86RS0001-01-2025-005921-65

дело №2-3931/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

04 декабря 2025 года г. Ханты - Мансийск

мотивированное решение

изготовлено 11 декабря 2025 года

Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

председательствующего судьи Вахрушева С.В.,

при ведении протоколирования с использованием аудиозаписи секретарём судебного заседания Иванищевым А.А.,

с участием:

представителя истца МП «Водоканал» ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №№

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-3931/2025 по иску Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования г.Ханты-Мансийск к ФИО2 о взыскании задолженности за услуги подключения (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения, пени,

установил:

истец Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты – Мансийск (далее по тексту истец, МП «Водоканал») обратилось в суд с иском к ответчику ФИО2 (далее по тексту ответчик, ФИО2) о взыскании задолженности за услуги подключения (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения, пени.

Исковые требования мотивированы тем, что между ФИО2 и МП «Водоканал» заключён договор о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения № № от ДД.ММ.ГГГГ, труба диаметром 160 мм и длинной 55 м. Согласно Раздела II настоящего Договора, Организация обязуется выполнить подключение объекта в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Заказчик, согласно Раздела V обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению № к настоящему договору в размере 188 000 рублей на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 65 450 рублей (35 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты заключения настоящего договора)); 93 500 рублей (50 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 28 050 рублей (15 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (техническом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее выполнения условий подключения (технического присоединения). В соответствии с п. 33, настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Замечаний по качеству и срокам выполненных работ по договору в адрес Организации не поступало. На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 113 654 рубля. Между ФИО2 и МП «Водоканал» заключён договор о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения № ДИ/130 от ДД.ММ.ГГГГ, труба диаметром 110 мм и длинной 3 м. Согласно Раздела II настоящего Договора, Организация обязуется выполнить подключение объекта в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Заказчик, согласно Раздела V обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению № к настоящему договору в размере 32 822 рубля 43 копейки, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 11 487,85 рублей (35 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты заключения настоящего договора)); 16 411 рублей 22 копейки (50 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 4 923 рубля 36 копеек (15 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (техническом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее выполнения условий подключения (технического присоединения). В соответствии с п. 33, настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Замечаний по качеству и срокам выполненных работ по договору в адрес Организации не поступало. На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 7 176 рублей 43 копейки. Согласно подпункта 25 Договоров, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) (централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08.2024 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 52 113 рублей 22 копейки. Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) централизованной системе водоотведения по договору № ДИ/130 от ДД.ММ.ГГГГ за период с. 08.2024 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 369 рублей 65 копеек. На основании изложенного, истец просит суд: взыскать с ответчика в пользу Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования <адрес> задолженность по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 113 654 рубля 00 копеек, пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 113 рублей 22 копейки; неустойку за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств; задолженность по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 176 рублей 43 копейки; пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 369 рублей 65 копеек; неустойку за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств; а также в порядке распределения судебных расходов сумму уплаченной государственной пошлины размере 6 259 рублей 39 копеек.

Представитель истца МП «Водоканал» - ФИО1 в судебном заседании настоял на удовлетворении иска, изложив суду доводы искового заявления.

Ответчик ФИО2, надлежаще извещённая о времени и месте судебного заседания, по вызову суда не явилась, о причинах неявки суд не известила, возражений на иск не представила. Суд, руководствуясь ч.4 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ), определил рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчика.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и не оспаривается сторонами, между ответчиком ФИО2 и истцом МП «Водоканал» заключён договор о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения № № от ДД.ММ.ГГГГ, труба диаметром 160 мм и длинной 55 м.

Согласно Раздела II настоящего Договора, Организация обязуется выполнить подключение объекта в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Заказчик, согласно Раздела V обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению № к настоящему договору в размере 188 000 рублей на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 65 450 рублей (35 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты заключения настоящего договора)); 93 500 рублей (50 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 28 050 рублей (15 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (техническом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее выполнения условий подключения (технического присоединения).

В соответствии с п. 33, настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

Замечаний по качеству и срокам выполненных работ по договору в адрес Организации не поступало.

На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 113 654 рубля.

Между ФИО2 и МП «Водоканал» заключен договор о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения № № от ДД.ММ.ГГГГ, труба диаметром 110 мм и длинной 3 м.

В силу п.п.1, 2 договора исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта заявителя и в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 1(1) (далее - параметры подключения (технологического присоединения) подключить объект заявителя к централизованной системе водоотведения, а заявитель обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить мероприятия заявителя по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения.

