ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
443070, <...>, тел.273-36-45 www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ апелляционной инстанции по проверке законности и
обоснованности решения арбитражного суда,
не вступившего в законную силу
28 мая 2025 года Дело № А65-27320/2024
Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2025 года Постановление в полном объеме изготовлено 28 мая 2025 года
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Сафаевой Н.Р., судей Барковской О.В., Колодиной Т.И.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Мулиновой М.В.,
в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
рассмотрев в открытом судебном заседании 27.05.2025 апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Русдом» на решение арбитражного суда Республики Татарстан от 05.02.2025
по иску общества с ограниченной ответственностью «Домлайн» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Русдом» о взыскании неустойки по договору подряда,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Домлайн» обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Русдом» о взыскании пени в размере 5 322 208 рублей 38 копеек, начисленных за нарушение сроков выполнения работ по договорам строительного подряда.
Решением арбитражного суда Республики Татарстан от 05.02.2025 исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Русдом» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Домлайн» взысканы пени в размере 3 000 000 рублей, в удовлетворении остальной части иска отказано.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Мотивы апелляционной жалобы сводятся к утверждению о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, что выразилось в оставлении судом без внимания того факта, что просрочка в выполнении работ была вызвана действиями самого истца, затянувшего процедуру приемки их результата.
Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном
сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Истец апелляционную жалобу отклонил по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела, и просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Представители сторон, надлежащим образом извещённые о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, что не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие в силу норм части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пункте 5 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.
Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Домлайн» и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Русдом» заключены договоры строительного подряда на выполнение работ по строительству жилых домов по адресам: Республика Татарстан, <...>:
- ДСП № Б1 от 01.12.2022 (ул. Бахетле, д. 1) цена договора 4 643 600 рублей, срок выполнения работ - не позднее 14.07.2023. Фактически работы выполнены 20.11.2023, что подтверждается актом от 21.11.2023;
- ДСП № Б9 от 31.03.2023 (ул. Бахетле, д. 2) цена договора 4 310 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 11.11.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по возведению коробки - 09.06.2023, фактически работы выполнены 26.06.2023 (акт от 27.06.2023); срок выполнения работ по монтажу кровли - 07.07.2023, фактически работы выполнены 04.08.2023 (акт от 23.10.2023);
- ДСП № Б2 от 01.12.2022г. (ул. Бахетле, д. 3) цена договора 3 951 000,00 руб., срок выполнения работ - не позднее 30 мая 2023 г. Фактически работы выполнены 10.12.2023г., что подтверждается актом от 20.12.2023,
- ДСП № Б10 от 31.03.2023 (ул. Бахетле, д. 4) цена договора 3 979 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 27.09.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по возведению коробки - 29.05.2023, фактически работы выполнены 12.06.2023 (акт от 16.06.2023г.); срок выполнения работ по монтажу кровли - 30.06.2023г., фактически работы выполнены 17.08.2023 (акт от 18.10.2023);
-ДСП № Б3 от 16.12.2022 (ул. Бахетле, д. 5) цена договора 4 288 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 31.10.2023 Фактически работы выполнены 10.11.2023, что подтверждается актом от 21.11.2023;
-ДСП № Б11 от 25.04.2023 (ул. Бахетле, д. 6) цена договора 4 253 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 25.11.2023 Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по монтажу кровли - 01.08.2023, фактически работы выполнены 10.09.2023 (акт от 11.09.2023);
- ДСП № Б4 от 16.12.2022 (ул. Бахетле, д. 7) цена договора 4 006 250 рублей, срок выполнения работ - не позднее 17.06.2023. Фактически работы выполнены 10.12.2023, что подтверждается актом от 20.12.2023;
- ДСП № Б12 от 25.04.2023 (ул. Бахетле, д. 8) цена договора 3 919 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 01.11.2022. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по возведению коробки - 23.06.2023, фактически работы выполнены 28.06.2023 (акт от 29.06.2023); срок выполнения работ по монтажу кровли - 25.07.2023, фактически работы выполнены 04.09.2023 (акт от 05.09.2023г.);
