Дело УИД 66RS0007-01-2025-004238-58
Производство № 2-4675/2025
Мотивированное решение изготовлено 22 июля 2025 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Екатеринбург 08 июля 2025 года
Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Шириновской А.С., при секретаре судебного заседания Еремеевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Екатеринбурггаз» к ФИО1 о взыскании задолженности,
установил:
АО «Екатеринбурггаз» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании задолженности.
В обоснование требований указано, что между АО «Екатеринбурггаз» и ФИО1 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № от №. По условиям договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства заявителя - индивидуальное домовладение, к сети газораспределения, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования 7 куб. м. в час, а заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользуюшего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый номер № № и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). В соответствии с п. 11 договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется в соответствии с решением РЭК Свердловской области от № «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области» и составляет 67 479 руб. 31 коп., в том числе НДС 20%. В соответствии с п. 3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 205 дней со дня заключения договора, т.е. не позднее 06.03.2023. АО «Екатеринбурггаз» выполнило мероприятия по технологическому присоединению в части создания сети газораспределения до границ земельного участка ответчика, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от №. В нарушение условий договора, ответчик мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению технологическому присоединению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка не выполнил. № АО «Екатеринбурггаз» направило ответчику уведомление о завершении выполнения мероприятий в своей части, а также о необходимости внесения 100 % платы за технологическое присоединение по договору. Уведомление ответчиком получено не было. В рамках договора ответчиком произведена частичная оплата на общую сумму 57 357 руб. 42 коп.
На основании изложенного АО «Екатеринбурггаз» просит суд взыскать с ФИО1 задолженность по внесению 100% оплаты по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в сумме 10 121 руб. 89 коп., неустойку за период с № в сумме 60 763 руб. 77 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб.
№ в судебном заседании представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, отказалась от исковых требований в части взыскания платы по договору в размере 10 121 руб. 89 коп. в связи с добровольной оплатой. Судом вынесено определение о прекращении производства по делу в указанной части.
Кроме того, в судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования в части взыскания с ФИО1 неустойки за период с № в сумме 60 763 руб. 77 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб.
Ответчик ФИО1 в судебном заседании возражал против заявленных требований, поддержал доводы отзыва, из которого следует, что в период с № ответчик не знал кто будет являться собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: №, в связи с рассмотрением Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга гражданского дела по иску ФИО10, ФИО9, признании права собственности, признании недействительным договора купли-продажи. После вынесения решения и обжалования его в апелляционном порядке ответчиком ДД.ММ.ГГГГ была внесена 100 % оплата по договору о подключении (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в сумме 10 121 руб. 89 коп. Кроме того, до настоящего времени акт о подключении (технологическом присоединении) между истцом и ответчиком не подписан, т.к. обязательства по подключению дома ответчика АО «Екатеринбурггаз» до настоящего времени не исполнены. Между ответчиком и АО «Екатеринбурггаз» был подписан только акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения от №, а не акт о подключении (технологическом присоединении). Согласно акту приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения от № газопровод построен только до границы земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номером № №. Нарушения сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по договору ответчиком допущено не было. Истец договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети, газораспределения в рамках догазификации, заключенный с ответчиком, в установленный срок надлежащим образом не исполнил. Доказательств невозможности исполнения обязательств по договору в течение предусмотренного им срока истцом не представлено. Уведомление с требованием о внесении 100 % платы по договору ответчику не направлялось и получено не было, поскольку с января 2023 года ответчик фактически проживал в квартире сына - по адресу: <адрес>. В случае признания судом обоснованными исковых требований в части взыскания неустойки просит применить ст. 333 ГК РФ, снизив размер неустойки до 5 000 руб.
Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, каждое представленное доказательство в отдельности и все в совокупности, суд приходит к следующему.
В силу положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В силу ст. 307 обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2).
Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
В силу ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.
В соответствии с абз. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
В соответствии с п. п. 59, 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (действовавших на момент заключения договора и возникновения спорных правоотношений, которые утратили силу в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547), подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Платность услуги по технологическому присоединению прямо предусмотрена ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
В соответствии с п. 69 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно под п. «а» п. 72 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.
Судом установлено, подтверждается материалами дела, что № между АО «Екатеринбурггаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор о подключении к системе газоснабжения № (л.д. 9-12).
По условиям договора исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – второй индивидуальный жилой дом на ранее газифицированном участке к сети газораспределения или к технологически связанным с сетями исполнителя сетями газораспредления и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № № и оплатить услуги по подключению.
В соответствии с пунктом 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору определяется в соответствии с решением РЭК Свердловской области от № «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области» и составляет 67 479 руб. 31, в том числе НДС 20%, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.
Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50% платы, что составляет 33 739 руб. 66 коп., в том числе НДС 5 623 руб. 28 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; 35% платы, что составляет 23 617 руб. 76 коп., в том числе НДС 3 963 руб. 29 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пп. а п. 72 Правил, в объеме, определенном в договоре; 15% платы, что составляет 10 121 руб. 90 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена оплата за техническое присоединение к сети газораспределения в размере 33 739 руб. 66 коп., что подтверждено платежным поручением № 78 (л.д. 20).
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена оплата за техническое присоединение к сети газораспределения в размере 23 617 руб. 76 коп., что подтверждено платежным поручением № 18 (л.д. 19).
Исполнитель выполнил мероприятия по технологическому присоединению в части осуществления строительства наружного газопровода среднего давления до точки подключения на границе земельного участка заявителя, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от № (л.д. 18).
АО «Екатеринбурггаз» направило в адрес ФИО1 уведомление о завершении выполнения мероприятий по подключению в своей части, а также о необходимости в течение 10 рабочих дней внесения 100% платы за технологическое присоединение по договору (исх. № ДД.ММ.ГГГГ от №). Данные требования ответчиком в установленный срок исполнены не были (л.д. 21).
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 внесена плата по договору в сумме 10 121 руб. 89 коп., что подтверждено чеком по оплате.
Разрешая требования истца о взыскании неустойки за неисполнение обязательств, суд приходит к следующему.
Согласно п. 18 договора № от №, в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки.
По условиям договора заказчик обязался внести плату на расчетный счет исполнителя в размере 67 479 руб. 31 коп. (с учетом НДС 20%) в следующем порядке:
50% платы, что составляет 33 739 руб. 66 коп., в том числе НДС 5 623 руб. 28 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;
35% платы, что составляет 23 617 руб. 76 коп., в том числе НДС 3 963 руб. 29 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пп. а п. 72 Правил, в объеме, определенном в договоре;
15% платы, что составляет 10 121 руб. 90 коп. вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
Заявитель полностью внес плату по договору в размере 67 479 руб. 31 коп., из которых: ДД.ММ.ГГГГ внес 33 739 руб. 66 коп. в установленные договором сроки; ДД.ММ.ГГГГ – 23 317 руб. 76 коп., без просрочки; ДД.ММ.ГГГГ – 10 121 руб. 89 коп., с нарушением сроков оплаты, предусмотренных договором, период просрочки остави 836 дней.
Исходя из положений п.п. «и» пункта 83 Правил подключении (технологическом присоединении), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, подлежит исчислению с учетом общего размера платы за подключение.
Согласно указанного Положения неустойку рассчитывается как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора.
С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 8 декабря 2015 года № 1340 к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
Учитывая, что акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения был подписан №, то ответчик должен был выполнить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка в срок не позднее 06.03.2023 (с учетом выходных и праздничных дней).
Как было установлено, ответчик свои обязательства в части осуществления мероприятий по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка не исполнил.
Размер ключевой ставки Банка России на № (на дату заключения договора) составлял 8% годовых (информация Банка России от 22.07.2022).
Расчет неустойки за один день просрочки исполнения не денежного обязательства заявителя составляет 68,05 рублей.(60763,77х8/100)х0,014)
Таким образом, неустойка, за период с 07.03.2023 по ДД.ММ.ГГГГ года составляет 56 889 руб. 80 коп. (836 дней х 68,05 руб.).
При этом суд критически относится к доводам ответчика о нарушении сроков исполнения обязательств по договору в связи с рассмотрением в суде спора по разделу имущества, поскольку данный факт не имеет правового значения для рассматриваемого спора по исполнению ответчиком обязательств оп договору, заключенному с истцом.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной также и на восстановление нарушенного права.
В силу статьи 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 69, 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
При этом, как разъяснил Конституционный Суд РФ в Определении от 21.12.2000 N 263-О, положения части 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ содержат не право, а обязанность суда устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.
Решая вопрос об уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, в том числе соотношение сумм неустойки и основного долга; длительность неисполнения обязательства; имущественное положение должника. Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства должником и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать последствиям нарушения.
В данном случае, исследовав обстоятельства дела, представленные доказательства, с учетом компенсационной природы неустойки (пени), существа допущенного ответчиком нарушения, его материального положения, принципа разумности и справедливости, периода действия договора и просрочки исполнения обязательств, размера задолженности, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с № до 25 000 руб.
Согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
Истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 4 000 руб., что подтверждается платежным поручением № ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 8).
При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Исковые требования АО «Екатеринбурггаз» к ФИО1 о взыскании задолженности – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Екатеринбурггаз» (ИНН <***>) неустойку за период с № в размере 25 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.
В удовлетворении остальной части иска, - отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения суда с подачей апелляционной жалобы через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья А.С. Шириновская