РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-233170/24-13-1793

14 мая 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2025года

Полный текст решения изготовлен 14 мая 2025 года

Арбитражный суд в составе судьи Хаустова Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сербиным А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "ДЕЙМА" (238630, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПОЛЕССКИЙ, Г ПОЛЕССК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ЗД. 15, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.10.2002, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА" (119311, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2012, ИНН: <***>)

о взыскании 1 342 203 руб. 16 коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 23.09.2024

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 09.10.2024.

УСТАНОВИЛ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "ДЕЙМА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА" о взыскании 1 342 203 руб. 16 коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, по мотивам представленного отзыва.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства имеющиеся в деле, выслушав в судебном заседании полномочных представителей сторон, которые изложили свои позиции по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор поставки № П7998 от 24.05.2023г.

Поставщик обязался в порядке и на условиях, предусмотренных Договором поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель — принимать и оплачивать поставляемые ему товары на условиях, предусмотренных Договором. Поставка товаров осуществляется отдельными партиями в течение срока действия Договора на основании Заказов на поставку партии товара, согласованных Сторонами в соответствии с положениями раздела 3 Договора (п. 1.1. Договора).

Заказ (ORDERS) на партию товара составляется Покупателем и направляется Поставщику в электронном виде через систему электронного документооборота EDI в порядке и на условиях, предусмотренных в Дополнительном соглашении по EDI, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер Заказа определяет Покупатель. В Заказе Покупателя указываются дата, время и номер Заказа, наименование, количество, ассортимент, код, сроки поставки партии товара, наименование и адрес грузополучателя (адрес доставки), номер и дата настоящего Договора, а также иные необходимые для поставки конкретной партии товара условия. (п. 3.1.-3.2. Договора).

Поставщик в течение 3 (трех) часов с момента отправки Заказа Покупателем обязуется подтвердить Покупателю согласие поставить товар согласно Заказа, направив подтверждение Заказа (ORDRSP) посредством EDI. Любое уменьшение или изменение подтвержденного Заказа считается отказом от его выполнения в полном объеме (недопоставкой), вследствие чего накладываются штрафные санкции согласно Приложению № 4 (Санкции) к настоящему

Договору. В случае исполнения одного Заказа путем доставки Товара несколькими транспортными средствами - Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя при подтверждении Заказа (п. 3.5. Договора).

Поставки каждой партии Товара по настоящему Договору производятся в срок, указанный в Заказе или Графике поставки (в случае его согласования Сторонами), если иное не предусмотрено соглашением Сторон (п. 4.3. Договора).

В целях сокращения времени разгрузки доставившего Товар автотранспорта Поставщика Стороны вправе дополнительно согласовывать время и место доставки каждой партии Товара исходя из часов работы и возможностей склада (магазина). Покупатель не гарантирует своевременную приемку и разгрузку Товара, доставленного в несогласованное Сторонами время, в том числе с опозданием более чем на 60 (шестьдесят) минут, и вправе перенести приемку в общую очередь или отказать в приемке несвоевременно доставленной партии Товара, и указанное обстоятельство будет рассматриваться Сторонами как недопоставка соответствующей партии Товара (п. 4.4.3. Договора).

Датой поставки (датой передачи товара) является дата передачи товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной Сторонами товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной и/или универсальном передаточном документе, а в случае выявления расхождений по количеству, качеству с данными сопроводительных документов Поставщика, с учетом подписанного Сторонами «Акта приема-передачи ТМЦ». С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения (п. 5.2. Договора).

Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой платежа, установленной с момента фактического получения товара, которая составляет при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации — 40 календарных дней (согласно ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 40 календарных дней). Под «отсрочкой платежа» в рамках настоящего Договора подразумевается количество дней отсрочки платежа за поставленный Поставщиком Покупателю товар, исчисляемых с даты фактической передачи товара Покупателю. (подп. 3 п. 7.8. Договора).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Размер штрафных санкций устанавливается в Приложении № 4 (Санкции) к настоящему Договору (абз. первый п. 7.14. Договора).