- ДСП № Б5 от 20.02.2023 (ул. Бахетле, д. 9) цена договора 3 421 541 рубль 07 копеек, срок выполнения работ - не позднее 20.09.2023. Не выполнен этап отделки. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по возведению коробки -01.05.2023, фактически работы выполнены 07.05.2023 (акт от 10.05.2023); срок выполнения работ по монтажу кровли - 29.05.2023, фактически работы выполнены 16.08.2023. (акт от 18.08.2023); срок выполнения работ по монтажу электрики -05.06.2023, фактически работы выполнены 13.09.2023 (акт от 14.09.2023); срок выполнения работ по штукатурке - 16.06.2023, фактически работы выполнены 04.10.2023 (акт от 05.10.2023); срок выполнения работ по монтажу систем отопления и водопровода - 29.06.2023, фактически работы выполнены 13.11.2023 (акт от 21.11.2023); срок выполнения работ по устройству теплого пола, стяжки - 31.07.2023, фактически работы выполнены 18.11.2023 (акт от 21.11.2023),
- ДСП № Б13 от 04.05.2023г. (ул. Бахетле, д. 10) цена договора 4 234 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 20.11.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по возведению фундамента - 13.05.2023, фактически работы выполнены 14.05.2023 (акт от 15.05.2023г.); срок выполнения работ по устройству цоколя и плиты - 30.05.2023, фактически работы выполнены 04.06.2023 (акт от 05.06.2023); срок выполнения работ по возведению коробки - 04.07.2023, фактически работы выполнены 30.07.2023 (акт от 31.07.2023г.); срок выполнения работ по монтажу кровли - 01.08.2023, фактически работы выполнены 04.12.2023 (акт от 04.12.2023),
- ДСП № Б6 от 20.02.2023 (ул. Бахетле, д. 11) цена договора 3 362 794 рубля 19 копеек, срок выполнения работ - не позднее 20.08.2023. Не выполнен этап отделки. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по монтажу кровли -22.05.2023, фактически работы выполнены 11.08.2023 (акт от 11.08.2023); срок выполнения работ по монтажу электрики - 29.05.2023, фактически работы выполнены 13.09.2023 (акт от 14.09.2023); срок выполнения работ по штукатурке - 08.06.2023, фактически работы выполнены 20.09.2023 (акт от 21.09.2023); срок выполнения работ по монтажу систем отопления и водоснабжения - 29.06.2023, фактически работы выполнены 28.11.2023 (акт от 28.11.2023); срок выполнения работ по устройству теплого пола и стяжки - 07.07.2023, фактически работы выполнены 04.12.2023 (акт от 04.12.2023),
- ДСП № Б14 от 04.05.2023 (ул. Бахетле, д. 12) цена договора 3 875 0000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 04.10.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по устройству фундамента - 13.05.2023, фактически работы выполнены 14.05.2023 (акт от 15.05.2023); срок выполнения работ по устройству цоколя и плиты - 30.05.2023, фактически работы выполнены 04.06.2023 (акт от 05.06.2023); срок выполнения работ по возведению коробки - 23.06.2023, фактически работы выполнены 13.07.2023 (акт от 14.07.2023); срок выполнения работ по монтажу кровли - 19.07.2023, фактически работы выполнены 28.11.2023 (акт от 28.11.2023),
-ДСП № Б7 от 22.03.2023 (ул. Бахетле, д. 13) цена договора 3 015 996 рублей 66 копеек, срок выполнения работ - не позднее 02.11.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли, электрики, штукатурки. Согласно
графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по монтажу кровли-28.06.2023, фактически работы выполнены 16.08.2023 (акт от 17.08.2023); срок выполнения работ по монтажу электрики - 05.07.2023, фактически работы выполнены 02.10.2023 (акт от 12.10.2023); срок выполнения работ по штукатурке - 16.07.2023, фактически работы выполнены 28.10.2023 (акт от 30.10.2023),
- ДСП № Б15 от 11.05.2023 (ул. Бахетле, д. 14) цена договора 4 303 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 11.12.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, цоколя, плиты, коробки. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по устройству фундамента - 19.05.2023, фактически работы выполнены 04.06.2023 (акт от 08.06.2023); срок выполнения работ по устройству цоколя и плиты - 02.06.2023, фактически работы выполнены 22.06.2023 (акт от 27.06.2023); срок выполнения работ по возведению коробки - 10.07.2023, фактически работы выполнены 20.09.2023 (акт от 21.09.2023),
- ДСП № Б8 от 22.03.2023 (ул. Бахетле, д. 15) цена договора 3 185 895 рублей 82 копейки, срок выполнения работ - не позднее 07.11.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки, монтажу кровли, электрики, штукатурки. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по монтажу кровли - 21.06.2023, фактически работы выполнены 04.08.2023 (акт от 23.10.2023); срок выполнения работ по монтажу электрики - 28.06.2023, фактически работы выполнены 22.09.2023 (акт от 25.09.2023); срок выполнения работ по штукатурке - 08.07.2023, фактически работы выполнены 07.11.2023 (акт от 09.11.2023).
