Решение по делу № А83-14471/2024 от 17.04.2025 | Арбитражный суд Республики Крым

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Симферополь

07 апреля 2025 года Дело №А83-14471/2024

Резолютивная часть решения оглашена 24.03.2025

Полный текст решения изготовлен 07.04.2025

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ажищенковой П.Д., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Викам» к ООО «Бизнес-Партнер» о взыскании

При участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 13.01.2025;

Обстоятельства дела: Согласно искового заявления, а также уточнения к нему, истец просит взыскать 2 195 346,00 руб., пеню в сумме 288 255,66 руб., просит продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательств.

Исковые требования обосновываются неоплатой выполненных работ.

Ответчиком иск не признает, мотивированных возражений не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

16.11.2023 между Обществом с ограниченной ответственностью «ВИКАМ» (далее по тексту - ООО «ВИКАМ», Субподрядчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (далее по тексту - ООО «Бизнес-Партнер», Генподрядчик, Ответчик) заключен договор № 16/11 на выполнение работ (далее по тексту - Договор).

В соответствии с п. 1.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы по монтажу комплексных систем безопасности (АПС, СОУЭ, СКУД, ОС, СВН) (далее - работы), на объекте «МФЦ» расположенного по адресу: <...>, согласно Спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Оплата работ производится Генподрядчиком согласно Спецификации на работы, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 3.2. Договора).

Приемка выполненных работ по Договору оформляется актом выполненных работ (п. 4.2. Договора).

Спецификация № 1:

Согласно п. 1 спецификации стоимость работ составляет 535 110 (пятьсот тридцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно п. 2 спецификации Порядок оплаты:

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 60 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 321 066 (триста двадцать одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящей Спецификации на работы на основании выставленного Субподрядчиком счета.

Окончательный расчет в размере 40 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 214 044 (двести четырнадцать тысяч сорок четыре) рублей 00 копеек производится Генподрядчиком путем перечисления де-нежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генподрядчик оплатил авансовый платеж в размере 321 066,00 рублей, что подтверждается платежным поручением №978 от 17.11.2023.

Сроки выполнения работ - в течение 30 дней со дня получения Субподрядчиком аванса в соответствии с п. 3.1. договора (п. 3 спецификации).

Обязательства Субподрядчиком выполнены в соответствии с условиями Договора и приняты Генподрядчиком, что подтверждается актом об оказании услуг № 311 от 22.02.2024.

Спецификация № 2:

Согласно п. 1 спецификации стоимость работ составляет 727 300 (семьсот двадцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно п. 2 спецификации Порядок оплаты:

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 50 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 363 650 (триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящей Спецификации на работы на основании выставленного Субподрядчиком счета.

Окончательный расчет в размере 50 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 363 650 (триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек производится Генподрядчиком путем перечис-ления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генподрядчик оплатил авансовый платеж в размере 363 650,00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 1094 от 11.12.2023.

Обязательства Субподрядчиком выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Договора и приняты Генподрядчиком, что подтверждается актом об оказании услуг № 323 от 31.03.2024.

Спецификации № 3 от 15.01.2024:

Согласно п. 1 спецификации стоимость составляет 1 237 980 (один миллион двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно п. 2 спецификации Порядок оплаты:

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 60 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 742 788 (семьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящей Спецификации на работы на основании выставленного Субподрядчиком счета.

Окончательный расчет в размере 40 % от цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации на работы в размере 495 192 (четыреста девяносто пять тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек производится Генподрядчиком путем перечис-ления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генподрядчик оплатил авансовый платеж в размере 742 788,00 рублей, что подтверждается платежным поручением №70 от 29.01.2024.

Обязательства Субподрядчиком выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Договора и приняты Генподрядчиком, что подтверждается актом об оказании услуг № 3 от 13.03.2024.

Спецификации № 4 от 07.02.2024:

Согласно п. 1 Спецификации стоимость составляет 1 590 910 (один миллион пятьсот девяносто тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно п. 2 спецификации Порядок оплаты:

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящей Спецификации на работы на основании выставленного Субподрядчиком счета.

Окончательный расчет в размере 790 910 (семьсот девяносто тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек производится

Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генподрядчик оплатил авансовый платеж в размере 800 000,00 рублей, что подтверждается платежным поручением № 163 от 08.02.2024.

Обязательства Субподрядчиком выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Договора и приняты Генподрядчиком, что подтверждается актом об оказании услуг № 7 от 22.02.2024.

Спецификации № 5 от 15.02.2024:

Согласно п. 1 спецификации стоимость составляет 1 131 550 (один миллион сто тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно п. 2 спецификации Порядок оплаты:

Окончательный расчет в размере 331 550 (триста тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

Генподрядчик оплатил авансовый платеж в размере 800 000,00 рублей, что подтверждается платежным поручением №229 от 15.02.2024.

Обязательства Субподрядчиком выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Договора и приняты Генподрядчиком, что подтверждается актом об оказании услуг № 1 от 26.04.2024.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

В силу п. 7.5. Договора за нарушение срока оплаты выполненной работы Генподрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Проверив расчет истца, суд находит в нем ошибки.

Согласно ст. 191 ГК РФ Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Согласно ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

По спецификации № 1 – акт подписан 22.02.2024, последним днем оплаты является 03.03.2024, воскресенье.

Таким образом, последним днем оплаты является 04.03.2024, а просрочка начинается с 05.03.2024 и пеня по спецификации № 1 составляет 32 320,65 руб.

По спецификации № 3 – акт подписан 13.03.2024, последним днем оплаты является 24.03.2024, воскресенье.

Таким образом, последним днем оплаты является 25.03.2024, а просрочка начинается с 26.03.2024 и пеня по спецификации № 3 составляет 64 374,96 руб.

По спецификации № 4 – акт подписан 22.02.2024, последним днем оплаты является 03.03.2024, воскресенье.

Таким образом, последним днем оплаты является 04.03.2024, а просрочка начинается с 05.03.2024 и пеня по спецификации № 4 составляет 119 427,41 руб.

Оснований для снижении неустойки не имеется.

Истец также просит начислять пеню по день фактического исполнения обязательств.

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в пользу ООО "ВИКАМ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) задолженность в сумме 2 195 346,00 руб., пеню в сумме 286 755,52 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 35 397,00 руб., продолжить начисление пени на сумму задолженности 2 195 346,00 руб. с 03.08.2024 исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

В удовлетворении требований в части взыскания пени в сумме 1 500,14 руб. отказать.

Вернуть ООО "ВИКАМ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) из бюджет госпошлину в сумме 59,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 1171 от 02.08.2024.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.И. Гайворонский