В случае недопоставки или иного несоблюдения условий поставки в отношении Заказа под согласованную Сторонами промоакцию, по требованию Покупателя уплачивается штраф в размере 50% от стоимости недопоставленного (непоставленного) товара (п. 10.1. Приложение № 4 (Санкции) к Договору).

Покупатель 19.06.2024 направил в адрес Поставщика заказ № Deim_m/47 (53578224) на поставку партии мясных консервов Тушеная говядина «Любимый дом» (под согласованную Сторонами Договора промоакцию).

Согласно заказу № Deim_m/47:

- стоимость партии товара составила 4 448 840 (четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- дата и время доставки партии товара: 22.06.2024 13:00;

- место доставки партии товара: Склад 215, РЦ Северное Шереметьево, 143623, Московская область, Дмитровский р-н, Глазово д, Бабаиха, в районе складской, К8.

Поставщик 19.06.2024 подтвердил готовность поставить товар Покупателю согласно условиям поступившего заказа.

Грузовой автомобиль МАЗ У508НХ750 под управлением водителя ФИО3, с партией товара (заказ № Deim_m/47) прибыл к месту ее доставки 22.06.2024 в 16:53 — опоздание на 03 часа 53 мин от установленного в заказе времени, причина опоздания — поломка транспортного средства, доставлявшего товар (объяснение водителя ФИО3 от 24.06.2024, кассовый чек № 8 от 22.06.2024 (приобретение запасных частей), сведения из системы ГЛОНАСС о поездках автомобиля МАЗ У508НХ750 от 22.06.2024).

По причине допущенного опоздания, в соответствии п. 4.4.3. Договора автомобиль с партией товара был переведен Покупателем для приемки товара в общую очередь.

В 21:21 22.06.2024 автомобиль с партией товара заехал на территорию распределительного центра Покупателя и документы на партию товара (заказ № Deim_m/47) были переданы уполномоченному представителю Покупателя для ее приемки.

В 00:00 23.06.2024 от Покупателя через систему EDI в адрес Поставщика поступило уведомление о приемке партии товара (заказ № Deim_m/47), кроме того, факт приемки Покупателем партии товара (заказ № Deim_m/47) подтверждают УПД № 754 от 21.06.2024, акт приема-передачи № 3151179Р от 23.06.2024, подписанные уполномоченными представителями Покупателя.

В дальнейшем от Покупателя в адрес Поставщика 04.07.2024 через систему электронного документооборота поступила претензия с требованием уплатить штраф в размере 1 346 652 (один миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек — 30 (процентов) от стоимости партии товара (заказ № Deim_m/47), доставленной на распределительный центр Покупателя с опозданием на 10 (десять) часов, со ссылкой на п. 10.1 Приложения № 4 (Санкции) к Договору.

Письмом от 16.07.2024 исх. № 209 Поставщик отказал Покупателю в удовлетворении указанной выше претензии.

От Покупателя в адрес Поставщика 01.08.2024 по почте (ценное письмо с описью вложения) поступило заявление о зачете от 12.07.2024, которым Покупатель уведомил Поставщика о зачете встречных однородных требований на сумму 1 346 652 (один миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, а именно:

• денежное требование Покупателя к Поставщику об уплате штрафа согласно п. 10 Приложения к № 4 Договору за нарушение срока поставки партии товара по заказу № Deim_m/47 (п. 4.3. Договора) на сумму 1 346 652 (один миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС;

• денежное требование Поставщика к Покупателю об оплате поставленного по Договору товара на сумму 1 346 652 (один миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС.

Поставщик не отрицает факт нарушения им срока поставки товара согласно заказу № Deim_m/47 (сроком в 10 часов), но не согласен с размером штрафа, удержанного с него Покупателем путем проведения зачета, поскольку с учетом периода просрочки исполнения неденежного обязательства — доставить партию товара к месту ее передачи, сумма указанного штрафа является чрезмерной и несоответствующей нарушенному обязательству.

Поставщик направил в адрес Покупателя досудебную претензию (письмо исх. № 231 от 12.08.2024) с требованием в добровольном порядке перечислить денежные средства в размере 1 342 203 (один миллион триста сорок две тысячи двести три) рубля 16 копеек в счет возмещения стоимости неосновательного обогащения — излишне списанную Покупателем неустойку по договору поставки № П7998 от 24.05.2023 (заказ № Deim_m/47 от 19.06.2024).