-ДСП № Б16 от 11.05.2023 (ул. Бахетле, д. 16) цена договора 3 886 000 рублей, срок выполнения работ - не позднее 11.10.2023. Фактически выполнены работы по возведению фундамента, коробки. Согласно графику выполнения работ (приложение № 5) срок выполнения работ по устройству фундамента - 19.05.2023, фактически работы выполнены 04.06.2023 (акт от 08.06.2023); срок выполнения работ по устройству цоколя и плиты - 02.06.2023, фактически работы выполнены 16.07.2023 (акт от 17.07.2023); срок выполнения работ по возведению коробки - 25.06.2023, фактически работы выполнены 29.08.2023 (акт от 31.08.2023).
Условия заключенных сторонами договоров предусматривали ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
Так, в соответствии с пунктом 8.1. договоров №№ Б1, Б2, Б3, Б4 при нарушении срока окончания работ, кроме случаев, перечисленных в пункте 8.5. договора, а также когда просрочка вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, подрядчик, по требованию заказчика, выплачивает пени в размере 30% годовых от стоимости договора за каждый день просрочки.
Согласно пунктам 8.1. договоров №№ Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16 при нарушении срока окончания этапа работ, кроме случаев, перечисленных в пункте 8.5. договора, а также когда просрочка вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, подрядчик, по требованию заказчика, выплачивает пени в размере 30 % годовых от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до момента подписания акта приемки работ по данному этапу работ.
В связи с нарушением сроков окончания работ и сроков производства их отдельных этапов заказчик начислил подрядчику пени, которые составили:
1) по договору ДСП № Б1 от 01.12.2022г. (ул. Бахетле, д. 1) за 129 дней просрочки (15.07.2023-20.11.2023) - 492 348 рублей 82 копейки;
2) по договору ДСП № Б9 от 31.03.2023 г. (ул. Бахетле, д. 2): - по этапу коробка - 17 дней (10.06.2023-26.06.2023) - 8 505 рублей 34 копейки; - по этапу кровля - 28 дней (08.07.2023-04.08.2023) - 20 067 рублей 07 копеек;
- по этапу электрика - 262 дня (15.05.2023-01.04.2024) - 34 526 рублей 25 копеек;
- по этапу штукатурка - 251 день (26.07.2023-01.04.2024) - 33 615 рублей 98 копеек;
- по этапу отопление - 238 дней (08.08.2023-01.04.2024) - 42 284 рубля 76 копеек;
- по этапу теплый пол - 206 дней (09.09.2023-01.04.2024) - 45 988 рублей 19 копеек;
- по этапу отделка - 147 дней (07.11.2023-01.04.2024) - 52 425 рублей 23 копейки;
- по этапу сдача дома - 147 дней (07.11.2023-01.04.2024) - 47 279 рублей. Итого: 284 691 рубль 82 копейки.
3) по договору ДСП № Б2 от 01.12.2022 (ул. Бахетле, д. 3) за просрочку 194 дня (31.05.2023-10.12.2023) - 629 995 рублей 07 копеек.
4) по договору ДСП № Б10 от 31.03.2023 г. (ул. Бахетле, д. 4):
- по этапу коробка - 14 дней (30.05.2023-12.06.2023) - 4 356 рублей 12 копеек; - по этапу кровля - 48 дней (01.07.2023-17.08.2023) - 39 702 рубля 15 копеек; - по этапу электрика - 269 дней (08.07.2023-01.04.2024) - 29 613 рублей 28 копеек;
- по этапу штукатурка - 259 дней (18.07.2023-01.04.2024) - 30 751 рубль 96 копеек; - по этапу отопление - 238 дней (08.08.2023-01.04.2024) - 32 903 рубля 08 копеек; - по этапу теплый пол - 230 дней (16.08.2023-01.04.2024) - 52 275 рублей 71
копейка;
- по этапу отделка - 187 дней (28.09.2023-01.04.2024) - 37 531 рубль 82 копейки; - по этапу сдача дома - 187 дней (28.09.2023-01.04.2024) - 62 261 рубль 78 копеек Итого: 289 395 рублей 90 копеек.
5) по договору ДСП № Б3 от 16.12.2022г. (ул. Бахетле, д. 5) за просрочку 10 дней (31.10.2023-10.11.2023) - 500 000 рублей.
6) по договору ДСП № Б11 от 25.04.2023г. (ул. Бахетле, д. 6):
- по этапу кровля - 40 дней (02.08.2023-10.09.2023) - 28 219 рублей 59 копеек; - по этапу электрика - 237 дней (09.08.2023-01.04.2024) - 31 231 рубль 76 копеек;
- по этапу штукатурка - 226 дней (20.08.2023-01.04.2024) - 30 267 рублей 78 копеек; - по этапу отопление - 213 дней (02.09.2023-01.04.2024) - 37 843 рубля 08 копеек;
- по этапу теплый пол - 181 день (04.10.2023-01.04.2024) - 39 996 рублей 22 копейки;
- по этапу отделка - 128 дней (26.11.2023-01.04.2024) - 45 649 рублей 18 копеек; - по этапу сдача дома - 128 дней (26.11.2023-01.04.2024) - 39 791 рубль 87 копеек Итого: 252 999 рублей 47 копеек.
7) по договору ДСП № Б4 от 16.12.2022г. (ул. Бахетле, д. 7) за просрочку 176 дней (18.06.2023 - 10.12.2023) - 578 051 руб. 51 коп.
8) по договору ДСП № Б12 от 25.04.2023г. (ул. Бахетле, д. 8): - по этапу коробка - 5 дней (24.06.2023-28.06.2023) - 1 545 руб. 83 коп.;
- по этапу кровля - 41 день (26.07.2023-04.09.2023) - 33 906 руб. 85 коп.;
- по этапу электрика - 244 дня (02.08.2023-01.04.2024) - 26 861 руб. 12 коп.; - по этапу штукатурка - 234 дня (12.08.2023-01.04.2024) - 27 559 руб. 75 коп.; - по этапу отопление - 213 дней (02.09.2023-01.04.2024) - 29 122 руб. 99 коп.; - по этапу теплый пол - 205 дней (10.09.2023-01.04.2024) - 46 804 руб. 11 коп.; - по этапу отделка - 189 дней (26.09.2023-01.04.2024) - 37 226 руб. 42 коп.;
- по этапу сдача дома - 189 дней (26.09.2023-01.04.2024) - 55 755 руб. 18 коп. Итого: 261 782 руб. 27 коп.
9) по договору ДСП № Б5 от 20.02.2023г. (ул. Бахетле, д. 9): - по этапу коробка - 6 дней (02.05.2023-07.05.2023) - 2 992 руб. 24 коп.;
- по этапу кровля - 73 дня (30.05.2023-16.08.2023) - 52 269 руб. 71 коп.;
- по этапу электрика - 104 дня (06.06.2023-13.09.2023) - 11 035 руб. 55 коп.; - по этапу штукатурка - 110 дней (17.06.2023-04.10.2023) - 14 732 руб. 10 коп.; - по этапу отопление - 137 дней (30.06.2023-13.11.2023) - 19 647 руб. 46 коп.; - по этапу теплый пол - 110 дней (01.08.2023-18.11.2023) - 15 560 руб. 63 коп.; - по этапу отделка - 194 дня (21.09.2023-01.04.2024) - 10 236 руб. 82 коп.;
- по этапу сдача дома - 194 дня (21.09.2023-01.04.2024) - 20 728 руб. 77 коп. Итого: 147 203 руб. 28 коп.
