Дело № 2-4500/2022
42RS0009-01-2022-007567-23
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области
В составе председательствующего Е.И. Исаковой
При помощнике судьи А.С. Фроловой
Рассмотрев в открытом судебном заседании г. Кемерово 10 октября 2022
Дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании предоплаты по договорам оказания услуг, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании предоплаты по договорам оказания услуг, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
Требования мотивирует тем, что **.**.**** ФИО1, и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключен договор ###.
По договору подрядчик обязался организовать изготовление заказчику: бани «Стандарт» (далее - товар), - а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы (п. 1.1., 1.2. договора).
Разделом 4 договора установлена общая стоимость работ в размере 190 000 рублей 00 копеек.
При подписании договора истцом была внесена предоплата в размере 130 000 рублей 00 копеек (п.4.2, договора), в связи с чем настоящий договор имеет также силу расписки.
В срок до «25» сентября 2020 подрядчик обязан был осуществить работы по доставке, установке, монтажу в течение одного дня (п. 5.2. договора).
«09» августа 2020 г. при подписании договора подрядчик получил 130 000 (сто двадцать тысяч) руб., что подтверждается договором.
Кроме того, **.**.**** был заключен другой договор за ###, по которому подрядчик обязался организовать изготовление: Пристроя к дому, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы (п. 1.1., 1.2. договора).
Разделом 4 договора установлены общая стоимость работ в размере 170 000 рублей 00 копеек.
При подписании договора Заказчик вносит предоплату в размере 120 000 рублей 00 копеек (п.4.2, договора), в связи с чем настоящий договор имеет также силу расписки. Оставшуюся сумму - после принятия товара Заказчиком на участке (п.4.3, договора).
В срок до **.**.**** г. подрядчик обязан осуществить доставку, установку, монтаж в течение одного дня (п. 5.2. договора).
Общий размер внесённой предоплаты по двум договорам составил 250 000 рублей 00 копеек.
В срок, указанный договоре от **.**.****. ###, то есть до **.**.**** и в договоре от **.**.****. ### - до **.**.****, подрядчик результаты работ не передал. Доставку, установку, монтаж товара не осуществил.
**.**.**** года в адрес ответчика направлена претензия, по адресу регистрации, конверт с претензией вернулся в связи с истечением срока хранения.
**.**.**** года в адрес ответчика направлено копия искового заявления, конверт с исковым заявлением также вернулся в связи с истечением срока хранения.
Просрочка исполнения обязательств по договор от **.**.****. ### с **.**.**** по состоянию на **.**.**** (дата составления искового заявления) составляет 1 год, 5 месяцев (516 дней), по договору от **.**.****. № ### - 1 год, 4 месяца, 25 дней (511 дней).
На основании изложенного просит суд взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченные денежные средства по договору ### от **.**.**** - 130 000 рублей, по договору ### от **.**.**** - 120 000 рублей, неустойку в размере 250 000 рублей, сумму компенсации морального вреда - 10 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы.
В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме.
Ответчик ИП ФИО2, о слушании дела извещен надлежащим образом, судебное извещение возвращено в суд с отметкой «истек срок хранения».
В соответствии с п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное, подлежат применению положения ст. 165.1 ГК РФ.
По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ, юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, либо его представителю.
При этом, гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу (п.63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).
В соответствии с положениями ст. 165.1 ГК РФ, юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, оно было возвращено по истечении срока хранения отправителю.
С учетом мнения истца, положений ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.
Суд, выслушав истца, изучив материалы дела, считает требования истца подлежащими удовлетворению.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
На основании ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с п. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
В соответствии с п. 1 ст. 704 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
В соответствии с п. 1 и 6 ст. 709 ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Как следует из пункта 1 статьи 4 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закона РФ) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
Согласно пункту 2 статьи 4 указанного Закона РФ при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей") исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В силу с п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в частности отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Судом установлено, что **.**.**** между ИП ФИО2 («Подрядчик») и ФИО1 («Заказчик») заключен договор ###, по условиям которого Подрядчик взял на себя обязательство организовать изготовление Заказчику бани «Стандарт» в дальнейшем «Товар», согласно следующим данным: Баня – (2 секции парная + КО) размер 4*3 м, материал стен – строганный брус естественной влажности 100 х 150, кровля – профлист зеленый мох МП 20, полы КО – сосна шпунт, мойка, парная – лиственница шпунт, потолок КО – вагонка сосна, парная – вагонка осина, 2 окна + 1 вентиляция (задвижка), двери из деревянного массива «Ласточкин хвост», печь – дровяная с баком 60л. Термофор компакт, электрика – 3 светильника, 1 розетка, проводка, выведенный кабель с вилкой для бани.