Письмом исх. № б/н от 22.08.2024 Покупатель в удовлетворении досудебной претензии Поставщику отказал.

По мнению истца со ссылкой на положения ст. 330, 333, 1109 ГК РФ, совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяют сделать вывод о правомерности заявленных требований.

Однако, суд не может согласиться с позицией истца ввиду следующего. Принимая во внимание доводы отзыва ответчика, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с условиями заключенного между Ответчиком (Покупателем) и Истцом (Поставщиком) Договора поставки Поставщик принял на себя обязательства в порядке и на условиях договора поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель -принимать и оплачивать поставляемые ему товары на условиях Договора поставки. Поставка товаров осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора на основании Заказов на поставку партии товара, согласованных Сторонами в соответствии с положениями раздела 3 Договора (п. 1.1. Договора поставки).

В п. 3.1. Договора поставки установлено, что Заказ (ORDERS) на партию товара составляется Покупателем и направляется Поставщику в электронном виде через систему электронного документооборота EDI в порядке и на условиях, предусмотренных в Дополнительном соглашении по EDI, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору. Размер Заказа определяет Покупатель.

В Заказе Покупателя указываются дата, время и номер Заказа, наименование, количество, ассортимент, код, сроки поставки партии товара, наименование и адрес грузополучателя (адрес доставки), номер и дата настоящего договора, а также иные необходимые для поставки конкретной партии товара условия (п. 3.2. Договора поставки).

В соответствии с п. 3.5. Договора поставки Поставщик в течение 3 (трех) часов с момента отправки Заказа Покупателем обязуется подтвердить Покупателю согласие поставить товар согласно Заказа, направив подтверждение Заказа (ORDRSP) посредством EDI. Любое уменьшение или изменение подтвержденного Заказа считается отказом от его выполнения в полном объеме (недопоставкой), вследствие чего накладываются штрафные санкции согласно Приложения №4 к настоящему Договору. В случае исполнения одного Заказа путем доставки Товара несколькими транспортными средствами Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя при подтверждении Заказа.

Согласно п. 3.6. Договора поставки в случае неполучения Покупателем подтверждения Заказа от Поставщика и отсутствие возражений со стороны Поставщика в срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего Договора, либо обоснованного отказа от исполнения Заказа в соответствии с п. 3.8. настоящего Договора, трактуется как согласие Поставщика со всеми условиями поставки партии товара, изложенными в Заказе. Заказ Покупателя считается принятым и обязательным для исполнения Поставщиком. Получение Покупателем возражений Поставщика относительно количества товара, указанного в Заказе, не освобождает Поставщика от ответственности за недопоставку товара в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.

В соответствии с п. 3.8. Договора поставки в случае невозможности исполнения заказа в полном объеме или в какой-то части (в том числе при необходимости изменения согласованного Сторонами ассортимента Товаров и/или вывода отдельных позиций из Заказа) по причинам, указанным в разделе 9 настоящего Договора, Поставщик обязан в пределах срока, установленного настоящего разделом Договора для подтверждения Заказа Поставщиком, направить обоснованный отказ от исполнения Заказа с приложением документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки. Указанный в настоящем пункте отказ от исполнения Заказа Поставщик обязан направить Покупателю на адрес электронной почты: bo@ivoin.ru и stock@ivoin.ru или направить по иному дополнительно сообщенному Покупателем Поставщику адресу в письменной форме. Направление уведомления об отказе от исполнения Заказа Покупателя иным способом не является надлежащим уведомлением Покупателя и не будет рассматриваться Покупателем, и в этом случае Покупатель вправе применить к Поставщику штрафные санкции, предусмотренные Приложением №4 к настоящему Договору.

Стороны пришли к соглашению, что применительно к настоящему Договору не считается обоснованным отказ, в частности, связанный с нарушением обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем технического, организационного, юридического и пр. характера на производстве, складе, офисе и т.д., совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением цен либо валютных курсов (п. 3.9. Договора поставки).

