Дело №

№

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ

Богородский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Смысловой О.Е.,

при секретаре Лябиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Богородск Нижегородской области гражданское дело по иску ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ" к ФИО1 о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств,

УСТАНОВИЛ :

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, в обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» был заключен контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сысоевского ФАПа ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", расположенного по адресу: <адрес> (ИКЗ №).

Согласно п.1.4 Контракта, срок выполнения работ составлял Х календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. ДД.ММ.ГГГГ закончился срок на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сысоевского ФАПа ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", расположенного по адресу: <адрес>

Подрядчиком ИП ФИО1 работы были выполнены в полном объеме только ДД.ММ.ГГГГ. Подрядчик в соответствии с заключенным Контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные п. 1.4. Контракта.

Общая сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств составила Х рублей Х копеек.

Просит суд:

Взыскать с ФИО1 в пользу ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 184 537 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

В судебное заседание представитель истца не явился, извещены надлежащим образом. Представитель истца ФИО2 ( по доверенности заявил ходатайство (в письменной форме) о рассмотрении дела в их отсутствие, исковые требования поддерживают в полном объеме. Не возражают рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

С учетом мнения представителя истца, судом постановлено рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч.1 ст. 708 ГК РФ

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом

Ст. 57 ч.1 ГПК РФ установлено, что доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Материалами дела подтверждается, что между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ был заключен контракт № ИКЗ № (л.д.№).

Согласно п.1.1. контракта предметом является выполнение работ по капитальному ремонту здания Сысоевского ФАПа ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", расположенного по адресу: <адрес>, указанные в локальном сметном расчете (л.д.№).

Согласно п.1.4 Контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение Х календарных дней. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику Т.е. ответчик должен был выполнить работу не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Цена контракта составляет Х рублей. ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена оплата по контракту в полном объеме (л.д.№).

ФИО1 работы были выполнены в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ (л.д.№).

Согласно п.6.2., п.6.3. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Рассматриваемый Договор между сторонами был заключен как между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом.

Исходя из сведений в ИФНС России, ответчик прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель ДД.ММ.ГГГГ (л.д.№).

Ответчиком доказательств надлежащего исполнения обязательств по контракту суду не представлено.

Поскольку ответчиком нарушены сроки исполнения договора, требование истца о взыскании неустойки законны и обоснованны, подлежат удовлетворению.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию об исполнении условий Контракта и выплате неустойки, суд находит необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Размер неустойки за указанный период составит: Х х Х дней х Х/Х х Х% = Х руб.

В силу п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ :

Исковые требования ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ" (ИНН №) к ФИО1 (ИНН №) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (ИНН №) в пользу ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ" (ИНН №) неустойку за просрочку исполнения обязательств по Контракту № ИКЗ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 184 537 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья О.Е. Смыслова

иные данные