АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
Дело № А43-2001/2025 Резолютивная часть
г.Нижний Новгород 30 июля 2025 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Погорелко Дениса Игоревича (шифр дела 36-57),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекушкиным Антоном Владимировичем,
рассмотрев на открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании списать начисленную неустойку, а также встречное исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 481 437,67 рублей (с учетом уточнения),
третье лицо: Администрация города Нижнего Новгорода (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.5),
при участии в судебном заседании: от МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» - ФИО1 (доверенность от 16.01.2025),
установил:
в порядке части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается резолютивная часть решения.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании списать начисленную неустойку удовлетворить.
Обязать Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение десяти рабочих дней с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта произвести списание начисленной обществу с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойки согласно муниципальному контракту № 25-2022 от 04.08.2022 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».
Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН
<***>, ОГРН <***>) 50 000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.
Встречное исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН <***>, ОГРН <***>) оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца со дня его вынесения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Д.И.Погорелко