В п. 4.3. Договора поставки установлено, что поставки каждой партии Товара по настоящему Договору производятся в срок, указанный в Заказе или Графике поставки (в случае его согласования Сторонами), если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Согласно п. 4.4.3. Договора поставки в целях сокращения времени разгрузки доставившего Товар автотранспорта Поставщика Стороны вправе дополнительно согласовывать время и место доставки каждой партии Товара исходя из часов работы и возможностей склада (магазина). Покупатель не гарантирует своевременную приемку и разгрузку Товара, доставленного в несогласованное Сторонами время, в том числе с опозданием более чем на 60 (шестьдесят) минут, и вправе перенести приемку в общую очередь или отказать в приемке несвоевременно доставленной партии Товара, и указанное обстоятельство будет рассматриваться Сторонами как недопоставка соответствующей партии Товара.

В соответствии с п. 5.2. Договора поставки датой поставки (датой передачи товара) является дата передачи товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной Сторонами товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной и/или универсальном передаточном документе (далее - ТН/ТТН/УПД), а в случае выявления расхождений по количеству, качеству с данными сопроводительных документов Поставщика, с учетом подписанного Сторонами «Акта приема-передачи ТМЦ». С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

В п. 5.7. Договора поставки стороны согласовали, что в случаях, когда при приемке товара установлены расхождения по количеству, качеству, с данными сопроводительных документов Поставщика и/или условиями настоящего Договора, Сторонами оформляется "Акт приема-передачи ТМЦ" (далее - Акт), в котором обязательно указываются номер и дата составления указанного Акта, реквизиты накладной, место приемки товара, наименование и адрес Поставщика, номер заказа, количество и перечень принятого по данному Акту товара, суть расхождений. Данный Акт подписывается со стороны Поставщика лицом, сопровождающим поставку товара, при этом Поставщик гарантирует наличие у такого лица соответствующих полномочий, и бухгалтером Покупателя, а также проставляются оттиски печати Сторон. О составлении «Акта приема-передачи ТМЦ» делается соответствующая отметка в накладной. В случае обнаружения несоответствия товаросопроводительных документов Заказу или Договору Акт является запросом на их получение и/или исправление, при этом моментом получения запроса Поставщиком является дата составления Акта. Кроме того, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта вправе, но не обязан, дополнительно к указанному выше Акту составить и направить по электронной почте или посредством EDI электронный документ, отражающий несоответствие данных, указанных в товаросопроводительных документах, Заказу или условиям договора. Такой Акт (уведомление) считается запросом на предоставление исправленных и/или недостающих сопроводительных документов. В данном случае Поставщик несет ответственность в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

Согласно п. 7.14. Договора поставки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных договором поставки, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и договором поставки. Размер штрафных санкций, порядок начисления устанавливаются в Приложении № 4 к Договору поставки «Санкции».

В соответствии с п. 7.15. Договора поставки в случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе приостановить оплату поставленного товара (на сумму задолженности) и/или удержать начисленные за такие нарушения штрафные санкции в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору из сумм, подлежащих уплате за поставленный товар без направления Поставщику соответствующего уведомления (претензии) о проведении такого удержания. Стороны признают, что такое удержание не является зачетом взаимных требований, и к нему не применяются положения ст. 410 ГК РФ. Приостановка оплаты товара в этом случае не является нарушением условий договора по оплате, и пени за просрочку оплаты не начисляются и не оплачиваются. Наличие либо отсутствие мотивированных возражений Поставщика относительно начисления соответствующих сумм не лишает Покупателя права произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет встречных однородных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.06.2024 г. Покупатель направил в адрес Поставщика Заказ на поставку товара Deim_m/47, а Поставщик 19.06.2024 г. подтвердил и акцептовал данный заказ в полном объеме.

Согласованный сторонами Заказ Deim_m/47 содержит следующие данные: товарная позиция 177201 К/мяс Тушеная ФИО4 Дом ГОСТ; количество товара: 40 440 штук; стоимость партии товара 4 488 840 рублей; дата поставки товара: 22.06.2024, тайм-слот/время поставки товара: 13:00; место доставки товара: 143623, Московская область, Дмитровский р-н, Глазово, д. Бабаиха (Распределительный центр Покупателя «Северное Шереметьево»).

