УИД 23RS0041-01-2021-015881-34

дело № 2-4503/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 октября 2022 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Зубаревой И.В.,

при секретаре Бредневой А.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Краснодаргоргаз» о взыскании убытков, неустойки за нарушение установленного срока выполнения работ по договорам и морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась к АО «Краснодаргоргаз» с иском, мотивировав свои требования тем, что истец и ответчик заключили договоры на газификацию объекта капитального строительства, жилого дома по договорам: №-Т.П. (т)от 13.01.2020г., № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГ истец подала заявку в АО Краснодаргоргаз, <адрес> на имя гендиректора ФИО5 о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, НСТ "Садовод - 2" <адрес>. Заявке - № был присвоен №, что подтверждает Приложение № к договору от 23.12 2019г. - "ТЕХНИЧЕСКИЕ ФИО2" на подключение объекта капитального строительства по адресу <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГг. №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> №-Т.П. исполнен ДД.ММ.ГГГГ в день осуществлен пуск газа на объект. Нарушен установленный срок выполнения работы (оказания услуги) по договору №-Т.П. (т) о подключении (технологическому присоединению) к сети газораспределения от 13.01.2020г. на 93 дня (от 13.01.2020г. по ДД.ММ.ГГГГ. г прошло 366 дней.) плюс один день- ДД.ММ.ГГГГ.( подача газа осуществлена 15.01.2021г.) минус 274 дня, указанных в договоре (расчет 366 +1 -274 = 93 дня). В пункте 3 договора прописано: "Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 274 дня со дня заключения настоящего договор." Оплата произведена 13.01.2020г, в сумме <данные изъяты> Неустойка составляет <данные изъяты> Расчет: 0.014 X 6.25% : 100% X 93 дня <данные изъяты>=<данные изъяты>, где 0.014 доля от ключевой ставки: 6.25% ключевая ставка Банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ<адрес> неустойка в размере <данные изъяты> Нарушен установленный срок выполнения работ (оказания услуги) по договору № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг на выполнение строительно-монтажных работ на 93 дня. По договору № - СМР ГСЧ подписан Акт выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ. Размер неустойки равен: <данные изъяты> X 3% X 93 дня <данные изъяты><данные изъяты> Так как неустойка превышает цену договора, прошу взыскать неустойку в размере <данные изъяты> Истец оплатила <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГг. и на квитанции было указано, что это- предоплата. По другой квитанции оплачено тоже ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, в ней указано: окончательный расчет; Итого по договору № - СМР ГСЧ оплаченная сумма равна <данные изъяты>. В договоре на выполнение строительно-монтажных работ № - СМР ГСЧ. В разделе 1 - Предмет настоящего договора, в пункте 3.1. прописано:"... срок окончания работ не должен превышать даты окончания срока действия договора технологического присоединения от №-Т.П. (т)от ДД.ММ.ГГГГг." то есть срок не должен превышать 274 дня. Просит суд взыскать неустойку в размере <данные изъяты> (<данные изъяты> + <данные изъяты>);

убытки в размере <данные изъяты>: затраты на закупку дров (2 м. куб.) <данные изъяты> + расход на электроэнергию ( работал обогреватель) - <данные изъяты> + расходы на телефонные звонки <данные изъяты>, моральный вред - <данные изъяты>

Истец в судебном заседании исковые требования поддержала, просила суд удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать, в случае удовлетворения требований просил снизить неустойку, штраф по ст. 333 ГК РФ, моральный вред, убытки.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, считает иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Из материалов гражданского дела следует, что истец и ответчик заключили договоры на газификацию объекта капитального строительства, жилого дома по договорам: №-Т.П. (т)от 13.01.2020г., № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг.

В пункте 3 договора №-Т.П. (т) от 13.01.2020г. установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 274 дня со дня заключения настоящего договор.

Плата за подключение, согласно п. ДД.ММ.ГГГГ69-Т.П. (т) от 13.01.2020г. составляет <данные изъяты>

Материалами дела установлено, что истцом оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

Согласно п. 9 договора №-Т.П. (т) от 13.01.2020г., в день осуществления фактического подключения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом подключении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Из материалов дела усматривается, что акт № о подключении (технологическом присоединении) подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ.

Так, между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П.(т) от 13.01.2020г.

Предметом договора является обязанность Общества выполнить действия по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, НСТ «Садовод-2», <адрес> к сети газораспределения, в соответствии с выданными ФИО2 подключения, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а истец обязуется оплатить услуги исполнителя.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации отДД.ММ.ГГГГ 13 №.

В соответствии с п. 59 Правил №, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Также, в соответствии с п. 60 Правил №, по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических ФИО2, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 81 Правил №, договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а” пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил (п. 88 Правил №).

В соответствии с п. 97 Правил №, мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; в) выполнение заявителем и исполнителем технических ФИО2; г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических ФИО2; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 98 Правил №, исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических ФИО2 о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении.

