УИД: 58RS0027-01-2023-000599-92

Дело № 2-758/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 марта 2023 года г. Пенза

Октябрьский районный суд г.Пензы в составе

председательствующего судьи Валетовой Е.В.,

при секретаре Лощининой Ю.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Пензе гражданское дело по иску ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в суд с названным иском, указав, что между ПАО «Россети Волга» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 19.08.2021 г. Договор заключен в целях электроснабжения ... нежилого помещения (используемое под склад, в литере Г1), который будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: относительно ориентира производственное помещение, расположенное в границах участка, адрес ориентира: <адрес>. В соответствии с п. 1.4 договора точкой присоединения является вновь построенная ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от вновь построенной ..., подключенная к вновь построенной ... от ... № «Комбикормовая» - указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 1.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора. Дополнительным соглашением № от 28.10.2021 г. срок выполнения мероприятий продлен до 30.04.2022 г. В соответствии с пунктом 3.2 договора заявителем произведена оплата по договору за технологическое присоединение в рамках заключенного договора в размере 5 435 руб. 00 коп. платежным поручением № от 20.08.2021 г. и в размере 16 500 руб. 00 коп. платежным поручением № от 10.11.2021 г. Во исполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения между ПАО «Россети Волга» и ...» заключен договор подряда № от 13.12.2021 г. на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ... от ... №, строительство ..., строительство ... в <адрес> (ФИО1) (под ключ)». Согласно п. 2.1 договора подряда подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложением №), осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить изыскательские, землеустроительные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Строительство ... от ... №, строительство ..., строительство ... в <адрес> (ФИО1) (под ключ)» и сдать результат заказчику. В ходе предпроектного обследования ...» было выявлено, что земельный участок заявителя находится внутри земельных участков с кадастровыми номерами № и №, находящихся в частной собственности ФИО4 и ФИО5 В связи с этим подрядной организацией было разработано два варианта прохождения ... до участка заявителя по территории указанных земельных участков. Иные варианты прохождения трассы отсутствуют. В целях выполнения мероприятий по договору подряда ... в адрес собственника земельного участка с кадастровым номером № - ФИО4 письмом от 25.01.2022 г. и в адрес собственника земельного участка с кадастровым номером № - ФИО5 письмом от 27.01.2022 г. направлены обращения о согласовании прохождения кабельной линии КЛ-0,4 кВ до участка ФИО1 В ответ на данные обращения от ФИО4 и ФИО5 поступили письма с отказом в согласовании строительства кабельной линии. С учетом данных обстоятельств ...» письмом № от 18.02.2022 г. уведомило ПАО «Россети Волга» об отказе собственников смежных с заявителем участков об отсутствии согласования строительства и просило рассмотреть вопрос о расторжении договора подряда № от 13.12.2021 г. Руководствуясь пунктом 5.2 заключенного договора № от 19.08.2021 г., ПАО «Россети Волга» письмом № 29.03.2022 г. направило ФИО1 проект соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с невозможностью исполнения обязательств по независящим от Общества основаниям. До настоящего времени соглашение о расторжении договора заявителем не подписано. В целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО «Россети Волга» повторно обратилось в адрес собственников земельных участков ФИО5 и ФИО4 о необходимости согласования прохождения кабельной линии ... до участка заявителя (письма № от 14.11.2022 г. и № от 14.11.2022 г.), на что собственники земельных участков также ответили отказом. В связи с невозможностью выполнения мероприятий по технологическому присоединению на основании, истец просил расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 19.08.2021 г., заключенный между ПАО «Россети Волга» и ФИО1, взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины.

Представитель истца ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в письменном заявлении представитель по доверенности ФИО2 против рассмотрения дела в порядке заочного судопроизводства не возражала.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Судом с письменного согласия истца постановлено рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают, в том числе, из договора, и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Ст. 779 ГК РФ предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 19.08.2021 г. между ПАО «Россети Волга» (сетевая организация) в лице филиала «Пензаэнерго» и ФИО1 (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ... нежилого помещения (используемое под склад, в литере Г1), который будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: относительно ориентира производственное помещение, расположенное в границах участка, адрес ориентира: <адрес>,в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (п.1.1, 1.3 договора).

В соответствии с п.1.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению для сетевой организации и заявителя составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Дополнительным соглашением № от 28.10.2021 г. срок выполнения мероприятий продлен до 30.04.2022 г.

В силу п.2.1.1 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанных в технических условиях.

Заявитель обязуется после выполнения мероприятий по техническому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на техническое присоединение (пп.2.3.2, 2.3.5 договора).

Согласно п.3.2 договора размер платы за технологическое присоединение по договору составляет 45 271 руб. без НДС. Стоимость услуг по технологическому присоединению по договору составляет 54 326 руб., в том числе НДС 20 % 9054,34 руб.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ (п.5.2 договора).

Ответчиком произведена оплата по договору за технологическое присоединение в рамках заключенного договора в размере 5 435 руб. платежным поручением № от 20.08.2021 г. и в размере 16 500 руб. платежным поручением № от 10.11.2021 г.

13.12.2021г. между ПАО «Россети Волга» (заказчик) в лице филиала «Пензаэнерго» и ...» (подрядчик) заключен договор № на выполнение работ «под ключ», согласно которому подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложением №), осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить изыскательские, землеустроительные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Строительство ... от ... №, строительство ..., строительство ... в <адрес> (ФИО1) (под ключ)» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (п.2.1 договора).

Поскольку в ходе предпроектного обследования ...» выявлено, что проектируемая кабельная линия ... в направлении от ... до земельного участка заявителя с кадастровым номером № пересекает земельные участки с кадастровыми номерами № и №, принадлежащие на праве собственности ФИО5 и ФИО4 соответственно, в адрес ФИО5 27.01.2022 г. и ФИО4 25.01.2022 г. направлены обращения о согласовании прохождения кабельной линии ... до участка ФИО1

В ответ на данные обращения от ФИО4 и ФИО5 поступили письма с отказом в согласовании прохождения кабельной линии.

29.03.2022 г. истец направил ФИО1 письмо № с проектом соглашения о расторжении договора № от 19.08.2021 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с невозможностью исполнения обязательств по независящим от общества основаниям, предоставив тридцатидневный срок для представления ответа.

В установленный срок ответ от ФИО1 не поступил.

14.11.2022 г. в адреса ФИО7 и ФИО4 повторно направлены обращения о согласовании прохождения кабельной линии ... до участка ФИО1

В ответ на данные обращения от ФИО4 и ФИО5 повторно поступили письма с отказом в согласовании прохождения кабельной линии.

Согласно п.1 ст.416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В соответствии с п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 1 ст. 451 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Согласно ст.452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Выявленные истцом обстоятельства невозможности исполнения заключенного с ответчиком договора о технологическом присоединении, а именно невозможность подведения кабельной линии до земельного участка заявителя напрямую, только через смежные земельные участки, собственники которых согласие на такое подведение не дали, суд признает существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора № от 19.08.2021 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с чем суд считает необходимым требования истца о расторжении указанного договора удовлетворить.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В связи с чем с ответчика подлежит к взысканию в пользу истца государственная пошлина в сумме 6000 руб., уплаченная последним при подаче искового заявления по платежному поручению № от 10.08.2022 г.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 235, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения удовлетворить.

Расторгнуть договор № от 19.08.2021 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, в пользу ООО ПАО «Россети Волга», ИНН <***>, ОГРН <***>, в лице филиала «Пензаэнерго» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 17 марта 2023 года.

Председательствующий