Решение по делу № А74-3534/2025 от 25.06.2025 | АС Республики Хакасия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

25 июня 2025 года Дело № А74-3534/2025

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2025 года. Решение в полном объеме изготовлено 25 июня 2025 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Н.В. Шабля рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРН <***>)

к администрации сельского поселения Белоярского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 333 228 руб. 91 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО2 на основании доверенности от 03.08.2024, удостоверения адвоката;

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к администрации сельского поселения Белоярского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия о взыскании 333 228 руб. 91 коп., в том числе 85 048 руб. 36 коп. неустойки по контракту от 29.04.2024 № 30 за период с 23.05.2024 по 04.09.2024, 83 040 руб. 22 коп. неустойки по контракту от 09.04.2024 № 37 за период с 20.07.2024 по 10.10.2024, 165 140 руб. 33 коп. неустойки по контракту от 12.04.2024 № 46 за период с 31.07.2024 по 04.09.2024.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Ответчик в судебном заседании не явился, ранее в судебном заседании представитель ответчика просрочку оплаты не отрицал.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) по результатам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения от 29.04.2024 № 30, от 09.04.2024 № 37, от 12.04.2024 № 46.

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта от 29.04.2024 № 30 подрядчик обязался выполнить текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Строителей (в границах пер. Кравченко-ул. Строителей, участок 210) с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия» в соответствии с описанием объекта закупки, графиком выполнения работ, локально-сметным расчетом, обоснованием НМЦК (приложения к контракту) и передать объект заказчику, а заказчик обязался принять объект и оплатить выполненные работы. Согласно пункту 1.3 контракта начало выполнения работ – с 20.04.2024, окончание выполнения работ – с 15.06.2024. Согласно пункту 7.1 контракта цена составила 1 464 970 руб. 20 коп.

13.05.2024 стороны подписали акт о приемке выполненных работ от 06.05.2024 № 1 на сумму 1 464 970 руб. 20 коп.

Задолженность по контракту в сумме 1 464 970 руб. 20 коп. оплачена заказчиком платежными поручениями: от 11.06.2024 № 722921 на сумму 14 649 руб. 70 коп., от 04.09.2024 № 115953 на сумму 1 450 320 руб. 50 коп.

Согласно пункту 13.5 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно пункту 1 муниципального контракта от 09.04.2024 № 37 подрядчик обязался выполнить текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Российская (в границах ул. Российская, участок 14-ул. Российская, участок 36) с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия» в соответствии с описанием объекта закупки, графиком выполнения работ, локально-сметным расчетом, обоснованием НМЦК (приложения к контракту) и передать объект заказчику, а заказчик обязался принять объект и оплатить выполненные работы. Согласно пункту 3 контракта начало выполнения работ – с 20.04.2024, окончание выполнения работ – с 15.06.2024. Согласно пункту 44 контракта цена составила 3 596 964 руб. 40 коп., с учетом дополнительного соглашения №1 от 02.05.2024 и соглашения о расторжении муниципального контракта от 25.10.2024.

10.07.2024 стороны подписали акты о приемке выполненных работ: от 28.05.2024 № 1 на сумму 2 050 323 руб. 94 коп., от 23.06.2024 № 2 на сумму 496 262 руб. 65 коп.

Задолженность по контракту в сумме 2 546 586 руб. 59 коп. оплачена заказчиком платежными поручениями: от 11.06.2024 № 722922 на сумму 20 503 руб. 24 коп., от 12.07.2024 № 823331 на сумму 4962 руб. 63 коп., от 06.09.2024 № 129382 на сумму 2 029 820 руб. 70 коп., от 10.10.2024 № 248722 на сумму 491 300 руб. 02 коп.

Согласно пункту 78 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

Согласно пункту 1 муниципального контракта от 12.04.2024 № 46 подрядчик обязался выполнить текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Славянская (в границах ул. Сунчугашевых-ул. Славянская, участок 32) с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия» в соответствии с описанием объекта закупки, графиком выполнения работ, локально-сметным расчетом, обоснованием НМЦК (приложения к контракту) и передать объект заказчику, а заказчик обязался принять объект и оплатить выполненные работы. Согласно пункту 3 контракта начало выполнения работ – с 20.04.2024, окончание выполнения работ – с 15.06.2024. Согласно пункту 44 контракта цена составила 4 221 779 руб. 32 коп.

25.10.2024 сторонами контракта заключено соглашение о расторжении муниципального контракта № 46. Согласно пункту 4 указанного соглашения обязательства по контракту фактически выполнены на сумму 3 596 964 руб. 40 коп., обязательства сторон в оставшейся части контракта на сумму 795 469 руб. 86 коп. прекращаются.