Согласно п. 1.3 Договора от **.**.**** результатом работы подрядчика должен стать установленный и смонтированный, готовый к эксплуатации по своему прямому назначению Товар с учетом всех его составляющих, указных в п. 1.1 Договора, в момент его сдачи Заказчику.
Согласно п. 1.2 Договора от **.**.**** Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п.4 настоящего договора.
Согласно п. 4.1 Договора от **.**.**** цена настоящего договора (цена товара, включая, в том числе стоимость оборудования, материалов, работ или также договорная стоимость) остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена в размере 190000 руб.
Согласно п.4.2 Договора от **.**.**** Заказчик при подписании настоящего договора вносит предоплату в размере 130000 руб., подписание настоящего договора подтверждает факт передачи Заказчиком Подрядчику и получение Подрядчиком от Заказчика 130000 рублей, в связи с чем настоящий договор также имеет силу расписки.
Оставшаяся сумма в размере 60000 руб. производится в рублях сразу после принятия Товара, соответствующего п.1.3 настоящего Договора Заказчиком на участке. В подтверждение названной в настоящем пункте суммы Подрядчик обязан выдать Заказчику в момент получения денег расписку (п.4.3 Договора). Оплата вносится наличными средствами (п.4.4 Договора).
Согласно п. 5.2 Договора от **.**.**** доставка, установка, монтаж Товара в части бани должны быть осуществлены в течение одного дня. Товар, соответствующий п. 1.3 настоящего Договора должен быть передан заказчику до **.**.****. Передача Подрядчиком Товара, соответствующего п. 1.3 настоящего договора и его принятие Заказчиком оформляется подписанием сторонами акта сдачи-приемки.
Договор от **.**.**** вступает в силу с момента его подписания и действует до момента подписания акта-сдачи (п. 8.1 Договора).
Договор от **.**.**** ### подписан со стороны подрядчика ФИО2, со стороны заказчика ФИО1, скреплен печатью ИП ФИО2 (л.д. 9-10).
Истец обязательства по договору подряда о внесении предварительной оплаты исполнила в полном объеме, поскольку согласно п.4.2 Договора, подписание настоящего договора подтверждает факт передачи Заказчиком Подрядчику и получение Подрядчиком от Заказчика 130000 рублей, в связи с чем настоящий договор также имеет силу расписки.
**.**.**** между ИП ФИО2 («Подрядчик») и ФИО1 («Заказчик») заключен договор ###, по условиям которого Подрядчик взял на себя обязательство организовать изготовление Заказчику на участке Пристроя к дому в дальнейшем «Товар», согласно следующим данным: размер 4х4, материал стен – строганный брус естественной влажности 100х150, кровля – односкатная МП-20 оцинковка, полы – влагостойкая фанера 21мм (плинтуса), потолок – OSB-3 (плинтуса), утепление – минеральная вата 100мм (полы/потолок), окно деревянное со стеклопакетом 100х120см, двери межкомнатные, дровяная печь Термофор (шибер, дымоход, ППУ), электрика: один светильник, 2 розетки, проводка, счетчик Меркурий.
Согласно п. 1.3 Договора от **.**.**** результатом работы подрядчика должен стать установленный и смонтированный, готовый к эксплуатации по своему прямому назначению Товар с учетом всех его составляющих, указных в п. 1.1 Договора, в момент его сдачи Заказчику.
Согласно п. 1.2 Договора от **.**.**** Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п.4 настоящего договора.
Согласно п. 4.1 Договора от **.**.**** цена настоящего договора (цена товара, включая, в том числе стоимость оборудования, материалов, работ или также договорная стоимость) остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена в размере 120000 руб.
