Дело № 2-3810/2025

УИД № 59RS0004-01-2025-006080-07

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 декабря 2025 года г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Стрелковой С.Г.,

при секретаре судебного заседания Юсуповой А.Р.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО2 ФИО5 к Обществу с ограниченной ответственностью «РУС ВУД» о взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки,

установил:

ФИО2 обратился с иском к ООО «РУС ВУД» о взыскании уплаченных по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 213 800,00 рублей, неустойки в размере 7 483,00 рублей. Требования обоснованы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда №, согласно которому подрядчик обязался выполнить отделочные работы на объекте заказчика: шлифовка сруба дома и его окрашивание по адресу: <Адрес>, д.Малая, <Адрес>, в срок с ДД.ММ.ГГГГ (начало работ) по ДД.ММ.ГГГГ (окончание работ). Истец внес предоплату по договору в обще сумме 213 800,00 рублей. До настоящего времени ответчик к выполнению работ не приступил. ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика заявление о расторжении договора подряда и о возврате уплаченных по договору денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику досудебную претензию. Ответчик не вернул истцу денежные средства, ответ на претензию не направил. В соответствии с п.6.4. договора подряда договор считается расторгнутым ДД.ММ.ГГГГ и денежная сумма должна быть возращена до ДД.ММ.ГГГГ. За нарушение срока возврата денежных средств в соответствии с п.6.4. договора подряда ответчик обязан уплатить истцу пени в размере 0,1 % от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер пени составляет 7 483,00 рублей.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен, заявлений и ходатайств от него не поступило.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании на исковых требованиях настаивает, пояснил аналогично изложенному в исковом заявлении.

Представитель ответчика ООО «РУС ВУД» в судебное заседание не явился, извещался путем направления судебного извещения, которое адресатом не получено и возвращено за истечением срока хранения, ходатайств и заявлений от него не поступило.

В соответствии со ст.ст.233-235 ГПК РФ с согласия представителя истца ФИО1 дело рассмотрено судом в отсутствие представителя ответчика ООО «РУС ВУД» в заочном порядке.

Суд, заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п.1 ст.314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в п.2 ст.405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пп.1, 3 ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с пп.1, 2 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3 % цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п.1 ст.31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п.1 ст.28 и пп.1 и 4 ст.29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

В соответствии с п.3 ст.31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п.5 ст.28 настоящего Закона.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 (заказчик) и ООО «РУС ВУД» (подрядчик) был заключен договор подряда №, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить отделочные работы: шлифовка сруба дома и его окрашивание по адресу: <Адрес>, д.Малая, <Адрес>, согласно калькуляции (приложение №) и графику оплат (приложение №) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его; работы выполняются с применением материалов, предоставляемых подрядчиком; стоимость этих материалов включена в цену договора (пп.1.1., 1.2.); цена договора составляет 390 800,00 рублей (п.2.1.); начало работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ (п.3.1.); стороны подписывают промежуточные акты выполненных работ (на каждый этап, указанный в приложении №) и окончательный акт выполненных работ (п.3.2.); в случае нарушения срока окончания работ, предусмотренного п.3.1 настоящего договора, подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1 % в день от цены договора, указанной в п.2.1. настоящего договора (п.6.3.); в случае нарушения срока окончания работ, предусмотренного п.3.1. настоящего договора, более чем на 10 рабочих дней, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего договора, направив письменное уведомление об этом подрядчику; уведомление направляется по почте заказным письмом; в этом случае настоящий договор считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления об отказе от договора; в течение 5 рабочих дней после расторжения настоящего договора подрядчик обязан вернуть заказчику все полученные от заказчика денежные средства, за вычетом сумм, подтвержденных промежуточными актами выполненных работ; за нарушение срока возврата денежных средств подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1 % от невозвращенной суммы за каждый день просрочки (п.6.4.) (л.д.7-8).

Согласно приложению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ составляет 217 000,00 рублей, стоимость материалов – 173 800,00 рублей, общая сумма калькуляции – 390 800,00 рублей (л.д.9).

Согласно приложению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами был согласован порядок оплаты: при подписании договора – 40 000,00 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ – 173 800,00 рублей, по завершении работ: шлифовка стен из бревна снаружи – 40 000,00 рублей, по завершении работ: грунтование в один слой и окрашивание в два слоя стен из бревна – 40 000,00 рублей, после подписания итогового акта приема работ – 97 000,00 рублей (л.д.9 оборот).

