Дело № 2-3602/2022

31RS0016-01-2022-004306-10

Решение

Именем Российской Федерации

18 октября 2022 года г.Белгород

Октябрьский районный суд г.Белгорода в составе:

председательствующего судьи Ковригиной М.В.,

при секретаре Шевцовой Е.М.,

с участием представителя истца,

в отсутствие ответчиков,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Белдорстрой» к ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» о взыскании денежных средств по договору,

установил:

ООО «Белдорстрой» обратилось в суд с иском к ФИО1, ООО «Каркасные Ангары», в котором просит, с учетом заявления в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит взыскать с ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» в порядке солидарной ответственности, в пользу ООО «Белдорстрой» неустойки за нарушение сроков начала выполнения работ по договору подряда №26/10 от 26.10.2021 за период с 21.12.2021 по 24.08.2022 в размере 98800 рублей, с последующим начислением неустойки в размере 0,1% на сумму 40000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства; взыскать с ФИО1 неустойку за просрочку исполнения обязательства по договору поручительства №685/21-БДС от 17.11.2021 за период с 31.03.2022 по 24.08.2022 в размере 9690,41 рублей с последующим начислением неустойки в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие периоды, на сумму 100000 рублей, за каждый день просрочки исполнения обязательства; обязать ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» в порядке солидарной ответственности поставить материал для покрытия ангара, в том числе профлист, кровельный крепеж, согласно сметному расчету- приложению №1 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 на объект: <адрес>, и материал для покрытия ангара, в том числе профлист, кровельный крепеж, согласно сметному расчету- приложению №1/2 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 на объект: <адрес>, в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда; обязать ООО «Каркасные Ангары» исполнить обязательства по договору подряда №26/10 от 26.10.2021 в полном объеме, а именно выполнить и завершить работы по монтажу, возведению и покрытию арочных каркасных сооружений, а именно двух каркасных ангаров с покрытием, в количестве две единицы, расположенных по адресам: <адрес>, шириной 18м, длинной 36м; <адрес>, шириной 18м., длиной 50м, а также работы по изготовлению и монтажу ворот-торцевых распашных, согласно Приложениям №1 и №1/2 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда; взыскать в пользу ООО «Белдорстрой» судебную неустойку в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения ответчиками вступившего в законную силу решения суда; взыскать с ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» в порядке солидарной ответственности, в пользу ООО «Белддорстрой» расходы по уплате государственной пошлины в размере 13623 рублей.

В обоснование указано на ненадлежащее исполнение подрядчиком ООО «Кркасные Ангары» обязательств по договору подряда №26/10, обеспечение обязательств подрядчика поручительством физического лица ФИО1

В судебном заседании представитель истца иск поддержала.

Ответчики ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» Ответчик в судебное заседание не явился, причину неявки не сообщил, ходатайств не направил, возражений не представил, доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин неявки в судебное заседание, не представил. Ответчик извещался о дате, времени и месте судебного заседания путем направления судебных извещений по известному суду месту жительства.

В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделки связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Указанная правовая позиция содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда российской Федерации от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой гражданского кодекса Российской Федерации”.

В соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ судебные извещения были направлены в адрес ответчика по месту его регистрации и по месту жительства.

С учетом изложенного, принимая во внимание то обстоятельство, что суд предпринял все возможные меры к извещению ответчика, его процессуальные права и законные интересы со стороны суда были гарантированы. Исходя из действия принципов добросовестности и разумности, ответчик должен был обеспечить возможность получения им почтовой и иной корреспонденции, что им выполнено не было по субъективным мотивам, поскольку доказательств, подтверждающих иное в материалы дела не представлено.

Поскольку о дате, времени и месте рассмотрения гражданского дела ответчик извещен надлежащим образом, в силу положений ст. 167 ГПК РФ его неявка не является препятствием для рассмотрения гражданского дела по существу.

Исследовав доказательства, представленные в судебное заседание, суд приходит к следующему выводу.

Статьей 1ГК РФ предусмотрено, что гражданское законодательство основывается на свободе договора.

В силу положений ст. 420 ГК Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

В соответствии со ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Статьей 432 ГК РФ установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.Договорзаключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями

В соответствии со ст. 310ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. Указанные в п.2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 ГК РФ.