В соответствии с договором и ТУ (перечень мероприятий по подключению, выполняемых исполнителем) АО «Краснодаргоргаз» обязано осуществить ряд мероприятий до границы земельного участка заявителя.

Согласно п. 85 Правил №, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: а) 8 месяцев для заявителей первой категории; б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 305; в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению и пуску газа составляет 274 дня со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 102 Правил №, изменение ФИО2 договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

Согласно п. 5 Договора, исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора.

Мероприятия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) Объекта капитального строительства для его подключения должны были быть выполнены АО «Краснодаргоргаз» до 13.10.2020г.

Таким образом, с учетом Правил № и Договора, а также отсутствия подписанного сторонами дополнительного соглашения к договору в части продления сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению, срок исполнения мероприятий, необходимых для технологического присоединения (подключения) к сетям газораспределения объекта, истек ДД.ММ.ГГГГ.

Из материалов дела усматривается, что акт № о подключении (технологическом присоединении) подписан сторонами 31.12.2020г.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по ДД.ММ.ГГГГ – дата подачи газа в размере <данные изъяты>

Вместе с тем, суд не может согласиться с представленным истцом расчетом, поскольку акт подписан ДД.ММ.ГГГГ. Обратного суду не представлено.

В связи с чем, суд считает необходимым рассчитать неустойку самостоятельно.

Пунктом 18 договора №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в случае нарушение сроков исполнения обязательств, уплачивается неустойка, рассчитанная как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключение договора о подключении и платы за технологическое подключение по договору о подключении за каждый день просрочки.

Неустойка за период с 14.10.2020г. по 31.12.2020г. составляет из расчета 79 (количество дней просрочки) х <данные изъяты> (плата за договор) х 6,25% (ключевая ставка на день заключения договора) х 0,014.

С учетом установленных обстоятельств, суд считает исковые требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков по договору №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ подлежащими удовлетворению в размере <данные изъяты>.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки по договору № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг на выполнение строительно-монтажных работ в размере <данные изъяты>

Согласно п. 3.1 договора № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг, срок окончания работ не должен превышать даты окончания срока действия договора технологического присоединения №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт оплаты истцом цены договора в размере <данные изъяты> установлен материалами дела, не оспаривается ответчиком.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, срок действия договора №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании установлено, что акт выполненных работ к договору № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами 15.12.2020г.

Сложившиеся между истцом и ответчиком правоотношения регламентируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992г. № «О защите прав потребителей».

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с ФИО2 обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких ФИО2 и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его ФИО2 не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пункт 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителя» гласит, что в случае нарушения установленных сроков … исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>, из расчета 98667,58 (цена договора) х 3% х 63 (дня просрочки)

В связи с тем, что размер неустойки превышает цену договора, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков по договору № - СМР ГСЧ от ДД.ММ.ГГГГг в размере <данные изъяты>

Оснований для снижения неустойки суд не усматривает.

Вместе с тем, требование истца о взыскании с ответчика убытков в размере <данные изъяты>: затраты на закупку дров (2 м. куб.) <данные изъяты> + расход на электроэнергию ( работал обогреватель) - <данные изъяты> + расходы на телефонные звонки <данные изъяты>, удовлетворению не подлежат, поскольку ответчиком, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлены относимые и допустимые доказательства несение данных расходов.

Согласно исковым требованиям представитель истца просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>.

Пунктом 3.2 договора №-СМР ГС4 установлено, что если заказчик ( истец) не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные договором, что приведет к задержке выполнения работ, подрядчик имеет право на продление срока окончания работы на соответствующий период. На основании ст.719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда в частности непредставление материалов, оборудования, технической документации или подлежащей переработке ( обработке, вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Необходимые документы в соответствии с п.2.1.4, 1.1.6 договора №-СМР ГС4 подрядчику в срок до ДД.ММ.ГГГГ не представлены для исполнения ответчиком своих обязанностей для подключения объекта капитального строительства к сети газопотребления.

Истец в акте №-Т.П.(т) о подключении (тех.присоединение) от ДД.ММ.ГГГГ претензий по объему, качеству, срокам оказания работ( услуг) к газораспределительной организации не имел.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992г. № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Судом установлена вина ответчика и, соответственно, требование о компенсации морального вреда заявлено обосновано.

С учетом перенесенных ФИО1 нравственных страданий, учитывая требования разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу ФИО6 компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>.

На основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пункт 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", гласит, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Судом достоверно установлено, что истец обращался к ответчику с претензией. 28.12.2021г. претензия ответчиком получена, однако проигнорирована.

Согласно пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины, освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, рассчитанная по правилам ст. 333.19 НК РФ государственная пошлина в размере подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 233-237 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки за нарушение установленного срока выполнения работ по договорам – удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» ИНН <***> в пользу ФИО1, паспорт серия 2507№ выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> неустойку в размере <данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, государственную пошлину в размере <данные изъяты>.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Прикубанский районный суд <адрес> в течение месяца с даты изготовления мотивированного решения.

Судья

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГг.