УИД 77RS0029-02-2025-003638-76
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
29 января 2026 года г. Москва
Бабушкинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Хороброй Ю.С., при секретаре судебного заседания Поповой В.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-874/2026 по иску ИП фио к ФИО1 ...е ...е о взыскании денежных средств,
установил:
Истец ИП фио обратился в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ФИО1 о взыскании с ответчика в пользу истца денежные средства в размере сумма за вынужденное хранение материалов, убытки, связанные в вынужденным хранением истцом изделий в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма
В обоснование заявленных требований истец указал, что между ИП фио и ФИО1 были заключены договоры: договор № ... от 01.12.2021 г. и дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2022 г. к нему; договор № ... от 21.12.2021 г. и дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2022 г. к нему. Согласно данным договорам (п.1.1.) истец обязался изготовить и отгрузить после следующие изделия: женская гардеробная + зеркало (1 шт.); мужская гардеробная (1 шт.); адрес (1 шт.); кабинет (1 шт.); кровать и изголовье (1 шт.). Истец обращает внимание суда, что свои обязательства по договорам в части изготовления изделий исполнил, однако и на момент подписания дополнительных соглашений к договорам и на дату подачи настоящего иска ответчик принять изделия отказывается по мотивам проведения ремонта в жилом помещении, в котором проживает по адресу: адрес. На дату подачи настоящего иска из изготовленных истцом изделий ответчику доставлена кровать и изголовье. О готовности остальных изделий истец неоднократно сообщал ответчику, однако ответчиком приемка изделий неоднократно проигнорирована от фактической приемки оставшейся части изделий она как заказчик по договорам уклоняется на протяжении длительного времени. Истец, проявляя клиентоориентированность и лояльность, хранил на безвозмездной основе изделия в помещении производства, ожидая от ответчика сообщения о готовности к приемке изделий. Ответчик, злоупотребляя расположением и доверием истца, с 2021 г. не принимала изделия. Истец неоднократно приглашал ответчика для приемки изделий, направлял ей фотографические снимки, подтверждающие их готовность. В связи с тем, что собранные изделия занимают значительное рабочее пространство в помещении истца, последний был вынужден их разобрать и бережно упаковать в целях сохранности изделий, а также для отгрузки ответчику. Даже в разобранном виде изделия занимают до 12 кв.м. отапливаемого помещения истца, что препятствует к осуществлению хозяйственной деятельности истца. С учетом очевидного злоупотребления со стороны ответчика и неисполнения ею своих обязательств по договорам, истец направил в ее адрес уведомления с актами выполненных работ: 10.04.2024 г. и 27.04.2024 г. Однако на данные уведомления, направленные истцом ответчик не отреагировала, в связи с чем истцом 18.01.2025 г. была направлена претензия в порядке досудебного урегулирования спора, в которой законно и обоснованно он потребовал в связи с затянувшимся сроком хранения изделий компенсации убытков, а также очередным по счету требованием забрать изделия у истца. Незаконные действия ответчика повлекли: оплату истцом аренды, занимаемых изделиями квадратных метров (убытки); некорректную работу станков, нарушение и воспрепятствование производственному процессу; упущенную выгоду истца.
Истец ИП фио в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, обеспечил явку своих представителей по доверенности фио и фио, которые уточненные исковые требования поддержали в полном объеме, настаивали на их удовлетворении. При этом указали, что информация о стоимости услуг по хранению доводилась до потребителя при подписании договоров. До направления уведомлений в письменной форме о готовности изделий производились звонки потребителю с целью уведомления о необходимости забрать изготовленные товары. Необходимо время для подготовки продукции к передаче ответчику, а настоящее время они не готовы это сделать.
Ответчик фио в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.
Представитель ответчика по доверенности фио в судебное заседание явилась, представила возражения на исковое заявление, согласно которому просит отказать в удовлетворении заявленных требований, поскольку мебель ФИО1 не передается, несмотря на ее уведомление о готовности забрать товар. фио не отказывается от изготовленной по ее заказу продукции, готова ее забрать. Она готова оплатить услуги по хранению мебели, но выставленный стороной истца счет за хранение с завышенными ценами. До ФИО1 не доводился прейскурант цен ИП фио на услуги, в том числе по хранению.
Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело при указанной явке.
Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
На основании ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В п. 1 ст. 469 ГК РФ указано, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.
Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ (п. 1 ст. 518 ГК РФ).
Как установлено ст. 475 ГК РФ, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (п. 1). В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (п. 2).
Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1). Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2).
В соответствии с положениями ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п.3 ст.123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Судом установлено, что 01.12.2021 г. между исполнителем ИП фио и заказчиком ФИО1 заключен договор № 263-18.10.21, согласно которому по настоящему договору исполнитель обязуется в соответствии с техническим паспортом, являющимся приложением № 4 к настоящему договору, выполнить работы по изготовлению изделия по согласованию с заказчиком, осуществить доставку и монтаж изделия заказчику по адресу: адрес, а заказчик обязуется принять выполненные работы в установленный настоящим договором срок, указанный в п.п. 2.3.1 – 2.3.3 настоящего договора. Цена проекта составляет сумма
В случае необоснованного отказа заказчика от принятия результатов работ, исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, при этом заказчик обязан возместить исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору (п. 7.2 договора).
