АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
город Воронеж Дело №А14-18767/2023
«26» декабря 2023 года
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Соболевой Е.П.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Паршиной Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании неустойки по контракту от 01.08.2022 №290/СК на оказание услуг по строительному контролю в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023; расходов по уплате госпошлины (с учетом уточнений),
при участии:
от истца: ФИО1 - представитель по доверенности № 25 от 09.01.2023 года (сроком до 31.12.2023г.), паспорт, диплом;
от ответчика: не явился, извещен,
установил:
государственное унитарное предприятие Воронежской области «Облкоммунсервис» (далее – истец) первоначально обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском о взыскании с администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (далее - ответчик) задолженности по контракту от 01.08.2022 №290/СК на оказание услуг по строительному контролю в размере 84 475 руб. 29 коп.; расходов по уплате госпошлины.
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.11.2023 исковое заявление государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» принято к рассмотрению по общим правилам искового производства.
В судебное заседание 19.12.2023 ответчик не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.
На основании ст. 156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие не явившегося участника процесса, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.
В судебном заседании истец ходатайствовал о приобщении к материала дела сведений об оплате ответчиком задолженности в размере 72 857 руб. 02 коп. и 3 379 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
На основании ст. 159 АПК РФ суд приобщил к материалам дела представленные истцом документы.
Также истец ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для формирования процессуальной позиции по делу.
В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 19.12.2023 объявлялся перерыв до 11 час. 10 мин. 26.12.2023.
Судом установлено, что 25.12.2023 посредством электронной системы подачи документов «Мой арбитр» от истца поступило ходатайство о частичном отказе от иска и об уточнении исковых требований, в котором истец просит суд взыскать с ответчика неустойку по контракту от 01.08.2022 №290/СК на оказание услуг по строительному контролю в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
В порядке ст. 49 АПК РФ суд рассматривает исковые требования с учетом уточнений.
Из материалов дела следует, что между ГУП ВО «Облкоммунсервис» (исполнитель) и администрацией Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (заказчик) был заключен контракт на оказание услуг по строительному контролю №290/СК от 01.08.2022, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю при выполнении работ на объекте: «Обустройство площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов на территории Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области» (п.1.1 контракта).
Согласно пункту 2.1. контракта на оказание услуг по строительному контролю №290/СК от 01.08.2022 стоимость услуг составляет 72 857 руб.02 коп., в т.ч. НДС 20% 12 142 руб. 84 коп.
Оплата услуг по указанным контрактам в соответствии с пунктом 2.5 контракта на оказание услуг по строительному контролю №290/СК от 01.08.2022 производится заказчиком по отчетным периодам с учетом графика исполнения контракта (Приложение №1), в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг на основании представленных исполнителем счета и счет-фактуры.
Во исполнение принятых на себя обязательств ГУП ВО «Облкоммунсервис» оказало администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области услуги общей стоимостью 72 857 руб. 02 коп., что подтверждается актом оказания услуг, направленным в адрес ответчика и полученным им 21.02.2023 (л.д.32).
18.05.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия №2359 от 18.05.2023 с предложением добровольной уплаты сумму долга.
Ответчик встречное обязательство по оплате оказанных истцом услуг в полном объеме не исполнил.
Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в Арбитражный суд Воронежской области с настоящим исковым заявлением.
Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
Исходя из существа заявленных истцом требований и правовой природы отношений, вытекающих из контракта на оказание услуг по строительному контролю №290/СК от 01.08.2022 к возникшему спору подлежат применению нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о возмездном оказании услуг.
Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (статья 781 ГК РФ).
В силу статей 307, 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Договор подписан сторонами добровольно, действуя собственной волей в своем интересе. Доказательств понуждения ответчика к заключению сделок на изложенных выше условиях не представлено.
Истцом, в подтверждение факта оказания услуг по вышеуказанному договору и принятия их ответчиком, в материалы дела представлен акт оказания услуг.
В ходе судебного разбирательства в материалы дела представлено письмо №879 от 05.12.2023 администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области об оплате задолженности по договору №290/СК от 01.08.2022 и 3 379 руб. государственной пошлины (платежное поручение №512 от 23.11.2023 и чек по операции от 29.11.2023).
Ввиду указанных обстоятельств истец в ходе судебного разбирательства уточнил исковые требования, просил суд о взыскании неустойки по контракту от 01.08.2022 №290/СК на оказание услуг по строительному контролю в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
Стороны вправе в договоре предусмотреть ответственность за несвоевременное исполнение обязательств.
В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В силу п. 5.1. контрактов за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящим контрактам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч.5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Истцом рассчитаны пени по контракту на оказание услуг по строительному контролю от 01.08.2022 №290/СК в соответствии с его условиями, размер которых составляет 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
Расчет пени судом проверен, признается соответствующим условиям контракта и положениям действующего законодательства, сомнений не вызывает.
Ответчик о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суду не заявлял.
Поскольку ответчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств, учитывая, что ответчиком не представлены доказательства отсутствия своей вины, а также наличия иных обстоятельств, предусмотренных статьей 404 ГК РФ, суд признает правомерным начисление ответчику неустойки в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
Ответчик отзыв на иск не представил, по существу исковые требования не оспорил, контррасчет не представил.
Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
В соответствии с частью 31 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме, с администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области следует взыскать в пользу государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» пени в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
При подаче искового заявления по платежному поручению №24893 от 02.11.2023 истцом перечислена госпошлина в доход федерального бюджета в сумме 3 379 руб. Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 3 379 руб.
На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.
Вместе с тем, судом установлено, что расходы истца по оплате государственной пошлины возмещены последнему ответчиком в добровольном порядке.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по контракту от 01.08.2022 №290/СК на оказание услуг по строительному контролю в размере 11 618 руб. 27 коп. за период с 21.10.2022 по 23.10.2023.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.
Судья Е.П. Соболева