Решение по делу № А56-61935/2025 от 30.09.2025 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

30 сентября 2025 года Дело № А56-61935/2025

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Болотовой Л.Д.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" (ОГРН: 1027809256254, ИНН: 7830000426);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СЭНС-СЕРВИС" (ОГРН: 1047844002557, ИНН: 7842006486);

о взыскании

установил:

государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" (далее – истец, заказчик) обратилось в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "СЭНС-СЕРВИС" (далее – ответчик, покупатель) по контракту от 31.07.2023 №29/23: 732 614,35 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Определением от 13.07.2025 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынесенным 03.09.2025 в виде резолютивной части, удовлетворены исковые требования.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд, установил, что между сторонами заключен государственный контракт № 29/23 от 31.07.2023 на выполнение работ по реконструкции общественного туалета по адресу: Санкт-Петербург, <...>, лит. А (далее – контракт).

В соответствии с п. 2.3 контракта сроки выполнения работ, отдельных этапов (начальный, конечный, промежуточные) по контракту определяются Сторонами в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту).

Согласно п. 4.2.1 контракта Подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.1 контракта, в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 3 контракту и его неотъемлемой частью.

В соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 05.04.2024), Дополнительным соглашением № 6 от 07.02.2025 Подрядчик обязан выполнить работы:

1) Строительно-монтажные работы (этап I, II) общей стоимостью 5 474 896,32 руб. (58 401,22 руб. + 5 416 495,10 руб.) в срок по 10.12.2023.

2) Строительно-монтажные работы (этап III) стоимостью 8 592 109,20 руб. в срок по 14.08.2024.

3) Строительно-монтажные работы (этап IV) стоимостью 3 407 624,91 руб. в срок по 31.08.2024 (нерабочий день, переноситься на 02.09.2024).

4) Благоустройство и озеленение территории стоимостью 2 430 602,26 руб. в срок по 15.10.2024.

5) Подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сдача объекта заказчику стоимостью 26 588,89 руб. в срок по 10.12.2024.

Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, установленные контрактом.

1) по строительно-монтажным работам (этап I, II) Подрядчик представил акты о приемке выполненных работ:

- № 1 от 23.12.2023 (исправление № 1 от 25.12.2023) на сумму 58 401,22 руб.

- № 3 от 27.03.2024 (исправление № 2 от 02.04.2024) на сумму 2 528 122,51 руб.

- № 6 от 25.06.2024 на сумму 1 000 761,82 руб.

- № 8 от 25.07.2024 (исправление № 3 от 21.08.2024) на сумму 414 244,21 руб.

Неустойка за просрочку выполнения работ, рассчитанная на 04.10.2024, взыскана по решению суда от 16.01.2025 по делу А56-110169/2024.

После 04.10.2024 Подрядчик представил акты о приемке выполненных работ:

- № 16 от 05.12.2024 на сумму 1 104 083,14 руб.

- № 19 от 10.12.2024 (исправление № 4 от 19.12.2024) на сумму 369 283,42 руб.

2) по строительно-монтажным работам (этап III) Подрядчик представил акты о приемке работ:

- № 9 от 25.07.2024 (исправление № 3 от 21.08.2024) на сумму 2 537 139,28 руб.

- № 14 от 13.11.2024 (исправление № 4 от 09.12.2024) на сумму 1 631 473,64 руб.

- № 18 от 10.12.2024 (исправление № 5 от 19.12.2024) на сумму 2 659 658,76 руб.

- № 20 от 18.12.2024 (исправление № 1 от 19.12.2024) на сумму 1 763 837,52 руб.

3) по строительно-монтажным работам (этап IV) Подрядчик представил акты о приемке работ:

- № 5 от 25.06.2024 (исправление № 1 от 25.06.2024) на сумму 985 566,01 руб.

- № 7 от 25.07.2024 (исправление № 2 от 20.08.2024) на сумму 319 778,10 руб.

- № 12 от 27.09.2024 (исправление № 2 от 09.10.2024) на сумму 1 334 415,30 руб.

- № 13 от 13.11.2024 (исправление № 5 от 10.12.2024) на сумму 295 571,06 руб.

- № 17/1 от 10.12.2024 (исправление № 5 от 19.12.2024) на сумму 472 294,44 руб.

4) по благоустройству и озеленению территории Подрядчик представил акты о приемке работ:

- № 10 от 25.07.2024 (исправление № 2 от 20.08.2024) на сумму 1 233 425,22 руб.

- № 15 от 13.11.2024 (исправление № 5 от 09.12.2024) на сумму 1 197 177,04 руб.

5) по подключению к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сдаче объекта Заказчику Подрядчик представил акты о приемке работ:

- № 21/1 от 10.12.2024 (исправление № 3 от 16.12.2024) на сумму 26 588,89 руб.

Размер пеней за просрочку выполнения работ по вышеуказанным этапам контракта согласно расчета истца составляет: 67 563,09 + 533 284,01 + 85 564,26 + 46 091,32 + 111,67 = 732 614,35 руб.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 ГК РФ).

В соответствии с п. 6.8 контракта за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Поскольку представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт исполнения ответчиком обязательств с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ, суд делает вывод о правомерности предъявленных истцом требований по взысканию с ответчика неустойки.

Расчет, представленный истцом, судом проверен, признан арифметически верным и обоснованным.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЭНС-СЕРВИС" в пользу государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" 732 614,35 руб. неустойки, 41 631 руб. руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Болотова Л.Д.