АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-40058/2024
г. Нижний Новгород 20 мая 2025 года
05 мая 2025 года – дата объявления резолютивной части
20 мая 2025 года – дата изготовления судебного акта в полном объеме
Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Трухиной Юлии Павловны (шифр дела 219830)
при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Краевым А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Теплоэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «РЭС СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН <***>; ОГРН <***>)
о взыскании 19 961 810,65 руб.,
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: ФИО1 (доверенность от 31.01.2024);
от ответчика: ФИО2 (доверенность от 05.02.2025),
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Нижегородской области 17.12.2024 обратилось акционерное общество «Теплоэнерго» (далее - заявитель, общество) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РЭС СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее - ответчик) о взыскании 19 961 810,65 руб.
В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика с иском не согласен, заявляет ходатайство об истребовании справок из Гидрометцентра о погодных условиях.
В удовлетворении указанного ходатайства судом отказано ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст.66 АПК РФ.
Изучив материалы дела и представленные в обоснование иска документы, суд установил следующее.
Между АО «Теплоэнерго» (далее - Заказчик, истец) и ООО «РЭС СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее - Подрядчик, ответчик) заключены 02.02.2024 ряд договоров подряда на выполнение в соответствии с техническим заданием комплекса технологически взаимосвязанных работ «под ключ» по реализации проекта «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород» на объектах Заказчика (далее - Объекты), а именно: Договор подряда № 213/23-НЗК от 02.02.2024; Договор подряда № 437/23-НЗК от 02.02.2024; Договор подряда № 438/23-НЗК от 02.02.2024; Договор подряда № 455/23 от 05.02.2024; Договор подряда № 458/23-НЗК от 02.02.2024.
В соответствии с условиями Договоров №№ 458/23-НЗК от 02.02.2024, 438/23-НЗК от 02.02.2024, 437/23-НЗК от 02.02.2024, 213/23-НЗК от 02.02.2024 комплекс работ «под ключ» включает в себя:
- выполнение в период с 02.02.2024 по 31.05.2024 комплекса работ по разработке проектно-сметной документации;
- выполнение в период с 01.04.2024 по 31.08.2024 комплекса строительно-монтажных работ.
Так же в соответствии с условиями Договора № 455/23-НЗК от 05.02.2024 комплекс работ «под ключ» включает в себя:
- выполнение в период с 05.02.2024 по 31.05.2024 комплекса работ по разработке проектно-сметной документации;
- выполнение в период с 01.04.2024 по 31.08.2024 комплекса строительно-монтажных работ. Письмом исх. № 117-ГД от 18.03.2024 (вх.№ 05583 от 22.03.2024) Подрядчик уведомил Заказчика, что приступил к исполнению Договоров только 13.02.2024, при этом непосредственно к выполнению комплекса работ по разработке проектао-сметной документации Подрядчик по состоянию на 22.03.2024 не приступил, изыскания также не проведены.
Кроме того, Подрядчик указанным письмом уведомил Заказчика о том, что работы в сроки, предусмотренные Договорами, выполнены не будут, и указал сроки выполнения работ в разы превышающие сроки, предусмотренные Договорами (до 31.10.2024 проектные работы и до 31.10.2025- СМР), что неприемлемо для Заказчика.
Договоры подряда №№ 213/23-НЗК; 437/23-НЗК; 438/23-НЗК; 455/23-НЗК; 458/23-НЗК были заключены между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения неконкурентного запроса котировок в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ). При этом выполнение работ по Договору осуществляется в рамках реализации мероприятий, включенных в Инвестиционную программу АО «Теплоэнерго», реализация которых планируется с привлечением заемных средств, предоставленных Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее - Фонд), в соответствии с заключённым соглашением о реализации проекта № 8С/ФНБ от 23.05.2022 и договором займа 8Д/ФНБ от 25.05.2022. Заемные средства предоставлены Фондом АО «Теплоэнерго» с условием завершения финансируемых мероприятий в 2024 году.
Пунктом 2 ст. 715 ГК РФ предусмотрено, что в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора.
В соответствии с разделом 7 Договоров заказчик вправе расторгнуть Договора в том числе и при отставании от предусмотренных сроков на срок более 10 календарных дней либо при ином существенное нарушении обязательств по Договору. Сроки выполнения работ являются существенным условием заключенных Договоров.
Все договоры подряда заключены по итогам проведения закупочных процедур; подписывая Договоры, Подрядчик выразил свое намерение и согласие выполнить работы в предусмотренные Договорами сроки и на предусмотренных ими условиях.
Поскольку какого-либо изменения обстоятельств с момента заключения Договоров не произошло, 09.04.2024 Истец направил ответчику уведомления о расторжении Договоров, а именно:
- уведомление о расторжении Договора № 213/23-НЗК от 02.02.2024 (исх.№ 06105 от 09.04.2024);
- уведомление о расторжении Договора № 437/23-НЗК от 02.02.2024 (исх.№ 06108 от 09.04.2024);
- уведомление о расторжении Договора № 438/23-НЗК от 02.02.2024 (исх. № 06107 от 09.04.2024);
- уведомление о расторжении Договора № 455/23-НЗК от 05.02.2024 (исх.№ 06110 от 09.02.2024);
- уведомление о расторжении Договора № 458/23-НЗК от 02.02.2024 (исх.№ 06106 от 09.04.2024).
В соответствии с положениями п.8.3.7 Договоров Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Договоров, предусмотренной п.2.1 Договоров. А именно:
- цена Договора № 213/23-НЗК от 02.02.2024, указанная в п.2.1, составляет 46 814 234,82 руб. Таким образом, размер подлежащего оплате Подрядчиком штрафа по договору составляет 4 681 423,48 руб.;
- цена Договора № 437/23-НЗК от 02.02.2024, указанная в п.2.1, составляет 39 227 381,34 руб. Таким образом, размере подлежащего оплате Подрядчиком штрафа по договору составляет 3 922 738,13 руб.;
- цена Договора № 438/23-НЗК от 02.02.2024, указанная в п.2.1, составляет 40 167 614,69 руб. Таким образом, размер подлежащего оплате Подрядчиком штрафа по договору составляет 4 016 761,47 руб.:
- цена Договора № 455/23-НЗК от 05.02.2024, указанная в п.2.1, составляет 25 420 601,63 руб. Таким образом, размер подлежащего оплате Подрядчиком штрафа по договору составляет 2 542 060,16 руб.;
- цена Договора № 458/23-НЗК от 02.02.2024, указанная в п.2.1, составляет 47 958 274,12 руб. Таким образом, размер подлежащего оплате Подрядчиком штрафа по договору составляет 4 795 827,41 руб.
Согласно п.8.4 Договоров Подрядчик обязан произвести оплату штрафов (неустоек) в течение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Заказчиком в адрес Подрядчика направлены письма об оплате, штрафных санкций по данным Договорам. До настоящего времени требования Заказчика не удовлетворены.
Указанные обстоятельства послужили основанием для Истца обратиться за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в Арбитражный суд Нижегородской области.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
При квалификации спорных отношений суд приходит к выводу, что между сторонами возникли обязательственные отношения, которые регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.
Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В пункте 1 статьи 330 ГК РФ указано, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Пунктами 8.3.7 указанных Договоров определено, что «при прекращении/расторжении Договора (в том числе с соответствии с п.7.2 Договора) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору, а также в случае отказа ПОДРЯДЧИКА от выполнения в соответствии с условиями Договора Работ или иных обязательств, ПОДРЯДЧИК обязан вернуть ЗАКАЗЧИКУ сумму аванса, полученную в соответствии с Договором, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора и возместить ЗАКАЗЧИКУ все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора, кроме того обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА (при его предъявлении) выплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 10% от цены Договора, предусмотренной п.2.1 Договора (в случае отказа ПОДРЯДЧИКА от выполнения работ или исполнения обязательств - независимо от расторжения ЗАКАЗЧИКОМ Договора на этом основании или отказа ЗАКАЗЧИКА расторгнуть Договор)».
Из материалов дела следует, что в связи с нарушением сроков выполнения работ 09.04.2024 Истец направил ответчику уведомления о расторжении Договоров. Таким образом, заключенные договоры подряда считаются расторгнутыми с даты получения уведомления.
При таких обстоятельствах позиция истца о возможности начисления ответчику штрафа, предусмотренного пунктом 8.3.7 Договоров подряда является обоснованной.
Доводы ответчика о причинах и обстоятельствах, послуживших основанием расторжения Договоров и не выполнением им, как Подрядчиком, принятых на себя по Договорам обязательств, отклонены судом.
Согласно п. 4.2 и 4.3 извещения о закупке участник закупки обязан изучить извещение о закупке, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Подавая заявку на участие в закупке, участник закупки соглашается со всеми установленными в извещении о закупке условиями. Приложением № 3 к извещению является Договор.
Участвуя в закупке и подписывая Договор на условиях, предусмотренных закупочной документацией, Поставщик выразил свое намерение и согласие на поставку товара в предусмотренные Договором сроки и на предусмотренных им условиях. Какого-либо изменения обстоятельств с момента заключения Договора не произошло.
При этом Ответчик, заключив данные Договоры, согласился с условиями Договоров и приняло все риски на себя в связи с неисполнением Договоров.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо опровергающих доводы истца доказательств, ответчиком в материалы дела не представлено.
Гидрометеорологические условия сами по себе не могут признаваться обстоятельствами, позволяющими освободить сторону от исполнения обязательств по договору подряда.
Представленный истцом в материалы дела расчет неустойки судом проверен и признан верным.
Принимая во внимание изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.
С учетом выше изложенного с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 424 618 руб.
Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и в соответствии со статьей 186 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте Арбитражного суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЭС СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 19 961 810,65 руб. штрафа и 424618 руб. государственной пошлины.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.
Судья Ю.П.Трухина