ФИО2 внес оплату по договору подряда в общей сумме 213 800,00 рублей, из которых: ДД.ММ.ГГГГ – 40 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 173 800,00 рублей (л.д.10, 11).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направил в адрес ООО «РУС ВУД» заявление, в котором заявил о расторжении вышеуказанного договора подряда в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ и потребовал вернуть денежные в сумме 213 800,00 рублей наличными либо путем перечисления на банковский счет, указанный в данном заявлении (л.д.12).

Указанное заявление прибыло в место вручения ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день почтовое отправление передано почтальону, которым осуществлена неудачная попытка вручения и ДД.ММ.ГГГГ почтовое отправление возвращено отправителю за истечением срока хранения (№) (л.д.33).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направил в адрес ООО «РУС ВУД» досудебную претензию, в которой повторно потребовал вернуть денежные средства в сумме 213 800,00 рублей наличными либо путем перечисления на банковский счет, указанный в претензии (л.д.13-14).

Досудебная претензия прибыла в место вручения ДД.ММ.ГГГГ, в тот жен день почтовое отправление передано почтальону, которым осуществлена неудачная попытка вручения и ДД.ММ.ГГГГ почтовое отправление возвращено отправителю за истечением срока хранения (ШПИ 61450208100308) (л.д.34-35).

Ответчик ООО «РУС ВУД» не предоставил доказательств выполнения работ в установленный срок, а также не предоставил доказательств невозможности выполнения работ по независящим от него обстоятельствам, в связи с чем, учитывая положения п.2 ст.715 ГК РФ и п.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ФИО2, являясь потребителем услуг (работ), вправе отказаться от исполнения договора и требовать возврата уплаченных по договору подряда денежных средств.

Факт внесения предоплаты по договору подряда в сумме 213 800,00 рублей подтвержден ФИО2 посредством предоставления в суд платежных документов и не оспорен ответчиком.

С учетом положений п.6.4 договора подряда, учитывая, что заявление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств было направлено ФИО2 в адрес ООО «РУС ВУД» ДД.ММ.ГГГГ, договор является расторгнутым ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства должны быть возвращены не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик ООО «РУС ВУД» не предоставил доказательств возврата денежных средств ФИО2

С учетом изложенного с ООО «РУС ВУД» в пользу ФИО2 подлежит взысканию денежная сумма, уплаченная по договору подряда в размере 213 800,00 рублей.

Поскольку ООО «РУС ВУД» нарушило срок удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств, в соответствии с п.3 ст.31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и п.6.4 договора подряда ФИО2 вправе требовать уплаты неустойки.

В п.6.4. договора подряда сторонами согласован размер неустойки за нарушение срока возврата подрядчиком денежных средств в размере 0,1 % от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.

Согласованный сторонами размер договорной неустойки не противоречит положениям ст.ст.28, 31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», поэтому с учетом положений п.3 ст.196 ГПК РФ при расчете размера неустойки суд исходит из исковых требований о взыскании договорной неустойки.

Расчет договорной неустойки, произведенный истцом по состоянию на № на сумму 7 483,00 рубля (<данные изъяты>), проверен судом и является верным.

При таких обстоятельствах с ООО «РУС ВУД» в пользу ФИО2 подлежит взысканию неустойка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 483,00 рубля.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ООО «РУС ВУД» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 639,00 рублей, от уплаты которой истец ФИО2 при подаче иска в суд был освобожден.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235, 103 ГПК РФ,

решил:

исковые требования ФИО2 ФИО6 к Обществу с ограниченной ответственностью «РУС ВУД» о взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки удовлетворить полностью.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РУС ВУД» (№) в пользу ФИО2 ФИО7 (№) денежные средства, уплаченные по договору подряда на отделочные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 213 800 рублей 00 копеек, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 483 рубля 00 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РУС ВУД» (№) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 639 рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения в Ленинский районный суд г.Перми.

Ответчик может обжаловать заочное решение в апелляционном порядке в течение 1 месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда путем подачи апелляционной жалобы в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г.Перми.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 1 месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись С.Г.Стрелкова

Копия верна. Судья

Мотивированное решение изготовлено 26.12.2025