Дело № 2-1544/2022
91RS0009-01-2022-002134-62
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08 сентября 2022 года
Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи Лобановой Г.Б.,
при секретаре судебного заседания Семенистой Э.В.,
с участием истца ФИО1,
с участием представителя ответчика ФИО2,
рассмотрев, в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо Евпаторийский РЭС Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым с уточненным исковым заявлением к ответчику ГУП Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. В обоснование, заявленных исковых требований, указал, что Евпаторийским РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» ДД.ММ.ГГГГ были выданы Технические условия № для присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на территории Штормовского сельского совета в обслуживающем кооперативе «Садовод-2007 (садоводческий)», участок №, кадастровый №. Технические условия со стороны истца выполнены, о чём ГУП Республики Крым «Крымэнерго» проинформировано заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ.
Также, истцом получены Договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды (до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации №) и Условия Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (<адрес>, Заявка №, далее - Типовой договор).
Вышеперечисленные документы получены истцом через Личный кабинет Крымэнерго он- лайн, в связи с карантинными мероприятиями, введёнными в государстве.
Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44391,60 руб., оплачен в течении 5 рабочих дней в полном объёме, согласно, условий п. 12 р. III Типового договора, что подтверждается копией платежного поручения).
Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счёт сетевой организации - ДД.ММ.ГГГГ С этой даты договор считается заключённым.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Типового договора.
Мероприятия, по технологическому присоединению, в рамках заключённого договора должны были быть осуществлены Евпаторийским ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Ответчику и третьему лицу, заказными письмами от ДД.ММ.ГГГГ, направлены претензии об обязательстве осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, а также об уплате неустойки при нарушении срока исполнения мероприятий по технологическому присоединении к электрическим сетям (абз. 2 п. 19 р. V Типового договора), равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. На законное требование осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, от ответчика и третьего лица получены письма от ДД.ММ.ГГГГ. № и ДД.ММ.ГГГГ № соответственно, с указанием даты реализации мероприятий - ДД.ММ.ГГГГ Однако, в установленные сроки присоединение устройств к электрическим сетям ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не осуществило и организация безосновательно уклоняется от выполнения своих обязательств по договору.
На требования, выполнить условия договора, связанные с выплатой неустойки в досудебном порядке, ответа истцу не поступило.
Истец просит суд о понуждении ГУП Республики Крым «Крымэнерго» к исполнению договора.
При, нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому подключению, по условиями Типового договора (абз. 2, п. 19, р. V), сторона договора, не исполнившая обязательства, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Расчёт неустойки составляет 110,98 руб. в день (44391 р. х 0,25 % = 110,98 руб).
По состоянию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка составляет 26191,28 руб. (110,98 р. х 236 дн.).
Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесённые другой стороной договора расходы в размере, определённом в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки.
Имел место факт нарушения прав истца как потребителя, нарушение ответчиком своих обязательств, что повлекло для истца нравственные страдания, которые истец испытывает, пытаясь в судебном порядке добиться защиты своих прав и законных интересов, учитывая, длительность периода неисполнения обязательств ответчиком. Взыскание компенсации за потерю времени, согласно ст. 99 ГПК РФ, исходя из принципа разумности и справедливости, принимая во внимание характер и объём причиненных истцу нравственных страданий, истец просит суд компенсировать в размере 30 000 руб.
Истцом были оплачены 44391,60 руб. за техническое подключение, что является подтверждением того, что между истцом и ГУП Республики Крым «Крымэнерго» возникли потребительские отношения.
Права истца были нарушены, истец вправе требовать, полного возмещая убытков на основании ч. 1 ст. 15, 1064 ГК РФ.
Истцом были потрачены средства на выполнение неотъемлемых частей договора, но в силу того, что со стороны ГУП Республики Крым «Крымэнерго» обязательства не были выполнены, истец просит суд возместить причинённые убытки, в частности: на участке с апреля 2022 г. монтировалась хозяйственная постройка.
Согласно, п. 3.3.2 Договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, истец был обязан обеспечить строящийся объект электроэнергией (не менее 3 кВт). Так как, «Крымэнерго» не выполнил условия по подключению к электросетям в срок, указанный в договоре, истцу пришлось приобрести генератор стоимостью 44999 руб. Для функционирования генератора его необходимо заправлять бензином, на приобретение которого истцом потрачено 14803,13 руб.
Истец просит суд: Обязать ГУП Республики Крым «Крымэнерго» в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановки для садоводческого строительства ФИО1, расположенной по адресу: <адрес>, территория Штормовского сельского совета, в обслуживающем кооперативе «Садовод-2007 (садоводческий)», участок №, кадастровый №, осуществить фактическую подачу напряжения и мощности. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств произвести с учётом порядка и характеристик, указанных в Технических условиях от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Условиях Типового договора (заявка №).