В случае уклонения заказчика от согласования с исполнителем даты и времени доставки и установки изделия, либо уклонения от принятия изделия в срок, установленный в настоящем договоре, исполнитель вправе взыскать с заказчика расходы на хранение изделия (п. 7.3 договора).
Согласно спецификации к договору, исполнитель должен изготовить: кровать, адрес.
18.10.2022 г. между ИП фио и фио подписано дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2021 г., согласно которому в условия договора внесены изменения: убрать из п. 1.1 слова: «осуществить доставку и монтаж изделий заказчику по адресу: адрес». Пункт 1.1 читать в следующей редакции: «По настоящему договору исполнитель обязуется в соответствии с техническим паспортом, являющимся приложением № 4 в настоящему договору, выполнить работы по изготовлению изделий, а заказчик обязуется принять изготовленные изделия на производстве и оплатить выполненные работы в установленный настоящим договором срок, указанный в п.п. 2.3.1 – 2.3.3. настоящего договора». Пункт 2.3 читать в следующей редакции: «2.3 Цена проекта составляет сумма».
21.12.2021 г. между исполнителем ИП фио и заказчиком ФИО1 заключен договор № 263-13.12.21, согласно которому по настоящему договору исполнитель обязуется в соответствии с техническим паспортом, являющимся приложением № 4 к настоящему договору, выполнить работы по изготовлению изделия по согласованию с заказчиком, осуществить доставку и монтаж изделия заказчику по адресу: адрес, а заказчик обязуется принять выполненные работы в установленный настоящим договором срок, указанный в п.п. 2.3.1 – 2.3.3 настоящего договора. Цена проекта составляет сумма
В случае необоснованного отказа заказчика от принятия результатов работ, исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, при этом заказчик обязан возместить исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору (п. 7.2 договора).
В случае уклонения заказчика от согласования с исполнителем даты и времени доставки и установки изделия, либо уклонения от принятия изделия в срок, установленный в настоящем договоре, исполнитель вправе взыскать с заказчика расходы на хранение изделия (п. 7.3 договора).
Согласно спецификации к договору, исполнитель должен изготовить: женскую гардеробную и зеркало, мужскую гардеробную, кабинет, кабинет и раздвижная система и система Gola.
18.10.2022 г. между ИП фио и фио подписано дополнительное соглашение № 1 к договору от 21.12.2021 г., согласно которому в условия договора внесены изменения: убрать из п. 1.1 слова: «осуществить доставку и монтаж изделий заказчику по адресу: адрес». Пункт 1.1 читать в следующей редакции: «По настоящему договору исполнитель обязуется в соответствии с техническим паспортом, являющимся приложением № 4 в настоящему договору, выполнить работы по изготовлению изделий, а заказчик обязуется принять изготовленные изделия на производстве и оплатить выполненные работы в установленный настоящим договором срок, указанный в п.п. 2.3.1 – 2.3.3. настоящего договора». Пункт 2.3 читать в следующей редакции: «2.3 Цена проекта составляет сумма».
ИП фио 23.02.2023 г. составлен акт выполненных работ № 1 к договору № ... от 21.12.2021 г., согласно которому изготовлена женская гардеробная.
ИП фио 23.02.2023 г. составлен акт выполненных работ № 2 к договору № ... от 21.12.2021 г., согласно которому изготовлена мужская гардеробная.
ИП фио 18.12.2023 г. составлен акт выполненных работ № 1 к договору № ... от 01.12.2021 г., согласно которому изготовлено изголовье для кровати.
ИП фио 18.12.2023 г. составлен акт выполненных работ № 2 к договору № ... от 01.12.2021 г., согласно которому изготовлена кровать.
ИП фио 30.12.2023 г. составлен акт выполненных работ № 3 к договору № ... от 21.12.2021 г., согласно которому изготовлен кабинет.
ИП фио 30.12.2023 г. составлен акт выполненных работ № 3 к договору № ... от 01.12.2021 г., согласно которому изготовлена адрес.
В соответствии с прейскурантом на услуги ИП фио на 01.01.2021 г. хранение сумма / 1 кв.м. за 1 день.
10.04.2024 г., 18.04.2024 г., 27.04.2024 г. ИП фио ФИО1 направлены уведомления с актами.