10) по договору ДСП № Б13 от 04.05.2023г. (ул. Бахетле, д. 10):
- по этапу фундамент - 1 день (14.05.2023) - 289 руб. 37 коп.;
- по этапу цоколь, плита - 5 дней (31.05.2023-04.06.2023) - 3 142 руб. 71 коп;
- по этапу коробка - 26 дней (05.07.2023-30.07.2023) - 13 156 руб. 71 коп.; - по этапу кровля - 125 дней (02.08.2023-04.12.2023) - 90 324 руб. 85 коп.; - по этапу электрика - 237 дней (09.08.2023-01.04.2024) - 31 231 руб. 76 коп.; - по этапу штукатурка - 226 дней (20.08.2023-01.04.2024) - 30 267 руб. 78 коп.; - по этапу отопление - 213 дней (02.09.2023-01.04.2024) - 37 843 руб. 08 коп.; - по этапу теплый пол - 181 день (04.10.2023-01.04.2024) - 40 286 руб. 24 коп.; - по этапу отделка - 133 дня (21.11.2023-01.04.2024) - 47 532 руб. 35 коп.; - по этапу сдача дома - 133 дня (21.11.2023-01.04.2024) - 41 346 руб. 24 коп. - Итого: 335 321 руб. 09 коп.
11) по договору ДСП № Б6 от 20.02.2023г. (ул. Бахетле, д. 11):
- по этапу кровля - 80 дней (23.05.2023-10.08.2023) - 65 496 руб. 40 коп.; - по этапу электрика - 107 дней (30.05.2023-13.09.2023) - 9 403 руб. 25 коп.; - по этапу штукатурка - 104 дня (09.06.2023-20.09.2023) - 12 348 руб. 28 коп.; - по этапу отопление - 152 дня (30.06.2023-28.11.2023) -20 603 руб. 33 коп.; - по этапу теплый пол - 150 дней (08.07.2023-04.12.2023) - 22 247 руб. 51 коп. Итого: 130 098 руб. 76 коп.
12) по договору ДСП № Б14 от 04.05.2023г. (ул. Бахетле, д. 12): - по этапу фундамент - 1 день (14.05.2023) - 365 руб. 02 коп.;
- по этапу цоколь, плита - 5 дней (31.05.2023-04.06.2023) - 2 829 руб. 40 коп; - по этапу коробка - 20 дней (24.06.2023-13.07.2023) - 6 183 руб. 34 коп.; - по этапу кровля - 132 дня (20.07.2023-28.11.2023) - 111 184 руб. 77 коп.; - по этапу электрика - 244 дня (02.08.2023-01.04.2024) - 26 861 руб. 12 коп.; - по этапу штукатурка - 238 дней (08.08.2023-01.04.2024) - 28 030 руб. 86 коп.; - по этапу отопление - 231 день (15.08.2023-01.04.2024) - 31 584 руб. 09 коп.; - по этапу теплый пол - 220 дней (26.08.2023-01.04.2024) - 50 628 руб. 07 коп.; - по этапу отделка - 180 дней (04.10.2023-01.04.2024) - 35 453 руб. 74 коп.; - по этапу сдача дома - 180 дней (04.10.2023-01.04.2024) - 55 957 руб. 32 коп. Итого: 349 077 руб. 72 коп.
