрок выполнения работ по участку 241 соответствует периоду с 14.04.2020 (дата заключения Договора) по 14.12.2020 (дата окончания работ согласно Календарного плана) согласно приложению № 2.1. к договору и составляет 244 дня.

- cрок выполнения работ по участку 242 соответствует периоду с 14.04.2020 (дата заключения Договора) по 01.06.2021(дата окончания работ согласно Календарного плана) согласно приложению № 2.2. к договору и составляет 413день.

По Договору № ТСП/ИП-02/20 от 28.05.2020г.:

- cрок выполнения работ по участку 241 соответствует периоду с 28.05.2020 (дата заключения Договора) по 14.12.2020 (дата окончания работ согласно Календарного плана) согласно приложению № 2.1. к договору и составляет 200 дней.

- cрок выполнения работ по участку 242 соответствует периоду с 28.05.2020 (дата заключения Договора) по 01.06.2021 (дата окончания работ согласно Календарного плана) согласно приложению № 2.2. к договору и составляет 369 дней.

В отношении представления исходных данных, истец указал, что вся исходная документация по Договору № ТСП/ИП-01/20 от 14.04.2020 была направлена ответчику в полном объеме в электронном виде электронными письмами 13.04.2020г., 19.05.2020г., 25.05.2020г., 11.06.2020г., 06.07.2020г. и 10.08.2020г.(конечная дата предоставления всех исходных данных по участку 241).

Изменения исходных данных, которые истец действительно направил ответчику 04.05.2022 г. касаются только работ по участку 242.

Исходные данные, пересланные истцом ответчику 04.05.2022г. не касаются работ по участку 241, и на их выполнение не влияют.

В связи со сложившейся у истца сложной ситуацией с получением исходных данных и технического задания от своего заказчика, Календарный план и Задание на проектирование (приложения 2.1. и 2.2. к Договорам), о неподписании которых упоминает ответчик, были направлены ответчику 29.09.2020 по Договору подряда № ТСП/ИП-01/20 от 14.04.2020 и 16.02.2021 по Договору подряда № ТСП/ИП-02/20 от 28.05.2020г. сразу после получения истцом Календарных планов и Заданий на проектирование по своему договору с заказчиком, так как Календарный план и Задание на проектирование для спорных Договоров составлялись и утверждались истцом на основании Календарного плана и Задания на проектирование, выданное истцу с такой большой задержкой его заказчиком.

Работы по Договору № ТСП/ИП-02/20 от 28.05.2020г.:

- в части участка 241 должны быть выполнены ответчиком 04.09.2021 (16.02.2021 + 200 дней);

- в части участка 242,с учетом доводов ответчика о предоставлении ему исходных данных по участку 242 (план кровли) 04.05.2022,работ должны быть выполнены ответчиком 08.05.2023 (04.05.2022 + 369 дней).

19.05.2023г. - дата направления истцом электронного письма об отказе от Договора в адрес ответчика и ответного письма ответчика в адрес истца.

Следовательно, как считает истец, просрочка ответчиком сроков выполнения работ по Договору № ТСП/ИП-01/20 от 14.04.2020 на 19.05.2023г.:

- в части участка 241 составляет 718 дня (с 31.05.2021 по 19.05.2023);

- в части участка 242 на 19.05.2023 составляет 11 дней (с 08.05.2023 по 19.05.2023) и на день составления настоящего отзыва работы по участку 242 ответчиком истцу не сданы, никакие, пусть даже отдельные части, документации ответчиком истцу не направлялись даже для ознакомления, не говоря уже о приемке выполненных работ.

Просрочка ответчиком сроков выполнения работ по Договору № ТСП/ИП-02/20 от 28.05.2020г.:

- в части участка 241 составляет 622 дня (с 04.09.2021 по 19.05.2023);

- в части участка 242 по состоянию на дату составления настоящего отзыва работы по договору по участку 242 ответчиком истцу не сданы, никакие отдельные части документации ответчиком истцу не направлялись даже для ознакомления, уведомления о готовности сдать работы и акты приемки выполненных работ ответчиком истцу не направлялись.

Также истец указал, что ответчик сам в электронном письме от 19.05.2023 признает факт невыполнения работ по участку 242.

В процессе исполнения Договоров, как указывает истец, ответчик на претензионные электронные письма истца об исправлении недостатков пересланных файлов с документацией отвечал что вот-вот исправит и перешлет., однако недостатки ответчик так и не устранил.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны.

В силу пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в статьях 715 и 717 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к

сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно статье 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Материалами дела подтверждается оплата истцом ответчику авансовых платежей на спорную сумму, а также расторжение истцом договоров в одностороннем порядке с уведомлением ответчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Согласно пункту 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

По смыслу указанных выше положений ГК РФ, а также правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 29.06.2004 N 3771/04, неосновательное обогащение на стороне приобретателя возникает с момента поступления в его владение и пользование чужого имущества, если при этом правоотношения сторон (приобретателя и потерпевшего) не урегулированы нормами обязательственного права и не связаны с исполнением гражданско-правовой сделки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В силу положений статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной; односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, изучив доводы сторон, учитывая, что ответчиком в материалы дела не представлено доказательств сдачи результатов работ в порядке, предусмотренным условиями договоров, акты сдачи работ в адрес истца не направлялись, а также принимая во внимание, что этапность выполнения работ с указанием стоимости каждого этапа сторонами не определена, ответчик ходатайство о назначении по делу экспертизы стоимости фактиченски выполненных работ не заявлял, арбитражный суд, с учетом одностороннего и неоспоренного ответчиком факта расторжения договоров, отсутствия сдачи результата работ, приходит к выводу о том, что исковые требования о

взыскании 825 000 руб. неосновательного обогащения являются обоснованными, правомерными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" 825 000 руб. неосновательного обогащения, 19 500 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Данилова Н.П.