Согласно п.4.2 Договора от **.**.**** Заказчик при подписании настоящего договора вносит предоплату в размере 130000 руб. подписание настоящего договора подтверждает факт передачи Заказчиком Подрядчику и получение Подрядчиком от Заказчика 120000 рублей, в связи с чем настоящий договор также имеет силу расписки.
Оставшаяся сумма в размере 50000 руб. производится в рублях сразу после принятия Товара, соответствующего п.1.3 настоящего Договора Заказчиком на участке. В подтверждение названной в настоящем пункте суммы Подрядчик обязан выдать Заказчику в момент получения денег расписку (п.4.3 Договора). Оплата вносится наличными средствами (п.4.4 Договора).
Согласно п. 5.2 Договора от **.**.**** доставка, установка, монтаж Товара должны быть осуществлены в течение одного дня. Товар, соответствующий п. 1.3 настоящего Договора должен быть передан заказчику до **.**.****. Передача Подрядчиком Товара, соответствующего п. 1.3 настоящего договора и его принятие Заказчиком оформляется подписанием сторонами акта сдачи-приемки.
Договор от **.**.**** вступает в силу с момента его подписания и действует до момента подписания акта-сдачи (п. 8.1 Договора).
Договор от **.**.**** ### подписан со стороны подрядчика ФИО2, со стороны заказчика ФИО1, скреплен печатью ИП ФИО2 (л.д. 11-12).
Истец обязательства по договору подряда о внесении предварительной оплаты исполнил в полном объеме, поскольку согласно п.4.2 Договора, подписание настоящего договора подтверждает факт передачи Заказчиком Подрядчику и получение Подрядчиком от Заказчика 120000 рублей, в связи с чем настоящий договор также имеет силу расписки.
**.**.**** истцом в адрес ответчика направлены претензии (л.д. 13-14) однако, почтовые отправления возвращено отправителю.
В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
Вместе с тем в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, с разъяснениями п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 в данной ситуации именно ответчик обязан доказать факт исполнения работ по Договору от **.**.**** и по Договору от **.**.****, однако доказательства, подтверждающие исполнение ответчиком своих обязательств по договорам подряда, не представлены, равно как доказательств наличия обстоятельств, которые бы препятствовали последнему приступить к выполнению работ.
Таким образом, оценивая в совокупности представленные доказательства, суд считает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика уплаченные по договору от **.**.**** денежные средства в размере 130000 руб. и о взыскании с ответчика уплаченные по договору от **.**.**** денежные средства в размере 120000 руб.
Согласно ч.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по Договору от **.**.**** за период с **.**.**** и по **.**.****, которая составляет 2024100 (130000 х 519 х 3% = 2024100), по Договору от **.**.**** за период с **.**.**** по **.**.****, которая составляет 1850400 (120000 х 514 х 3% = 120000).
Абзацем 5 ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по Договору от **.**.**** в размере 130000 руб., по Договору от **.**.**** в размере 120000 руб.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Истцом заявлено о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.
Принимая во внимание длительность неисполнения обязательства, суд считает требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей подлежащим удовлетворению.
В соответствии с положениями пункта 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" и пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Настоящим решением суда в пользу истца взыскана сумма по Договорам подряда в размере 250 000 руб., неустойка в сумме 250 000 руб., компенсация морального вреда в сумме 10 000 руб., соответственно с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 255000 руб. (250000 руб.+250000 руб.+10000руб.) х 50 %).
В соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ, с учетом ст.ст. 333.19, 333.36 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета, пропорционально размеру удовлетворенной части исковых требований, подлежит взысканию государственная пошлина в размере 8 500 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Требования ФИО1 удовлетворить.
Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 предоплату по договору от **.**.**** ### в размере 130000 руб., предоплату по договору от **.**.**** ### в размере 120000 руб., неустойку в размере 250000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10000 руб., штраф в размере 255 000 руб., всего 765000 руб.
Взыскать с ИП ФИО2 в доход местного бюджета госпошлину в сумме 8500 руб.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме подачей жалобы через Центральный районный суд г. Кемерово.
Судья Е.И. Исакова
В окончательной форме решение изготовлено «14» октября 2022 года.
6