29.05.2024 стороны подписали акт о приемке выполненных работ от 28.05.2024 № 2 на сумму 1 406 442 руб. 43 коп., 18.07.2024 стороны подписали акт о приемке выполненных работ от 18.07.2024 № 3 на сумму 2 190 521 руб. 97 коп.

Задолженность по контракту в сумме 3 596 964 руб. 40 коп. оплачена заказчиком платежными поручениями: от 11.06.2024 № 722923 на сумму 14 064 руб. 42 коп., от 22.07.2024 № 858408 на сумму 21 905 руб. 22 коп., от 04.09.2024 № 115954 на сумму 1 392 378 руб. 01 коп., от 10.10.2024 № 248721 на сумму 2 168 616 руб. 75 коп.

Согласно пунктам 7.3, 7.5 контракта от 29.04.2024 № 30, пунктам 46, 48 контрактов от 09.04.2024 № 37, от 12.04.2024 № 46 оплата производится путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный счет подрядчика, срок оплаты – в течение 7 рабочих дней со дня подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, документа о приемке выполненных работ.

Во исполнение обязательного претензионного порядка урегулирования споров, установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец направил ответчику претензию от 09.04.2025 № 141 об уплате неустойки, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось поводом для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив доводы искового заявления, а также представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок. Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Возникшие между сторонами обязательства подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

В предмет доказывания по настоящему делу входят такие условия, как наличие заключённого договора подряда; факт нарушения условий договора или факт их неисполнения ответчиком; размер неисполненного обязательства.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Факт выполнения работ и принятия их ответчиком подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ: от 06.05.2024 № 1 на сумму 1 464 970 руб. 20 коп.; от 28.05.2024 № 1 на сумму 2 050 323 руб. 94 коп., от 23.06.2024 № 2 на сумму 496 262 руб. 65 коп.; от 28.05.2024 № 2 на сумму 1 406 442 руб. 43 коп., от 18.07.2024 № 3 на сумму 2 190 521 руб. 97 коп.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Задолженность по муниципальному контракту от 29.04.2024 № 30 в размере 1 464 970 руб. 20 коп. оплачена заказчиком платежными поручениями: от 11.06.2024 № 722921 на сумму 14 649 руб. 70 коп., от 04.09.2024 № 115953 на сумму 1 450 320 руб. 50 коп.

Поскольку заказчик произвел оплату задолженности с просрочкой, истец просит взыскать с ответчика 333 228 руб. 91 коп., в том числе 85 048 руб. 36 коп. неустойки по контракту от 29.04.2024 № 30 за период с 23.05.2024 по 04.09.2024, 83 040 руб. 22 коп. неустойки по контракту от 09.04.2024 № 37 за период с 20.07.2024 по 10.10.2024, 165 140 руб. 33 коп. неустойки по контракту от 12.04.2024 № 46 за период с 31.07.2024 по 04.09.2024.

Неустойкой по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Контрактом от 29.04.2024 № 30 установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 13.5 контракта).

Пунктами 78 контрактов от 09.04.2024 № 37, от 12.04.2024 № 46 установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

Согласно пункту 5 статьи 34 случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Проверив расчет неустойки, суд признал его арифметически неверным.

По расчету суда размер неустойки составил 351 138 руб. 66 коп., из расчета:

Задолженность

Дата начала начисления неустойки

Дата конечная начисления неустойки

Количество дней просрочки

Ставка

Доля ставки

Размер неустойки

1 464 970,20

23.05.2024

11.06.2024

16,00%

1/300

15 626,35

1 450 320,50

12.06.2024

04.09.2024

18,00%

1/300

73 966,35

2 521 120,72

20.07.2024

06.09.2024

18,00%

1/300

74 120,95

491 300,02

07.09.2024

10.10.2024

19,00%

1/300

10 579,33

1 406 442,43

08.06.2024

11.06.2024

16,00%

1/300

3 000,41

1 392 378,01

12.06.2024

04.09.2024

19,00%

1/300

74 956,35

2 168 616,75

31.07.2024

10.10.2024

19,00%

1/300

98 888,92

Однако, истец, воспользовавшись своим правом, предъявил неустойку в меньшем размере, что не нарушает прав ответчика.

Поскольку факт просрочки исполнения обязательств по оплате имеет место, требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению.

Таким образом, по результатам рассмотрения дела с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 333 228 руб. 91 коп.

Государственная пошлина по делу составила 21 661 руб. уплачена истцом при подаче иска платежным поручением от 15.04.2025 № 28.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца.

Настоящее решение считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом или вручены под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 166 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить иск:

взыскать с администрации сельского поселения Белоярского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 333 228 руб. 91 коп. неустойки, а также 21 661 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 15.04.2025 № 28.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья И.Е. Аношкина