26.10.2021 ООО «Каркасные Ангары»- подрядчик и ООО «Белдорстрой»- заказчик заключили в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, договор №26/10, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок поставить комплекты арочных каркасных сооружений и выполнить работы по их монтажу, в количестве две единицы, следующего размера: шириной 18м., длинной 36м., шириной 18 м., длинной 50 м и общей площадью 1548 кв.м., расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>. Перечень и объем выполняемых работ определяется в Сметном расчете (Приложение №1 и №1/2), прилагаемом к настоящему договору. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 договора своими силами, из материалов подрядчика в соответствии с утвержденным Техническим заданием. Количество, перечень и цена комплекта конструкций ангаров определяются в Спецификации №1 и №2 (Приложение №2 и №2/2), являющейся неотъемлемой частью договора. Работы определяются на основании сметного расчета (приложение №1 и №1/2), являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет 5301000 рублей. В сметную стоимость включены расходы по доставке конструкций, проживанию и питанию специалистов и услуги спецтехники.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении пяти рабочих дней с момента оплаты поставленных на строительную площадку заказчика металлоконструкций в количестве, согласно Спецификации №1 и №2. Срок выполнения работ составляет 25 рабочих дней с момента выхода на строительную площадку. Срок поставки профлиста в течении двух рабочих дней с момента окончания работ по устройству свайных фундаментов и монтажу каркасов ангаров на них. Срок производства металлоконструкций составляет 10 рабочих дней. Подрядчик праве перенести срок сдачи объекта на время задержки заказчиком обязательств по п.п.6.1,8.3,9.1.

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика в день предоставления акта приемки подрядчиком. По окончании приемки выполненных работ стороны в течение одного дня подписывают акт приемки выполненных работ. В случае не подписания акта в течение трех дней и неполучения мотивированного отказа от его подписания, работа считается принятой.

Оплата по договору производится по следующему графику:

-100000 рублей- оплата транспортных расходов в течении 2-х рабочих дней с момента подписания договора;

-2000000 рублей- оплата по факту приобретения конструкций ангара к месту монтажа в количестве согласно Спецификации №1 и №2 (Приложение №2 и №2/2);

-100000 рублей оплата накладных расходов (проезд, питание, проживание монтажной бригады), услуг спецтехники, автокран) по факту прибытия монтажной бригады на строительную площадку;

-1222500 рублей- оплата после завершения работ по устройству свайного винтового фундамента под два ангара;

-1372500 рублей- оплата после завершения работ по монтажу арок двух ангаров на свайный винтовой фундамент;

-506000 рублей- оплата после завершения всех строительных работ по возведению двух ангаров и проверки их на герметичность.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет подрядчика на основании счета на оплату.

Изменение или прекращение (расторжение) договора возможны только по соглашению сторон, а также в результате актов государственных органов в рамках законодательства РФ, лишающих подрядчика права на производство работ.

Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случаях: при остановке работ заказчиком по причинам, не зависящим от подрядчика, на срок более двух месяцев подряд; при утрате заказчиком возможности дальнейшего финансирования и задержки оплаты выполненных работ по вине заказчика на срок более одного месяца; при невозможности дальнейшего проведения работ по причинам не зависящим от подрядчика.

При расторжении договора незавершенное строительство передается заказчику, который оплачивает подрядчику стоимость выполненных работ и понесенных в связи с выполнением настоящего договора затрат в 15-тидневный срок со дня оформления акта передачи незавершенного строительством объекта. Подрядчик возвращает заказчику комплект технического задания и неотработанные денежные средства.

Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению договора, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое вторая сторона должна ответить в течение десяти рабочих дней с момента получения направленного уведомления. При оставлении уведомления без ответа договор считается расторгнутым через месяц со дня получения уведомления.

В случае нарушения подрядчиком сроков начала работ он уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

23.11.2021 стороны согласовали сметный расчет по объекту: <адрес> в Приложении №1 к договору подряда №26/10 от 26.102021 и спецификацию к договору в Приложении №2 к договору подряда №26/10 от 26.102021; сметный расчет по объекту: <адрес> в Приложении №1/2 к договору подряда №26/10 от 26.102021 и спецификацию к договору в Приложении №2/2 к договору подряда №26/10 от 26.102021, техническое задание в Приложении №3 к договору подряда №26/10 от 26.102021.

Исполнение обязательств подрядчика обеспечено поручительством физического лица ФИО1, с которым 17.11.2021 заключен в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, договор поручительства физического лица №685/21-БДС к договору подряда №26/10 от 26.10.2021. По условиям договора поручительства поручитель обязуется отвечать перед ООО «Белдорстрой» за исполнение ООО «Каркасные ангары» всех обязательств, возникших по договору подряда №26/10 от 26.10.2021, заключенному между подрядчиком и заказчиком в солидарном порядке с подрядчиком. Ответственность поручителя перед заказчиком ограничена суммой в 100000 рублей по всем обязательствам, возникшим из договора подряда, в независимости от даты их возникновения.