Согласование указанной товарной позиции под ПРОМО-АКЦИЮ Покупателя подтверждается Спецификацией по утвержденной форме Приложения № 9 к Договору поставки: Условие о скидке № 163 от 28.05.2024 с признаком ПРОМО, подписанным с использованием ЭЦП.

Однако, Заказ Deim_m/47 не исполнен Поставщиком в согласованный срок, товар был передан Покупателю лишь 23.06.2024 (т.е. с нарушением планируемого срока поставки -22.06.2024). Факт передачи товара с нарушением срока подтверждается УПД № 754 от 23.06.24 с Актом приема-передачи, в котором зафиксирована дата приемки товара 23.06.2024 (Приложение № 4 к отзыву).

Таким образом, нарушение срока поставки составляет 1 (один) календарный день, а не 10 часов, как утверждает Поставщик в иске. Более того, Ответчик подчеркивает, что опоздание автотранспорта с товаром было допущено исключительно по вине Истца, из-за поломки транспортного средства, как он сам же утверждает в иске. Данное обстоятельство является коммерческим риском Поставщика, по смыслу п. 3.9. Договора поставки и раздела 9 Договора поставки поломка транспортного средства не является основанием для отказа от исполнения заказа и форс-мажором для освобождения его от ответственности за нарушением условий договора.

С учетом того, что в Распределительный центр Покупателя «Северное Шереметьево» общей площадью 43 000 кв.м. принимает огромное количество транспортных средств из всей России и большие объемы товаров, при каждой приемке товара за поставщиком закреплено конкретное временное окно для приемки товара и задействованы конкретные сотрудники склада для осуществления данной приемки. Каждое опоздание транспортного средства более чем на 60 минут ко временному окну склада для выгрузки товара нарушает общую очередность приемки товаров на транспортных средствах других поставщиков, которые также ожидают свое время приемки в соответствии с тайм-слотом/временем приемки, согласованным с Покупателем. Сроки, время и место доставки товара согласовывается с поставщиком исходя из рабочих часов и возможностей склада по приемке объема товара. В случае нарушения Покупателем сроков и времени поставки товара из-за опозданий Поставщика, другие поставщики вправе предъявить к Покупателю убытки за простой транспортного средства и/или расходы за дополнительные логистические услуги. В связи с этим, в п. 4.4.3. Договора поставки Покупателем установлена возможность перенести или отказать в приемке товара при опоздании автотранспорта поставщика более чем на 60 минут, впоследствии данное обстоятельство рассматривается как недопоставка товара. Опоздание на 03 часа и 53 минуты в рассматриваемом случае является грубым нарушением согласованного времени поставки по смыслу п. 4.4.3. Договора поставки и основанием для перенесения автотранспорта Поставщика в общую очередь, соответственно, Покупатель действовал исключительно в рамках согласованных договором условий.

Поставщик допустил опоздание автотранспорта ко временному окну на складе, товар фактически был доставлен Покупателю с нарушением срока поставки - на 1 (один) календарный день (срок-план поставки: 22.06.2024, срок-факт поставки: 23.06.2024). В связи с допущенным нарушением со стороны Поставщика Покупатель выставил штрафную санкции по п. 10.1. Приложения № 4 «Санкции» за недопоставку товара на промо-акцию в соответствии Претензией Исх.№ КМПЗ ДЕЙМА ОАО (факторинг АЛЬФА-БАНК АО) / B / 2024-06-22 - 2024-06-28 от 28.06.2024 г. в размере 1 346 652,00 рублей, в размере 30 % от стоимости несвоевременно поставленного товара, а не в размере 50 % как это установлено Договором поставки. Покупатель тем самым пошел навстречу Поставщику и в добровольном порядке снизил размер договорной санкции с 50 % до 30 %.