13) по договору ДСП № Б7 от 22.03.2023г. (ул. Бахетле, д. 13):
- по этапу кровля - 49 дней (29.06.2023-10.08.2023) - 34 596 руб. 00 коп.; - по этапу электрика - 89 дней (06.07.2023-02.10.2023) - 11 728 руб. 38 коп.; - по этапу штукатурка - 104 дня (17.07.2023-28.10.2023) - 13 928 руб. 53 коп.; Итого: 60 225 руб. 91 коп.
14) по договору ДСП № Б15 от 11.05.2023г. (ул. Бахетле, д. 14):
- по этапу фундамент - 16 дней (20.05.2023-04.06.2023) - 5 166 руб. 47 коп.; - по этапу цоколь, плита - 20 дней (03.06.2023-22.06.2023) - 13 062 руб. 71 коп; - по этапу коробка - 72 дня (11.07.2023-20.09.2023) - 38 767 руб. 53 коп.; - по этапу кровля - 250 дней (27.07.2023-01.04.2024) - 178 791 руб. 62 коп.; - по этапу электрика - 237 дней (09.08.2023-01.04.2024) - 32 163 руб. 30 коп.; - по этапу штукатурка - 226 дней (20.08.2023-01.04.2024) - 31 081 руб. 56 коп.; - по этапу отопление - 213 дней (02.09.2023-01.04.2024) - 35 302 руб. 25 коп.; - по этапу теплый пол - 181 день (04.10.2023-01.04.2024) - 41 129 руб. 07 коп.; - по этапу отделка - 118 дней (06.12.2023-01.04.2024) - 38 938 руб. 16 коп.; - по этапу сдача дома - 118 дней (06.12.2023-01.04.2024) - 34 817 руб. 88 коп. Итого: 449 220 руб. 56 коп.
15) по договору ДСП № Б8 от 22.03.2023г. (ул. Бахетле, д. 15):
- по этапу кровля - 50 дней (22.06.2023-10.08.2023) - 40 640 руб. 04 коп.; - по этапу электрика - 86 дней (29.06.2023-22.09.2023) - 9 467 руб. 44 коп.; - по этапу штукатурка - 122 дня (09.07.2023-07.11.2023) - 14 485 руб. 48 коп.;
Итого: 65 592 руб. 97 коп.
16) по договору ДСП № Б16 от 11.05.2023 г. (ул. Бахетле, д. 16):
- по этапу фундамент - 16 дней (20.05.2023-04.06.2023) - 5 840 руб. 28 коп.; - по этапу цоколь, плита - 44 дня (03.06.2023-16.07.2023) - 26 036 руб. 36 коп;
- по этапу коробка - 65 дней (26.06.2023-29.08.2023) - 20 095 руб. 84 коп.; - по этапу кровля - 267 дней (10.07.2023-01.04.2024) - 220 808 руб. 04 коп.;
- по этапу электрика - 244 дня (01.08.2023-01.04.2024) - 26 861 руб. 12 коп.; - по этапу штукатурка - 235 дней (11.08.2023-01.04.2024) - 27 677 руб. 53 коп.;
- по этапу отопление - 227 дней (19.08.2023-01.04.2024) - 31 037 руб. 18 коп.; - по этапу теплый пол - 217 дней (29.08.2023-01.04.2024) - 49 611 руб. 95 коп.;
- по этапу отделка - 180 дней (29.08.2023-01.04.2024) - 35 453 руб. 74 коп.; - по этапу сдача дома - 180 дней (29.08.2023-01.04.2024) - 53 781 руб. 20 коп.
Итого: 497 203 руб. 23 коп.
Общая сумма пени по состоянию на 01.04.2024 составила 5 322 208 рублей 38 копеек, от добровольной оплаты которых подрядчик уклонился, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
Анализируя и оценивая представленные сторонами в материалы дела доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.
Правовая природа заключенных сторонами договоров позволяет квалифицировать их в качестве договоров строительного подряда, существенным условием которых являются сроки выполнения работ.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Как установлено статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Разрешая исковые требования заказчика о присуждении пени за нарушение сроков выполнения работ, суд первой инстанции правомерно применил к отношениям сторон указанные нормы материального права, признав установленным факт имевшего места нарушения подрядчиком сроков исполнения обязательств по договорам.