Взыскать с ответчика в пользу истца: неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 26191,28 рублей; компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей; расходы, связанные приобретением генератора, в размере 44999 рублей; расходы, связанные приобретением топлива, для использования генератора, в размере 14803,13 рублей; расходы, связанные с распечаткой и ксерокопированием документов, в размере 970 рублей; расходы, связанные с отправкой исковых заявлений по адресам нахождения суда, ответчика и третьего лица, в размере 307,80 рублей.
Истец ФИО1, в судебном заседании поддержал доводы уточнённого искового заявления, просил суд удовлетворить в полном объёме по основаниям, указанным в иске.
Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности №-д от 10.01.20220 г., не признала исковые требования, просила суд в удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме. Дополнила, что согласно, п. 6 условий Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Договора. Невыполнение, условий договора, в установленный срок, связано с объективно независящими от ГУП Республики Крым «Крымэнерго» обстоятельствами.
В соответствии, с абз. 3 ч. 1 ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединённых ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, - сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Технологическое присоединение представляет собой комплекс технических мероприятий и юридических процедур, в совокупности, обеспечивающих фактическое присоединение объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Мероприятия, выполняемые сторонами по Договору № от 15.07.2021г., на технологическое присоединение определены в Технических условиях № от ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии, с указанными Техническими условиями ГУП Республики Крым «Крымэнерго», для подключения энергопринимающих устройств истца должно выполнить необходимый объём мероприятий, установленный п. 10 технических условий, финансирование которых не предусмотрено инвестиционной программой предприятия, утверждённой на дату подачи заявки на технологическое присоединение и заключения Договора, в том числе установку, строительство и выполнение следующих работ: монтаж прибора коммерческого учёта с автоматическим выключателем; установку ТП-10/0,4 кВ, конструктивные особенности, количество, тип и мощность силовых трансформаторов которой необходимо определить проектом; проложить ЛЭП-0,4 кВ, тип, марку и сечение которой определить проектом; определить проектом необходимость устройства контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Для технологического присоединения необходимо: заключение договоров подряда на проектные и/или изыскательские работы, строительно - монтажные работы, поставку оборудования, технический и авторский надзор, в порядке и в сроки, определённые в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сроки проведения конкурсных процедур и заключения всех необходимых договоров в названных документах суммарно превышают срок, предусмотренный для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 16 Правил Т<адрес> срок также не соотносится со сроками, установленными Градостроительным кодексом и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», для разработки и согласования проектной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства сетевой организацией.
Согласно, п. 21 Договора, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств. К материалам дела приобщила письменные возражения относительно уточненных исковых требований.
Суд, выслушав лиц участвующих в судебном заседании, изучив в порядке ст. 181 ГПК РФ письменные материалы дела, установил юридически значимые обстоятельства, дал оценку всем собранным по делу доказательствам и пришёл к выводу, что исковые требования истца ФИО1, подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судья рассматривает настоящее дело по имеющимся в деле доказательствам в соответствии с ч. 2 ст.150 ГПК РФ.
Согласно, ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, не допускается злоупотребление правом.
В силу, ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
В ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.
В силу ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
В силу ст. 2 ЖК РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище; в том числе, стимулируют жилищное строительство; обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях; потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда.
Согласно, ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется уплатить эти услуги.
Согласно, ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии, со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии, с п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также, соблюдать, предусмотренный договором, режим её потребления; обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединённого к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учёта потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ).
Таким образом, до заключения договора энергоснабжения необходимо произвести присоединение находящегося у абонента энергопринимающего устройства.
Согласно, п. 1 ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Согласно, п. 2 Правил, недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, организации, владеющие на праве собственности или на ином, установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, являются сетевыми организациями.
Соответственно, в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ и п. 2 Правил, ответчик, является сетевой организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией.
В соответствии, с п. 6 Правил, предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. В соответствии с Правилами, на сетевую организацию возлагается обязанность по технологическому присоединению потребителей электрической энергии.
В соответствии, с п. 104 Правил ТПр, наличие, заключённого договора заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, подтверждается документом об оплате счёта, предусмотренного п. 103 настоящих Правил (счёта, выставляемого сетевой организацией, счёта для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение). Договор считается заключённым на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем указанного счёта.
С учётом изложенного, Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № между ГУП Республики Крым «Крымэнерго» и истцом заключён ДД.ММ.ГГГГ.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Во исполнение, указанных положений закона, Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
В соответствии, с п. 3 этих Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо, от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также, выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Судом установлено, что Евпаторийским РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» ДД.ММ.ГГГГ истцу были выданы Технические условия № для присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на территории Штормовского сельского совета в Обслуживающем кооперативе «Садовод-2007 (садоводческий)», участок №, кадастровый №. Технические условия со стороны истца выполнены, о чём ГУП Республики «Крымэнерго» проинформировано заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ.