В случае просрочки исполнения поручителем своих обязательств по договору поручитель несет самостоятельную ответственность перед заказчиком и уплачивает покупателю неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от подлежащей выплате суммы за каждый календарный день просрочки.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств перед заказчиком, заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у подрядчика или поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с поручителя или подрядчика.

Поручитель не вправе выдвигать против требований заказчика возражения, которые мог бы представить подрядчик по договору подряда.

Поручитель обязуется по первому требованию заказчика выплатить сумму в размере до 100000 рублей.

Поручитель не вправе без согласия заказчика односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по договору или изменить его условия.

Поручительство предоставлено на срок до 17 ноября 2024 года.

17.03.2022 ООО «Белдорстрой» направило в адрес ООО «Каркасные Ангары» претензию с требованием исполнить обязательства по завершению работ, выплатить неустойку в размере 84532,5 рублей.

17.03.2022 ООО «Белдорстрой» направило в адрес ФИО1 письменное уведомление о нарушении подрядчиком сроков производства работ.

Претензия и уведомление оставлены без ответа и удовлетворения.

Истец признал в иске, что 10.12.2021 необходимые материалы прибыли на площадку. 16.12.2021 подрядчик приступил к выполнению и выполнил работы по монтажу корпуса ангара и фундамента.

К работам по изготовлению и монтажу ворот-торцевых распашных, по покрытию ангаров, предусмотренных сметными расчетами подрядчик так и не приступил.

Первый день просрочки является 21 декабря 2021 года.

Ответчики не представили в материалы гражданского дела доказательства, подтверждающие исполнение обязательств по договору подряда и поручительства, доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, освобождающих их от ответственности по договору.

Вместе с тем суд не находит оснований для взыскания с ответчиков неустойки за неисполнение судебного решения.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ООО «Белдорстрой» к ФИО1, ООО «Каркасные Ангары» о взыскании денежных средств по договору удовлетворить в части.

Взыскать с ФИО1, паспорт №, ООО «Каркасные Ангары» ОГРН <***> в солидарном порядке в пользу ООО «Белдорстрой» ОГРН <***> неустойки за нарушение сроков начала выполнения работ по договору подряда №26/10 от 26.10.2021 за период с 21.12.2021 по 24.08.2022 в размере 98800 рублей.

Взыскать с ФИО1, паспорт №, ООО «Каркасные Ангары» ОГРН <***> в солидарном порядке в пользу ООО «Белдорстрой» ОГРН <***> неустойку за нарушение сроков начала выполнения работ по договору подряда №26/10 от 26.10.2021, начиная с 25.08.2022 в размере 0,1% на сумму 40000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, ограничив сумму, подлежащую взысканию с ФИО1 размером 1200 рублей.

Взыскать с ФИО1, паспорт №, неустойку за просрочку исполнения обязательства по договору поручительства №685/21-БДС от 17.11.2021 за период с 31.03.2022 по 24.08.2022 в размере 9690,41 рублей с последующим начислением неустойки в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие периоды, на сумму 100000 рублей, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Обязать ФИО1, паспорт №, ООО «Каркасные Ангары» ОГРН <***> в солидарном порядке поставить материал для покрытия ангара, в том числе профлист, кровельный крепеж, согласно сметному расчету- приложению №1 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 на объект: <адрес>, и материал для покрытия ангара, в том числе профлист, кровельный крепеж, согласно сметному расчету- приложению №1/2 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 на объект: <адрес>, в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Обязать ООО «Каркасные Ангары» ОГРН <***> исполнить обязательства по договору подряда №26/10 от 26.10.2021 в полном объеме, а именно выполнить и завершить работы по монтажу, возведению и покрытию арочных каркасных сооружений, а именно двух каркасных ангаров с покрытием, в количестве две единицы, расположенных по адресам: <адрес>, шириной 18м, длинной 36м; <адрес>, шириной 18м., длиной 50м, а также работы по изготовлению и монтажу ворот-торцевых распашных, согласно Приложениям №1 и №1/2 к договору подряда №26/10 от 26.10.2021 в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда;

Взыскать с ФИО1, паспорт №, ООО «Каркасные Ангары» ОГРН <***> в солидарном порядке в пользу ООО «Белддорстрой» расходы по уплате государственной пошлины в размере 13623 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г.Белгорода.

Судья

Мотивированное решение суда изготовлено 29 ноября 2022 года.

Решение05.12.2022