В апелляционной жалобе ответчиком были приведены доводы о том, что его вина в нарушении сроков выполнения работ отсутствует, так как работа выполнялась им из давальческих материалов заказчика, передачу которых подрядчику зачастую приходилось ожидать на протяжении продолжительного срока, материалы были некачественными и требовали их замены. Кроме того, заказчик вносил изменения в проектную документацию в процессе строительства, что также требовало корректировки видов и объемов подлежащих выполнению строительных работ.
Данные доводы ответчика не нашли своего доказательственного подтверждения в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Кроме того, статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи.
Также в статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности
непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на данные обстоятельства.
Ответчик не подтвердил того факта, что им в ходе исполнения договоров приостанавливалось выполнение соответствующих работ по причинам, зависящим от заказчика, что могло бы явиться основанием для освобождения его от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
Допущенные заказчиком просрочки в оплате выполненных работ также не могут служить причиной, препятствовавшей своевременному производству работ со стороны подрядчика, поскольку условия заключенных сторонами договоров не ставили соблюдение сроков выполнения работ в зависимость от исполнения заказчиком своих обязательств по своевременной оплате их отдельных этапов.
Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчик не доказал наличия объективных препятствий к выполнению работ подрядчиком и не опроверг наличия его вины в несоблюдении установленных договором промежуточных и окончательных сроков выполнения работ.
В процессе рассмотрения дела подрядчиком было заявлено о несоразмерности заявленных истцом пени последствиям нарушения обязательства, в связи с чем он просил снизить размер применяемой к нему финансовой санкции в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Удовлетворяя ходатайство подрядчика, суд первой инстанции присудил к возмещению в пользу заказчика сумму пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 000 000 рублей.
Как следует из пунктов 1, 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. В то же время, исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.
Апелляционный суд исходит из того, что степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным спорным правоотношениям сторон законодательством не предусмотрено. В каждом конкретном случае состав суда по своему внутреннему убеждению вправе определить такие пределы, учитывая обстоятельства конкретного дела.
Критериями для установления несоразмерности могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другое.
Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.
Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса
Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).
Таким образом, при решении судом вопроса об уменьшении неустойки стороны по делу в любом случае не должны лишаться возможности представить необходимые, на их взгляд, доказательства, свидетельствующие о соразмерности или несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. В части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет об обязанности суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Анализируя обстоятельства настоящего дела, апелляционный суд обращает внимание, что просрочка выполнения работ стороны ответчика носила систематический характер, в досудебном порядке спор ответчик урегулировать не пытался, допущенная им просрочка являлась длительной по времени. Указанные факты позволяют прийти к выводу, что снижение пени до однократной ставки банковского процента в данном случае повлечет нарушение баланса интересов сторон, ущемив при этом интересы добросовестного кредитора.
Приведенные ответчиком в апелляционной жалобе обстоятельства не свидетельствуют о безусловной необходимости дальнейшего снижения размера присужденной судом суммы пени.
Учитывая изложенное, апелляционный суд признает, что выводы суда первой инстанции о наличии оснований для уменьшения пени до указанного в решении размера соответствуют обстоятельствам дела, статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также сформированной практике применения судами данной нормы права.
Апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.
Приведенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают выводов суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.
На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены или изменения отсутствуют.
Поскольку заявитель в апелляционной жалобе не ссылается на доказательства, и не приводит доводы, которые бы не были учтены и оценены судом первой инстанции, равно как и на доказательства, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционный суд приходит к мнению о том, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, в связи с чем не имеется правовых оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.
В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы на уплату государственной пошлины за ее рассмотрение подлежат отнесению на заявителя жалобы в
силу норм статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не подлежат возмещению за счет истца, в пользу которого принят настоящий судебный акт.
Настоящее постановление в соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями судей, в связи с чем оно направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».
По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
постановил:
решение арбитражного суда Республики Татарстан от 05.02.2025 по делу № А65-27320/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского округа через суд первой инстанции.
Председательствующий Н.Р. Сафаева
Судьи О.В. Барковская
Т.И. Колодина