ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40- 253333/23-67-2056

25 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 12 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2023 года

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулановой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" (108840, ГОРОД МОСКВА, ТРОИЦК ГОРОД, АКАДЕМИКА ФИО1 УЛИЦА, ДОМ 5, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 3 ОФИС 4, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.05.2015, ИНН: <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОМСТРОЙ" (101000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2018, ИНН: <***>) о взыскании 2 408 755,60 руб.

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 09.01.2023

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОМСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по договору № СС-15/20-6 от 23.03.2020 в размере 2 408 755 руб. 60 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Принимая во внимание надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного заседания, отсутствие возражений на переход к рассмотрению дела по существу, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании в первой инстанции.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 23 марта 2020 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ООО «СпецСтрой») (далее – Истец, Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Профпромстрой» (ООО «Профпромстрой») (далее – Ответчик, Субподрядчик) был заключен Договор № СС-15/20-6 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25 сентября 2020 г.) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (далее – СМР) по объекту: «Реконструкция платформ о.п. Локомотивная» (далее – Объект).

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя подряд на выполнение комплекса строительно-монтажных работ (далее – Работы) по Объекту. В силу п. п. 1.2., 1.3., 4.2.1., 4.2.5. Договора Субподрядчик обязан своевременно и должным образом, с соблюдением условий проектно-сметной документации завершить выполнение Работ и сдать Объекты, готовыми к эксплуатации в соответствии с их функциональным назначением, в установленном Договором порядке, в том числе с учетом дополнительных соглашений к нему.

Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком в соответствии с п. 1.1. Договора, определена в соответствии с Ведомости твердой договорной цены, являющейся неотъемлемой частью Договора – Приложение № 1 к Договору, и составляет всего (с НДС 20 %) – 34 274 166 (Тридцать четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) руб. 85 коп. (п. 2.1. Договора).

В соответствии с п. 6.1. Договора сроки выполнения Работ, в том числе отдельных видов (этапов) Работ, определены сторонами в календарном плане выполнения Работ по Объекту – Приложение № 2 к Договору при условии, что начало Работ – с момента заключения Договора; окончание – 31 декабря 2020 г. При этом сдача и приемка Работ должна осуществляться ежемесячно не позднее 23-го числа отчетного месяца (п. 10.1. Договора)., а датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (п. 10.8. Договора).

Расчеты за выполненные и принятые Подрядчиком Работы осуществляются в порядке, установленном разделом 3 Договора, а именно:

Согласно п. 3.3. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены Объекта, комплекта исполнительной документации, актов о приемке смонтированного оборудования (форма № ФСУ-3), при условии отсутствия дебиторской задолженности Субподрядчика, возникшей, в том числе в связи с корректировкой стоимости Работ в соответствии с требованиями п. 2.2. Договора, а также по иным основаниям.

Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Подрядчиком в соответствии с п. 3.4. Договора после ввода Объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта; возмещения нанесённого ущерба Заказчику (ОАО «РЖД») и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), с приложением к нему Реестра счетов-фактур, Актов о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и Договором документов.

При этом в силу п. 3.2. Договора Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс в 2020 году в размере не более лимита и доли аванса, полученного Подрядчиком от Заказчика. На этом основании Подрядчик произвел предварительную оплату (аванс) по Договору суммарно в размере 5 500 000,00 руб. (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), а именно:

ДАТА

СУММА (с НДС)

авансового платежа, руб.

РЕКВИЗИТЫ

платежного поручения

01 июня 2020 г.

3 000 000,00

№ 795 – Приложение № 7

27 октября 2020 г.

2 500 000,00

№ 1516 – Приложение № 8

Однако, в нарушение установленных Договором сроков и объемов Работ за весь период между сторонами Договора подписаны акты выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, КС-3 за весь период суммарно в размере 3 091 244 (Три миллиона девяносто одна тысяча двести сорок четыре) руб. 40 коп., а именно:

Реквизиты актов по форме № КС-2, КС-3

Сумма выполнения, руб. (с НДС)

№ 1 от 31.07.2020 г. – Приложение № 9

633 127,20

№ 2 от 31.08.2020 г. – Приложение № 10

1 168 110,00

№ 3 от 30.09.2020 г. – Приложение № 11

1 290 007,20

ИТОГО:

3 091 244,40

При этом Подрядчик не раз уведомлял Субподрядчика о систематическом невыполнении им обязательств по Договору в установленный срок, а именно: досудебными претензиями за исх. № 390 от 11 сентября 2020 г. и № 461 от 09 ноября 2020 г., которые до сих пор не удовлетворены.

Учитывая вышеизложенное, а также п. 4.1.5. Договора, п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708, п.2, ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по факту систематического невыполнения Субподрядчиком своих договорных обязательств письмом за исх. № 539 от 14 декабря 2020 г. Подрядчик уведомил Субподрядчика о расторжении Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения Договора полностью) 16 декабря 2020 г. на основании п. 20.3. Договора. Таким образом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты его получения (п. 20.5.2. Договора). Согласно сведениям об отслеживании отправлений Почты России вышеназванное письмо с трек-номером 10500552321846 было доставлено в место вручения – 16 декабря 2020 г, а получено адресатом – 22 декабря 2020 г.

При этом на дату расторжения Договора задолженность (неотработанный аванс) Субподрядчика перед Подрядчиком составила 2 408 755,60 руб. (Два миллиона четыреста восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 60 копеек), которая до сих пор не погашена. Полный комплект оригиналов документов в соответствии с п. 10.1. Договора, оформленных должным образом и подтверждающих исполнение Субподрядчиком Работ на указанную сумму долга до даты расторжения Договора, Субподрядчиком предоставлено не было.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса по договору № СС-15/20-6 от 23.03.2020 в размере 2 408 755 руб. 60 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОМСТРОЙ" (ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН: <***>) сумму неотработанного аванса по договору № СС-15/20-6 от 23.03.2020 в размере 2 408 755 (два миллиона четыреста восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 60 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 35 044 (тридцать пять тысяч сорок четыре) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев