АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
http://www.crimea.arbitr.ru
E-mail: info@crimea.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Симферополь
04 октября 2023 года Дело №А83-19151/2023
Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2023 года.
Мотивированное решение изготовлено 04 октября 2023 года.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., рассмотрев в порядке упрощенного производства материалы дела по исковому заявлению
Администрации города Щелкино Ленинского района Республики Крым (ОГРН <***>)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН <***>)
о взыскании денежных средств,
установил:
Администрации города Щелкино Ленинского района Республики Крым обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Стройпрогресс»» о взыскании неустойки в размере 299446,60руб.
Исковые требования мотивированы тем, что ответчик несвоевременно выполнил работы по муниципальному контракту № 07/2022 от 18.02.2022, в связи с чем истцом была начислена пеня.
Ответчик отзыв на иск, а также доказательства исполнения договорных обязательств в суд не представил.
Определением суда от 26.07.2023 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства по правилам части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
20.09.2023 судом, в соответствии с положениями статьи 229 АПК РФ, принята резолютивная часть решения по настоящему делу.
27.09.2023 в суд от ООО «Стройпрогресс»» поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу.
В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что 18.02.2022 между Администрацией города Щёлкино Ленинского района Республики Крым (далее – Заказчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (далее - Подрядчик, ответчик) на основании ч.67 с г. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым от 11 февраля 2022 года № 91-рг, был заключен Муниципальный контракт № 07/2022 по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) территории набережной и прилегающих пешеходных зон города Щёлкино Ленинского района Республики Крым 1 й участок» (далее - Контракт).
В соответствии с п. 1.1., 1.2. Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) территории набережной и прилегающих пешеходных юн города Щелкино Ленинского района Республики Крым 1й участок» (далее - объект) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № I к Контракту) (далее - Техническое задание). Детализированным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и проектносметной документацией (Приложение № 3 к Контракту) (далее Сметная документация) (далее работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Согласно п. 2.1. Контракта (с учетом дополнительного соглашения №1 к Контракту) цена контракта составляет 79 992 138, 46руб.
В соответствии с п. 3.1 Контракта срок выполнения работ - до 01 июля 2022 года.
Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний. (п. 3.2. Контракта).
Как указывает истец работы, предусмотренные Контрактом выполнялись Подрядчиком с нарушением срока. По состоянию на 26.08.2022 г. подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств.
Выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы были оплачены на сумму 61 733 199,60руб.
Руководствуясь п. п. 8.4, 8.5. Контракта Заказчик начислил Подрядчику пеню за просрочку выполнения работ по Контракту в размере 299 446,60 руб. за период с 01.07.2022 по 26.08.2022
Истцом в адрес ответчика 29.08.2022 была направлена претензия № 901/02-5 об уплате пени, которая осталась без удовлетворения.
Вышеизложенное послужило основание для обращения с настоящим иском в суд.
В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, участвующих в деле, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Договоры, заключенные сторонами, является договорами строительного подряда, заключенными в том числе с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В соответствии с положениями статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с ч.1. ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со статьей 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно п. 8.4. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии с п. 8.5. Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
В силу пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ по Контракту подтверждается материалами дела и ответчиком по существу не оспорен.
Представленный истцом расчет пени судом проверен и признан арифметически верным.
Таким образом, пеня за просрочку выполнения ответчиком своих обязательств по Контракту составляет 299 446,60 руб. за период с 01.07.2022 по 26.08.2022
В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина относится судом на истца.
Руководствуясь пунктами 2.1., 3.1, 8.4., 8.5 муниципального контракта № 07/2022 от 18.02.2022, статьями 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 49, 110, 226, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» в пользу Администрации города Щелкино Ленинского района Республики Крым неустойку в размер 299 446,60 руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8989,00 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Судья М.П. Гаврилюк