Исполнитель до точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя осуществляет следующие мероприятия: строительство сети водоотведения от точки присоединения к централизованным сетям водоотведения до точки присоединения к внутриплошадочным. внутридомовым сетям объекта; выполнение врезки трубопровода в централизованные сети водоотведения; проведение гидравлического испытания трубопровода; выполнение подключения построенного трубопровода к сетям подключаемого объекта; подготовка исполнительной документации. (указывается перечень фактически осуществляемых исполнитель мероприятий, в том числе технических, по подключению-(технологическому присоединению) объекта к централизованной системы водоотведения) проверка выполнения заявителем параметров подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором; работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

Согласно Раздела II настоящего Договора, Организация обязуется выполнить подключение объекта в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Заказчик, согласно Раздела V обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению № к настоящему договору в размере 32 822 рубля 43 копейки, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 11 487,85 рублей (35 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты заключения настоящего договора)); 16 411 рублей 22 копейки (50 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 4 923 рубля 36 копеек (15 процентов полной платы за подключение (техническое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (техническом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее выполнения условий подключения (технического присоединения).

В соответствии с п. 33, настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Замечаний по качеству и срокам выполненных работ по договору в адрес Организации не поступало.

В соответствии с п. «е» п. 12 договора заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 7 176 рублей 43 копейки.

В силу п. 24 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно подпункта 25 Договоров, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) (централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08.2024 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 52 113 рублей 22 копейки.

Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 369 рублей 65 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено уведомление о необходимости погашения задолженности в размере 7 176 рублей 43 копейки по договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплаты задолженности в размере 113 654 рубля по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием погашения задолженности в размере 7 176 рублей 43 копейки по договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплаты задолженности в размере 113 654 рубля по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, однако претензия оставлена без удовлетворения.

Как заявлено истцом и не опровергнуто ответчиком, задолженность ответчиком не погашена.

Суд, установив фактические обстоятельства дела, при принятии решения руководствуется следующими основаниями.

Согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с частью 2 статьи 153 ЖК РФ, обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса (пункт 5).

По правилам статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при х отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательство должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов.

Правоотношения сторон по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Российской Федерации регулируются Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ) порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Между истцом и ответчиком заключены договора подключения (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Установив, что ответчиком не оспаривается факт подключения принадлежащего ему объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, при этом доказательств оплаты по договору суду не представлено, суд, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, признает ненадлежащим исполнение ответчиком обязательств по договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, и полагает, что требование о взыскании задолженности по договору на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения по № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 113 654 рубля, по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 176 рублей 43 копейки законным и обоснованным.

Согласно подпункта 25 Договоров, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) (централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08.2024 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 52 113 рублей 22 копейки.

Сумма пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) централизованной системе водоотведения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 369 рублей 65 копеек.

Указанный расчёт не оспорен стороной ответчика, суд признаёт его математически верным, в связи с чем указанная сумма задолженности подлежит взысканию с ответчика.

Согласно пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Аналогичное положение содержится в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Кроме того, с ответчика подлежит взысканию неустойка за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № № (1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы 113 654 рубля), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств; а также неустойка за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № № (1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы 7 176 рублей 43 копейки), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств.

В рассматриваемой ситуации суд не усматривает основания для применения положений статьи 333 ГК РФ для снижения неустойки.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, которые согласно ст.88 ГПК РФ, состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

При этом специального заявления стороны о распределении судебных расходов не требуется.

При таких обстоятельствах суд, полагает необходимым взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 259 рублей 39 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.98, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

удовлетворить полностью иск Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования <адрес> (ОГРН <***>) к ФИО2 (паспорт РФ серии № №) о взыскании задолженности за услуги подключения (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения, пени.

Взыскать с ФИО2 в пользу Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования г.Ханты-Мансийск задолженность по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № в размере 113 654 рубля, пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 113 рублей 22 копейки, задолженность по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № в размере 7 176 рублей 43 копейки, пени за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 369 рублей 65 копеек; а всего к взысканию 175 313 (сто семьдесят пять тысяч триста тринадцать) рублей 30 (тридцать) копеек.

Взыскать с ФИО2 в пользу Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования г.Ханты-Мансийск неустойку за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № (1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы 113 654 рубля), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств; а также неустойку за несвоевременную оплату по подключению (техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения в соответствии с пунктом 25 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № № (1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы 7 176 рублей 43 копейки), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день полного исполнения обязательств.

Взыскать в порядке распределения судебных расходов с ФИО2 в пользу Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования г.Ханты-Мансийск сумму оплаченной при обращении в суд государственной пошлины в размере 6 259 рублей 39 копеек.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в окончательной форме в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры через Ханты – Мансийский районный суд.

Председательствующий подпись С.В. Вахрушев

копия верна:

Судья Ханты – Мансийского

районного суда С.В.Вахрушев