УИД: 77RS0020-02-2024-015837-24
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
21 февраля 2025 года адрес
Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-1123/2025 по исковому заявлению ФИО1 к ООО «САНТОРИ» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с вышеуказанным иском. В обоснование требований указано, что между сторонами был заключён договор подряда № 32/22 от 21.11.2022. По условиям договора ответчик ООО «САНТОРИ» принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ своими силами, или силами и средствами третьих лиц и сдать результат истцу, а истец обязуется принять и оплатить результат работ. ООО «САНТОРИ» осуществляет доставку и монтаж продукции по адресу: адрес. К договору подряда между сторонами также было подписано задания на выполнение работ в количестве 10 штук. Начальный срок выполнения работ определён как дата утверждения сторонами макета (чертежа), который является неотъемлемой частью договора. Конечный срок указан в заданиях и отсчитывается с даты утверждения макета. Истец произвела авансирование работ, выполняемых ответчиком, на общую сумму сумма Однако в нарушение условий договора подряда, ответчик не предоставило предварительный и финальный макет, а также в ходе исполнения договора подряда не осуществило доставку и монтаж продукции. 09.11.2023 истец направила в адрес ответчика уведомление об отказе от исполнения договора подряда и возврате оплаченных денежных средств. 18.09.2024 истец направила в адрес ответчика претензию с требованием о погашении задолженности по договору подряда, однако требования оставлено без удовлетворения со стороны последнего.
На основании изложенных обстоятельств, истец просит взыскать с ответчика сумму задолженности в размере сумма
Истец в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседание извещена надлежащим образом, обеспечила явку своего представителя, который требования поддержал.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседание извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало.
Учитывая, что реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, суд считает необходимым рассмотреть настоящее дело в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствии истца и представителя ответчика.
Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом (подпункт 1 пункт 1 статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1).
Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В силу статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (пункт 1).
Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2).
В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Судом установлено, что 21.11.2022 между фио (Заказчик) и ООО «КАП-Системс» (Подрядчик) заключён договор подряда № 32/22. По условиям договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ своими силами и средствами, или силами и средствами третьих лиц и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. Содержание и объем работ указаны в Заданиях на выполнение работ, являющихся приложениями к Договору и его неотъемлемой частью (пункт 1.1 Договора).
В силу пункта 2.1 Договора подряда, сроки выполнения работ по заданию Заказчика составляют: начальный срок выполнения работ по заданию Заказчика считать дату утверждения Сторонами макета, который является неотъемлемой частью Договора. Срок изготовления предварительного макета 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента предварительного замера, срок изготовления финального макета 7 (Семь) календарных дней с момента чистового замера; конечный срок исполнения заказа указан в Заданиях и отсчитывается с даты утверждения Заказчиком макета, подписания чертежей и чистовых замеров (замеры, проведенные в помещении, освобожденном от строи тельного мусора и с законченными отделочными работами), а также осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания. Заказчик обязуется утвердить макет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его предоставления Подрядчиком. В этом случае, как и во всех дальнейших случаях переписки Сторон, любая корреспонденция, отправленная Стороной на адрес электронной почты контрагента, подтвержденный им в реквизитах Договора, является переданной надлежащим образом. При внесении каких-либо изменений в макет Заказчиком срок исполнения заказа продлевается на срок внесения таких изменений. Срок изготовления каменных элементов изделий устанавливается Сторонами дополнительно после монтажа и замера готовых изделий па объекте Заказчика.
В соответствии с пунктом 4.1 Договора подряда, выполненные работы по договору оплачиваются Заказчиком по цене, согласовываемой Сторонами при подписании соответствующего задания на выполнение работ в рамках договора. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика (пункт 4.3 Договора).
При подписании договора сторонами было подписано Задание № 1. В соответствии с заданием стоимость работ и материалов составила сумма Согласно Заданию, срок изготовления составляет 45 (сорок пять) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком макета, подписания чертежей и чистовых замеров (замеры, проведенные в помещении, освобожденном от строительного мусора и с законченными отделочными работами), а также осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания.
В соответствии с пунктом 2.1 Задания, Заказчик осуществляет предварительную оплату работ в размере 80 % от общей суммы Задания в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора.
21.11.2022 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 1 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком макета, подписания чертежей и чистовых замеров (замеры, проведенные в помещении, освобожденном от строительного мусора и с законченными отделочными работами), а также осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания.
20.12.2022 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 3 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
13.01.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 4 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 45 (сорок пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
14.02.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 5 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 45 (сорок пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
12.04.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 7 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
03.05.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 7 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
03.05.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 9 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
03.05.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 10 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
29.05.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 11 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
19.06.2023 между фио и ООО «Кап-Системс» подписано Задание № 9 на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью договора подряда № 32/22 от 21.11.2022 года. Согласно Заданию, срок изготовления составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты осуществления оплаты согласно условиям пункта 2.1 Задания и утверждения заказчиком макета.
В счёт исполнения обязательств по договору подряда ООО «КАП-Системс» уплатило ООО «САНТОРИ» денежную сумму в общем размере сумма, что подтверждается гарантийными письмами.
Между тем в ходе судебного разбирательства установлено, что подрядчик свои обязательства по договору подряда № 32/22 от 21.11.2022 года не исполнил, согласованные сторонами работы не произвёл. Доказательств исполнения договора ответчиками не представлено, как и доказательств того, что работы не выполнены по вине заказчика. Доказательств возврата истцу уплаченной денежной суммы в размере сумма суду также не представлено, досудебные требования подрядчиком и поручителем не исполнены.
С учетом указанных обстоятельств, исковые требования о взыскании задолженности являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.
В силу ч. 1 ст. 98 и ч. 1 ст. 103 ГПК РФ в доход бюджета субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москва подлежит взысканию с ООО «САНТОРИ» государственная пошлина в размере сумма
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «САНТОРИ» о защите прав потребителей – удовлетворить.
Взыскать с ООО «САНТОРИ» в пользу ФИО1 сумму задолженности по договору подряда № 32/22 от 21.11.2022 в размере сумма
Взыскать с ООО «САНТОРИ» в доход бюджета субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы государственную пошлину в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Перовский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Решение изготовлено в окончательной форме 05 марта 2025 года.
Судья: А.С. Фролов