Истцом получены Договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды (до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации №) и Условия Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (<адрес>, Заявка №).
Указанные документы получены истцом через Личный кабинет ГУП Республики Крым «Крымэнерго» он - лайн, в связи с карантинными мероприятиями, осуществлявшимися в государстве.
Истцом в течении пяти рабочих дней были оплачены 44391,60 руб. за техническое подключение, что является подтверждением того, что между истцом и ГУП Республики Крым «Крымэнерго» возникли гражданские правоотношения подтверждено счётом № от ДД.ММ.ГГГГ.
Датой исполнения обязательств истца по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счёт сетевой организации (п.14 Типового договора) - ДД.ММ.ГГГГ С этой даты договор считается заключённым.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Типового договора.
Мероприятия, по технологическому присоединению, в рамках заключённого договора должны были быть осуществлены Евпаторийским РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии, с п. 145 Постановления Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от ДД.ММ.ГГГГ №, обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учёта, а также по обеспечению допуска установленных приборов учёта в эксплуатацию, возлагается на собственника энергопринимающих устройств.
Согласно, п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, функционирование розничных рынков электрической энергии (мощности), приборы учёта электрической энергии подлежат установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством РФ требований к местам установки приборов учёта. При отсутствии технической возможности установки прибора учёта на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учёта подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
В соответствии с п. 25(1) Правил технологического присоединения в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны, в том числе точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.
Проанализировав действующее законодательство, суд пришел к выводу, что при системном толковании п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (понятие точки присоединения) и п. 25.1 Правил технологического присоединения, пункта 144 Основных положений, а также Постановления Президиума ВАС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что заявитель, предусмотренные пунктами 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, вправе установить прибор учета электрической энергии (мощности) в пределах своего земельного участка, что истцом и было сделано.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом
Как указано в п. 28 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан выполнить работу, оказать услугу, качество которой соответствует договору.
Таким образом, ГУП РК «Крымэнерго» в установленный пункт 13 договора № от ДД.ММ.ГГГГ шестимесячный срок не выполнило взятые на себя обязательства по договору.
Судом установлено, что обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ в шестимесячный срок осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ответчиком в полном объёме не исполнены до настоящего времени, объект истца не присоединён к электрическим сетям, в то время как услуги сетевой организации по технологическому присоединению истцом оплачены.
Ответчиком данные обстоятельства не оспорены.
С учётом изложенного, требование истца об обязании ответчика ГУП Республики «Крымэнерго» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с техническим условиями № от ДД.ММ.ГГГГ о технологическом присоединении являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Ответчику и третьему лицу, заказными письмами ДД.ММ.ГГГГ, направлены претензии об обязательстве осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, а также об уплате неустойки при нарушении срока исполнения мероприятий по технологическому присоединении к электрическим сетям.
На требование - осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, от ответчика и третьего лица истцом получены письма от ДД.ММ.ГГГГ. № и ДД.ММ.ГГГГ № соответственно, с указанием даты реализации мероприятий - ДД.ММ.ГГГГ Однако, в установленные сроки присоединение устройств истца к электрическим сетям ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не осуществило.
На требования, выполнить условия договора, связанные с выплатой неустойки в досудебном порядке, ответа истцу не поступило.
Согласно ч. 1 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
В соответствии с ч. 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Согласно части 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В пунктах 31 и 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).
При, нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому подключению, по условиями Типового договора (абз. 2, п. 19, р. V), сторона договора, не исполнившая обязательства, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.
Расчёт неустойки составляет 110,98 руб. в день (44391 р. х 0,25 % = 110,98 руб.).
По состоянию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка составляет 26191,28 руб. (110,98 р. х 236 дн.). Расчет истца проверен судом, и признан верным.
Неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 26191,28 руб. рублей.
Исковые требования о взыскании с ГУП Республики Крым «Крымэнерго» расходов в размере 44999руб. на приобретение генератора и расходов в размере 14803,13 руб. на приобретение топлива для использования генератора не подлежат удовлетворению по следующим основаниям:
Согласно, п. 2.1 Договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения заказчиком авансового платежа, предусмотренного графиком платежей к настоящему договору при условии подписания сторонами акта приёма - передачи строительной площадки, акта определения пятна застройки, акта согласования размещения объекта на земельном участке заказчика, иначе срок выполнения работ по договору строительного подряда наступает с даты подписания вышеуказанных актов.
Указанные документы не представлены, факт внесения платежа по договору не подтверждён, в связи с чем возможность достоверно определить срок начала выполнения работ по договору строительного подряда отсутствует. Данная информация необходима для определения периода взыскания расходов, понесённых истцом на приобретение топлива для генератора.
