Решение по делу № 2-1-174/2023 от 28.03.2023

Дело № 2-1-174/2023 <данные изъяты>

УИД: 69RS0032-02-2023-000099-32

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 марта 2023 года г. Кувшиново

Торжокский межрайонный суд Тверской области (постоянное судебное присутствие в городе Кувшиново Кувшиновского района Тверской области) в составе:

в составе председательствующего Михайловой Е.В.,

при секретаре Григорьевой О.Н.

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору и неустойки

установил:

АО «Газпром газораспределение Тверь» обратилось в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ФИО1 задолженность по договору № от 08 сентября 2017 года в сумме 49630 рублей 26 копеек по оплате услуги на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым №

В обоснование исковых требований указано, что 08 сентября 2017 года АО «Газпром газораспределение Тверь» и ФИО1 был заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым №№. По условиям указанного договора истец принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Ответчик ФИО1 в свою очередь, обязался обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), а также оплатить оказанные по подключению (технологическому присоединению) услуги.

Истцом были проведены работы по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке данной сети к подключению объекта капитального строительства и пуску газа, о чем составлен акт приемки законченного строительством объекта от 30 декабря 2018 года. Стоимость работ по договору составляет 66173 рубля 68 копеек (п.10). Ответчиком произведена оплата по договору в сумме 16543 рубля 42 копейки, задолженность по оплате составила 49630 рублей 26 копеек. Добровольно погасить имеющуюся задолженность ответчик отказался. Кроме того, условиями договора за нарушение сроков исполнения обязательства предусмотрена выплата неустойки в размере 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на дату заключения договора. На дату составления искового заявления период просрочки исполнения обязательства по внесению платы по договору составил 1179 дней, размер неустойки – 73727 рублей 74 копейки.

Со ссылкой на положения ст.309,310,, 779, 781 ГК РФ, а также на Порядок подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» истцом заявлены вышеуказанные требования.

В судебное заседание представитель истца АО «Газпром газораспределение Тверь» не явился, извещен надлежащим образом, просил рассматривать дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1, надлежащим образом извещенный о времени и месте слушания дела в судебное заседание не явился, доказательств уважительных причин неявки в адрес суда не представил, не просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, возражений на исковое заявление не направил. Суд, признав ответчика в силу ст. 165.1 ГК РФ, надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного заседания, определил рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно ч. 3 ст. 23.2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» затраты газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов газового хозяйства, включаются в расходы газораспределительной организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предусмотренных частью второй статьи 17 данного федерального закона специальных надбавок к указанным тарифам, а также платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила № 1314), которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).

Пунктом 2 данных Правил (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) определено, что подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Согласно п. 3 Правил (в редакции, действовавшей на момент заключения договора), подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017 № 713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»;

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017 № 713;

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017 N 713.

В соответствии с п. 59 Правил № 1314 (в редакции на момент заключения договора) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Судом установлено, что 08 сентября 2017 года между АО «Газпром газораспределение Тверь» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № (далее по тексту Договор), по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Магазин», к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 3 Договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 7 договора о подключении ответчик ФИО1 принял на себя обязательства в том числе внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные настоящим договором, подписать акт о готовности сетей и акт о подключении в день их предоставления исполнителем.

В соответствии с разделом 3 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства за исключением случаев, когда плата за технологическое подключение устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 29 декабря 2016 года №395-пп с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения составляет 66173 рубля 68 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10094 рубля 29 копеек.

Внесение платы осуществляется в следующем порядке: 25% платы, что составляет 16543 рубля 42 копейки в течение 15 дней со дня заключения договора, 25% платы, что составляет 16543 рубля 42 копейки в течение 90 дней со дня заключения договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 35%, что составляет 23160 рублей 79 копеек в течение 365 дней со дня заключения договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 15%, что составляет 9926 рублей 05 копеек в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности и разграничения ответственности сторон и акта о подключении.

Судом установлено и не оспорено ответчиком, что обязательства исполнителя АО «Газпром газораспределение Тверь», предусмотренные Договором № были выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанными ФИО1 Актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 30 декабря 2018 года, Актом № ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода, газопровода – ввода от 02 октября 2019 года, Актом № ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа от 04 октября 2019 года, Актом № ввода в эксплуатацию сети газопотребления от 04 октября 2019 года.

Ответчиком ФИО1 работы по Договору приняты от исполнителя без каких – либо замечаний, однако оплата по договору в полном объеме ФИО1 не произведена, что им в ходе рассмотрения дела не оспаривалось, доказательств внесения платы по договору в полном объеме суду ответчиком не представлено, размер задолженности с учетом произведенной оплаты при заключении договора в сумме 16543 рубля 42 копейки составляет 49630 рублей 26 копеек.

21 июля 2022 года истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием внести плату по договору, а также выплатить неустойку за нарушение срока внесения платы. Ответчиком претензия проигнорирована.

При таких обстоятельствах, учитывая, что односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, суд находит требования истца о взыскании с ФИО1 задолженности по оплате по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № № от 08 сентября 2017 года обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Пунктом 17 Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № № от 08 сентября 2017 года предусмотрено, что в случае нарушения сторонами сроков своих обязательств виновная сторона уплачивает неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки.

В ходе рассмотрения настоящего дела установлен факт нарушения ответчиком ФИО1 сроков внесения платы по договору.

На момент заключения договора ключевая ставка Банка России составляла 9%.

Размер неустойки за период с 23 октября 2019 года (15 дней с даты подписания акта о подключении) по 13 января 2023 года (1179 дней) размер неустойки составляет 73727 рублей 74 копейки и рассчитывается следующим образом: 49630,26*1179*0,014*9%.

Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу АО «Газпром газораспределение Тверь», оснований для снижения неустойки суд не усматривает, ходатайства о снижении неустойки ответчиком не заявлено.

В соответствии с требованиями ст. 98 ГК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При предъявлении иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 3667 рублей 16 копеек, что подтверждается платежными поручениями №9772 от 10 августа 2022 года и №1158 от 30 января 2023 года, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 193 – 199, 233-235 ГПК РФ суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №, выдан ОВД Кувшиновского района Тверской области 14 апреля 2003 года) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору от 08 сентября 2017 года в сумме 49630 рублей 26 копеек, договорную неустойку за период с 23 октября 2019 года по 13 января 2023 года в сумме 73727 рублей 74 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3667 рублей 16 копеек, а всего 127025 (сто двадцать семь тысяч двадцать пять) рублей 16 копеек.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Торжокский межрайонный суд Тверской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Торжокский межрайонный суд Тверской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

<данные изъяты>

Решение в окончательной форме принято 11 апреля 2023 года

<данные изъяты>

Судья Е.В. Михайлова

<данные изъяты>