На основании п. 7.15. Договора поставки Покупатель в одностороннем порядке удержал сумму штрафной санкции и провел взаимозачет, что подтверждается Претензией № Исх.№ КМПЗ ДЕЙМА ОАО (факторинг АЛЬФА-БАНК АО) / B / 2024-06-22 - 2024-06-28 от 28.06.2024 г. на сумму 1 346 652,00 рублей, а также Заявлением, Актом зачета, которые направлялись Поставщику неоднократно как по почте России, так и через систему ЭДО. В Приложении № 5 к отзыву приведен консолидированный пакет документов на удержание и зачет суммы штрафной санкции в размере 1 346 652 рублей.

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Не допускается зачет требований в случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 411 ГК РФ).

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 г. № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств» разъяснено, что согласно статье 410 ГК РФ для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).

Согласно п. 14 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ). Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 1651 ГК РФ.

Согласно п. 19 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ если обязательства были прекращены зачетом, однако, одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск.

Более того, Ответчик подчеркивает, что если в Договор поставки включено условие о зачете обязательств по уплате неустойки (штрафа) в счет оплаты по Договору поставки за поставленный товар, то такое условие становится обязательным для сторон Договора поставки в силу положений пункта 1 статьи 425 ГК РФ, соответственно, после проведения зачета Покупателем обязательство Поставщика по уплате неустойки (штрафа) считается прекращенным и задолженность по уплате неустойки (штрафа) не возникает.

При этом, бесспорность зачитываемых требований и отсутствие возражений сторон относительно как наличия, так и размера требований не определены в ст.ст. 410, 411 ГК РФ в качестве условий зачета. Соответственно, оспаривание лицом, получившим заявление о зачете, наличия неисполненного им обязательства, требование из которого было предъявлено к зачету, не может рассматриваться в качестве основания для признания заявления о зачете как односторонней сделки недействительным.

В соответствии с условиями п. 9.1. Договора поставки стороны согласовали следующие обстоятельства непреодолимой силы: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, которое явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, определяемых как таковые в соответствии с законодательством РФ (п.3 ст.401 ГК РФ), к числу которых, в частности, относятся: наводнения, землетрясения и другие стихийные природные явления; военные, террористические действия; действия органов государственной власти и управления, а также их представителей; принятие органами государственной власти или управления, иными организациями, уполномоченными должностными лицами нормативных или индивидуальных ненормативных актов; иные события чрезвычайного характера, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны в п. 9.2. Договора поставки особо оговорили необходимость извещения стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы: сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок письменно известить другую сторону о начале и предполагаемом окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями. В соответствии с п. 9.3. Договора поставки при отсутствии своевременного извещения, виновная Сторона не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

В материалах дела отсутствуют доказательства Истца о невозможности исполнения обязательства вследствие каких либо обстоятельств непреодолимой силы, тяжелого финансового положения, наличия задолженности или необходимости исполнения неизмеримо большого объема заказа в несоизмеримые сроки как по настоящему договору, так и перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество Истца, неисполнения обязательств контрагентами, выполнения истцом социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствам (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом, даже наличие вышеуказанных обстоятельств само по себе не может служить основанием для снижения неустойки (пункт 73 постановления N 7). Более того, поломка автотранспорта технического характера не является по смыслу п.3 ст.401 ГК РФ обстоятельством непреодолимой силы.

При подписании Договора поставки Истец знал об условиях договора, принял на себя обязательства в том числе относительно санкций за его нарушение. Никаких возражений по поводу данных условий договора с момента его заключения Истец не предъявил. При этом, никаких доказательств того, что данные условия договора были навязаны или Истец был вынужден заключить договор на данных условиях, как и доказательств или даже ссылок на то, что он является слабой стороной сделки в материалы настоящего дела не представлено. Поставщик осознавал риск наступления неблагоприятных последствий.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ стороны свободны в заключении договоров, определении их условий, и установление размера штрафа соответствует воле сторон, не противоречит положениям гражданского законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, учитывая, что со стороны истца имело место нарушение договорных обязательств, в следствии чего ответчиком был правомерно в соответствии с условиями договора начислен штраф, который и был зачтен счет исполнения обязательства ответчиком, суд приходит к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат, а в связи с чем отказывает в иске.

В соответствии со ст. ст. 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ государственная пошлина по иску относится на истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 4, 9, 27, 63-65, 71, 101, 102, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.И. Хаустова