Согласно, приложенному к уточненному исковому заявлению акту сдачи - приёмки работ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнение работ происходило в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата окончания работ по этапу №) по ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно, п. 3.3.2 Договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, истец был обязан обеспечить строящийся объект электроэнергией (не менее 3 кВт). Так как, ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не выполнил условия по подключению к электросетям в срок, указанный в договоре, истец приобрёл генератор стоимостью 44999 рублей. Для функционирования генератора его необходимо заправлять бензином, на приобретение которого истцом потрачено 14803,13 руб.
Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не является надлежащим доказательством необходимости покупки электрогенератора и его использования.
Согласно, п. п. 1.2, 3.1.5 данного договора, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их. Подрядчик обязан передать результат работ заказчику путём подписания обеими сторонами акта сдачи - приёмки выполненных работ. Документ, подтверждающий выполнение работ по договору, - не представлен. Документы, установленные п. 2.1 договора, подтверждающие факт того, что подрядчик приступил к выполнению работ, также не представлены.
Согласно, п. 3.3.5 договора, подрядчик имеет право использовать генератор и требовать от заказчика возмещения понесённых расходов в случае, если приостановление работ по причине отсутствия электроэнергии может повлечь снижение качества выполняемых работ. В остальных случаях подрядчик обязан согласовать с заказчиком использование генератора. Доказательства согласования сторонами Договора строительного подряда, использования генератора, подтверждение того, что отсутствие электроэнергии повлекло снижение качества выполняемых работ - истцом не представлены.
Также, в соответствии с условиями п. 3.3.3 договора, если заказчик не имеет возможности обеспечить снабжение объекта электроэнергией, то подрядчик, по предварительному согласованию с заказчиком, предоставляет генератор и обеспечивает доставку топлива для него. Оплата работы генератора осуществляется заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания сторонами, акта сдачи - приёмки выполненных работ, на основании выставленного подрядчиком счёта (п. 3.3.6 Договора). Условия договора не устанавливают обязанность заказчика приобретать генератор и топливо для него за собственный счёт. Подтверждение выставления подрядчиком счёта и его оплаты к исковому заявлению - не приобщены.
Представленные Предложение № № от ДД.ММ.ГГГГ на электрогенератор стоимостью 44999 руб. и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, а также, кассовые чеки на покупку бензина - не подтверждают фактическое и целевое использование электрогенератора по адресу земельного участка 147 в ОК «Садовод-2007» на территории Штормовского сельского совета в <адрес>.
Копии кассовых чеков, приложенные к исковому заявлению: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 863,07 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 798,38 руб., без даты на сумму 2 479,21 руб., дата покупки, подтверждают, что приобретение топлива произведено после окончания выполнения работ по договору строительного подряда, в связи с чем, основания для взыскания указанных расходов с ГУП Республики Крым «Крымэнерго» отсутствуют.
Ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии, с ч. 1 и 2 ст. 1099 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При, определении размера компенсации вреда, должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учётом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
В соответствии, с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная <данные изъяты> и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной <данные изъяты> распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий и др.
Доказательств, причинения истцу морального вреда, истцом суду не представлено. Таким образом, оснований, для удовлетворения исковых требований о компенсации причинённого морального вреда в размере 30 000 рублей не имеется, так как его причинение истцом суду не доказано.
Что касается требований истца о взыскании с ответчика расходов, понесенных в связи с изготовлением копий документов на сумму 970 руб., и расходов связанных с отправкой искового заявления сторонам в размере 388,80 рублей, то они подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Приобщенный к материалам искового заявления кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 руб., не подтверждает факт того, что расходы понесены в связи с изготовлением копий документов в рамках данного спора.
Согласно п. 4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, статьи 106, 148 АПК РФ).
Таким образом, исковые требования в части несения судебных расходов за пересылку документов в размере 388,80 рублей подлежат удовлетворению.
В соответствии, со ст.103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Истец в силу ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» был освобождён от уплаты госпошлины при подаче иска.
В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по требованиям имущественного характера в размере 1285,74 рублей.
Руководствуясь, ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо Евпаторийский РЭС Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, - удовлетворить частично.
Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановки для садоводческого строительства ФИО1, расположенного по адресу: <адрес>, на территории Штормовского сельского совета в Обслуживающем кооперативе «Садовод-2007 (садоводческий)», участок №, кадастровый №, осуществить фактическую подачу напряжения и мощности. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств произвести с учётом порядка и характеристик, указанных в Технических условиях от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и Условиях типового договора (заявка №).
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 26191,28 рублей; судебные расходы, связанные с отправкой искового заявления сторонам в размере 388,80 рублей. Всего 26580,08 рублей.
В остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 985,74 рублей, и по требованиям неимущественного характера в размере 300 рублей, а всего 1285,74 рублей.
Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым в течении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья подпись Г. Б Лобанова
Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