Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ул. Мира 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ г. Ханты-Мансийск
25 июня 2025 г. Дело № А75-990/2025
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кругловой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 29.01.2015, адрес: 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> влд. 38) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 06.03.2003, адрес: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) о взыскании задолженности и неустойки (пени),
руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» от иска к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» в части требования о взыскании основного долга. Производство по делу в данной части прекратить.
В остальной части исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союзавтосфера» неустойку (пени) в размере 4 367 444 руб. 60 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 436 902 руб. 00 коп.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Судья С.А. Гавриш