Дело № 2-854/2025

Решение

Именем Российской Федерации

17 июля 2025 г. г. Вышний Волочек

Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в составе

председательствующего судьи Александровой С.Г.,

при секретаре Смирновой М.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россетти Центр» о возложении обязанности исполнитель договор об осуществлении технологического присоединения,

установил:

ФИО3 обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россетти Центр» о возложении обязанности исполнитель договор об осуществлении технологического присоединения.

В обоснование исковых требований указано, что между ПАО «Россети Центр» и истцом заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Согласно п. 1 Договора, ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Истец обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.

Согласно п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес>.

По указанному договору со стороны истца была произведена оплата в сумме 21613 руб. 24 декабря 2018 г., однако да настоящего времени условия договора со стороны ПАО «Россети Центр» не выполнены.

На основании изложенного истец просил суд обязать ответчика исполнить договор об осуществлен технологического присоединения к электрическим сетям № от 13 декабря 2018 г. в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилой застройки истца по адресу: <адрес>.

Истец ФИО3, в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания извещался по правилам статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, дополнительно пояснил, что уведомление о расторжении договора от 1 декабря 2023 г. истец не получал, кроме того, в материалы дела не представлены доказательства направления данного уведомления в адрес истца. Истец уведомил ответчика о готовности объекта к подключению, форма уведомления договором не предусмотрены. Обязательства по оплате истцом выполнены в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россетти Центр», филиала ПАО «Россетти Центр»-«Тверьэнерго» в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания извещался по правилам статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Просил о рассмотрении дела в их отсутствие. Представил возражения на исковое заявление, из которого следует, что 25 декабря 2018 г. ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» заключило договор № об осуществлении технологического присоединения, необходимого для энергоснабжения жилого жома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №).

Технологическое присоединение к электрическим сетям заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и заявителем. Указанный договор является публичным.

Согласно п. 4 Договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Факт заключения договора об осуществлении технологического присоединения и факт оплаты заявителем указанного договора сетевая организация не оспаривает.

Согласно условиям договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – проектируемая опора проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4 вК,63 кВА (уточняется сетевой организацией на стадии разработки проектно-сметной документации, 10 кВт для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, со следующими характеристиками: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт, ввод трехфазный; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4Кв.

В свою очередь заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединения в соответствии с условиями настоящего договора.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сетевой организацией и заявителем по их выполнению определены в технических условиях № 20561626 от 25 декабря 2018 г., являющихся неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения принята новая редакция технических условий на технологическое присоединение и аннулированы ранее подписанные технические условия. Срок действия технических условий продлен до 31 марта 2022 г.

Однако обязательства, предусмотренные п. 8 Договора, в частности, уведомление ответчика о выполнении технических условий, истцом исполнены не были.

Согласно подп. «в» п. 16 Правил к существенным условиям договора технологического присоединения относится право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Таким образом, законодательство закрепляет единственное специальное основание для одностороннего расторжения договора технологического присоединения – нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре. В остальных случаях подлежит применению норма ст. 310 ГК РФ, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В связи с неисполнением истцом своих обязательств по договору, в адрес последнего было направлено уведомление от 1 декабря 2023 г. № МР1-ТВ/13-1/8624 о прекращении договора об осуществлении технологического присоединения. Данное письмо также оставлено истцом без ответа.

На основании изложенного просил суд ФИО3 в удовлетворении заявленных требований отказать.

В силу положений части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (пункт 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

На основании статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пунктам 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

ПАО «Россети Центр», филиал ПАО «Россети-Центр» - «Тверьэнерго», как хозяйствующий субъект, оказывающий услуги по передаче электрической энергии, является субъектом естественной монополии.

Таким образом, в силу части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции положение ПАО «Россети Центр», филиала ПАО «Россети-Центр» - «Тверьэнерго» на данном товарном рынке признается доминирующим.

Согласно Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическое энергии и оказания этих услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила), сетевой организацией является организация, владеющая на праве собственности или ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств энергетических установок юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном правительством Российской Федерации или уполномоченным, или федеральным органом исполнительной власти.

Согласно положениям статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 статьи 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил, и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно подпункту «в» пункта 7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 13 декабря 2018 г. между ФИО2 (заявитель) и Публичным акционерным обществом «МРСК Центр» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго») (сетевая организация) заключен договор № с техническими условиями об осуществлении технологического присоединения необходимого для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором находится данный жилой дом, принадлежит на праве собственности ФИО3, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 17 апреля 2025 г.

Указанный договор является публичным. Факт заключения указанного договора ответчик не оспаривал.

Согласно пункту 1 договора ПАО «Россети Центр» (ранее ПАО «МРСК Центра») приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВТ, трехфазный ввод; категория надежности - III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, а ФИО3 в свою очередь, обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Как следует из пункта 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области от 27 декабря 2017 г. № 555-нп и изменениями к Приказу от 29 января 2018 г. № 6-нп и составляет 21613,53 руб., в т.ч. НДС 18% - 3296,98 руб. (п. 10 Договора).

В соответствии с пунктом 21 Договора, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 15 календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу заявитель обязан оплатить денежные средства в размере, указанном в п. 10 настоящего договора (п. 11 Договора).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединения считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке (п. 14 Договора).

Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 15 Договора).

Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (п. 21 Договора).

9 апреля 2021 г. между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ФИО3 заключено дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения № от 25 декабря 2018 г., согласно которому п. 10 договора читать в следующей редакции: «Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом региональной энергетической комиссии Тверской области от 27 декабря 2017 г. № 555-нп и изменениями к приказу от 29 января 2018 г. № 6-пн и составляет 21979,86 руб., в том числе НДМ 20% - 3663,31 руб.». Срок действия технических условий продлен до 31 марта 2022 г.

Истцом ФИО3 оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 25 декабря 2018 г. произведена в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком от 22 января 2019 г. на сумму 370 руб. и кассовым чеком от 26 декабря 2018 г. на сумму 21613 руб.

Исковые требования основаны на том, что ответчик в установленный договором срок не выполнил возложенные на него договором обязанности для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома истца.

Согласно сообщению ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») от 12 декабря 2019 г., направленного в адрес ФИО3, в соответствии с Федеральным законом о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ выбор поставщиков энергетического оборудования и подрядных организаций по энергетическому и электросетевому строительству для осуществления обязательств со стороны организации осуществляется на конкурсной основе. В ИП 2019 г. включены денежные средства, не в полном объеме обеспечивают выполнение работ по реконструкции для осуществления технологического присоединения объектов заявителей (не включаются в выпадающие доходы). При указанных обстоятельствах, в отсутствие источника финансирования для производства работ по технологическому присоединению заявителей, Общество объективно лишено возможности выполнять в сроки столь значительные объемы мероприятий по технологическому присоединению, а именно: реконструкция с достройкой участка ВЛ-6кВ от опоры № 203 ВЛ-6кВ № 16Дорога – 2ПС 35/6кВ Борисово до проектируемой ТП-10/0,4кВ ориентировочной протяженностью 2,150км проводом марки СИП-3 1х35 на ж/б опорах с монтажом разъединителя на первой опоре отпайки; строительство новой СТП-6/0,4кВ с трансформатором 63кВА; строительство новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,030км проводом марки СИП-2 1*70+3*50 на ж/б опорах. Филиал планирует включить данный объем работ в корректировку инвестиционной программы 2020 г. При включении объекта в инвестиционную программу будет организована торгово-закупочная процедура и заключен договор подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в целях исполнения обязательств сетевой организации. Срок исполнения мероприятий будет определен с даты заключения договора подряда. Филиал принимает все возможные усилия по максимальному сокращению сроков технологического присоединения данного объекта.

Ответчик при рассмотрении дела факт неисполнения ими обязательств по договору не оспаривал.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых по договору обязательств.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно требованиям статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

Срок исполнения обязательств ответчика по договору истек 31 марта 2022 г.

Данные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

При этом исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий.

Истец направил в адрес ответчика претензии 26 ноября 2019 г., 26 ноября 2023 г., 19 марта 2025 г., однако действия, предусмотренные указанным договором, ответчиком не выполнены.

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Соответственно, в силу прямого указания закона доводы ответчика о недостаточности финансирования, препятствующего исполнению им принятых по договору обязательств, являются несостоятельными, не могут служить основанием для освобождения ответчика от ответственности за невыполнение договорных обязательств.

Доказательств наличия обстоятельств, приведенных в названной выше норме закона, освобождающих исполнения обязательств, суду стороной ответчика не представлено.

Доводы ответчика о том, что неисполнение истцом обязательств по договору технологического присоединения, а также истечения срока действия договора влекут прекращения обязательств сторон по договору судом не принимаются по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается надлежащим исполнением.

Статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (пункт 1). Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (пункт 3).

В соответствии с положениями ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно пункту п. 16 Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13 декабря 2018 г. нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 месяцев и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В материалы дела ответчиком представлено уведомление о прекращении договора об осуществлении технологического присоединения 1 декабря 2023 г. в адрес ФИО3 При этом суд учитывает, что доказательства направления данного уведомления истцу не представлены.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что стороны в договоре не оговорили, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств по договору, денежные средства по договору ответчиком истцу не возвращены, ответчик с требованиями о расторжении спорного договора в суд не обращался, оснований полагать о прекращении обязательств сторон по договору не имеется.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о возложении на ответчика обязанности исполнить договор осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по договору № от 13 декабря 105 г., осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: <адрес>.

В соответствии со статьей 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Истец просит суд обязать ответчика исполнить указанный договор в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу. Данный срок позволит ответчику выполнить действия по указанному договору.

На основании статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 333.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании подпунктов 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации сумма подлежащей взысканию с ответчика ПАО «Россетти Центр» государственной пошлины в доход местного бюджета составляет 3000 руб., от уплаты которой истец освобожден в силу требований закона.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россетти Центр» о возложении обязанности исполнитель договор об осуществлении технологического присоединения удовлетворить.

Возложить на ответчика Публичное акционерное общество «Россетти Центр» (ОГРН <***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13 декабря 2018 г. в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилой застройки по адресу: <адрес>.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россетти Центр (ОГРН <***>) государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Вышневолоцкий муниципальный округ» в размере 3000 (три тысячи) руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий С.Г. Александрова

.

УИД: 69RS0006-01-2025-000751-21