Уведомлением от 08.04.2024 г. было сообщено, что все изделия готовы к передаче. Оплата за хранение: гардеробные 12 мес. на 31.03.2024 г. – сумма; адрес 3 мес. на 31.03.2024 г. – сумма; кабинет 3 мес. на 31.03.2024 г. – сумма
Уведомлением от 20.04.2024 г. было сообщено, что все изделия готовы к передаче. Оплата за хранение: гардеробные 12 мес. на 31.03.2024 г. – сумма; адрес 3 мес. на 31.03.2024 г. – сумма; кабинет 3 мес. на 31.03.2024 г. – сумма
Уведомлением от 26.04.2024 г. было сообщено, что все изделия готовы к передаче. Расчет стоимости хранения: 1 кв.м. в месяц (аренда) – сумма; 1 кв.м. в месяц амортизация оборудования (издержки производства и убытки, которые несет производство, которые могли окупаться новыми проектами) – сумма Срок хранения изделий и занимаемая площадь: гардеробные с 20.04.2023 г. по 26.04.2024 г. 6 кв.м. – сумма; слэбы от кабинета с 21.01.2024 г. по 26.04.2024 г. 3 кв.м. – сумма; кровать и изголовье с 11.12.2023 г. по 11.01.2024 г. 2 кв.м. – сумма; адрес с 26.12.2023 г. по 26.04.2024 г. 3 кв.м. – сумма
18.01.2025 г. ИП фио ФИО1 направлена претензия в порядке досудебного урегулирования спора, в которой указано, что все изделия готовы, их необходимо забрать. Расчет убытков: 1 кв.м. в месяц (аренда, издержки производства, убытки, упущенная выгода) – сумма Срок хранения изделий и занимаемая площадь: гардеробные с 20.04.2023 г. по 18.01.2025 г. 6 кв.м. – сумма; кабинет и слэбы от кабинета с 21.01.2024 г. по 18.01.2025 г. 8 кв.м. – сумма; адрес с 26.12.2023 г. по 18.01.2025 г. 6 кв.м. – сумма
Истцом в материалы дела представлены фотографии хранения изготовленных изделий по договорам с ФИО1 в разобранном и собранном виде. При этом сторона истца пояснила в судебном заседании, что изделия хранятся в разобранном виде в коробках.
Согласно претензии от 10.02.2025 г. фио просит ИП фио выплатить неустойку за нарушение сроков изготовления изделий по договорам. При этом отмечает, что 20.04.2024 г. ей направлено уведомление о готовности изделий и сообщено о возможности приемки изделий 23 или 24.04.2024 г.
Сообщением от 26.03.2025 г. фио доводит до ИП фио о готовности принять изготовленные изделия.
Уведомлением от 05.07.2025 г. ИП фио сообщает ФИО1 о готовности изделий к передаче 25 или 26.07.2025 г.
Сообщением от 17.09.2025 г. фио доводит до ИП фио о готовности принять изготовленные изделия, при этом указывает, что ей передана только кровать. Сообщение направлено 20.09.2025 г.
Сообщением от 15.12.2025 г. фио доводит до ИП фио о готовности принять изготовленные изделия.
Сообщением от 24.12.2025 г. ИП фио уведомляет фио, что изделия все готовы. Однако, в связи с плановым коллективным отпуском на производстве в период с 20.12.2025 г. по 20.01.2026 г., организовать приемку в январские сроки не представляется возможным. Мы можем назначить дату приемки и передать Вам все изделия после возобновления работы производства. Ориентировочные даты – 05 – 07.02.2026 г. Мы приложим все усилия, чтобы организовать процесс возможно раньше. Точную дату и время приемки мы согласуем с Вами дополнительно после 20.01.2026 г.
Стороной ответчика представлены скриншоты переписки относительно изготовления изделий по договорам, согласования передачи товара.
ФИО1 представлены предложения юридических лиц по условиям хранения мебели.
Истец свои обязательства по договорам в части изготовления изделий исполнил, что подтверждается представленными в материалы дела актами и фотографиями. Обратного суда не представлено.
Согласно положениям договоров ответчик обязан забрать изготовленную продукцию у истца.
ФИО1 передана кровать.
адрес, мужская и женская гардеробные, кабинет и слэбы от кабинета находятся на хранении у ИП фио
Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлен факт нарушения ответчиком обязательств по договорам и Дополнительным соглашениям к ним в части сроков принятия изделий.
Однако стороной истца не представлены доказательства доведения до ФИО1 стоимости услуг по хранению изготовленной продукции. Кроме того, в направленных уведомлениях указывались друге цены на услуги, из которых суд считает необходимо производить расчет, так как потребитель должен оплатить оказанную услугу по цене, доведенной до него.
Также в уведомлениях, претензии и исковом заявлении указаны разные площади по хранению изделий. Суд полагает возможным принять во внимание следующие площади хранения: адрес 3 кв.м. (уведомление от 26.04.2024 г., в претензии указано 6 кв.м., при этом стороной истца не представлено обоснование изменения площади хранения в 2 раза); мужская и женская гардеробные 6 кв.м. (уведомление от 26.04.2024 г. и претензия от 18.01.2025 г.); кабинет и слэбы от кабинета 8 кв.м. (в уведомлении от 26.04.2024 г. указаны слэбы от кабинета 3 кв.м., в претензии от 18.01.2025 г. указано кабинет и слэбы от кабинета 8 кв.м.).
Кроме того, суд считает возможным взыскать стоимость услуг за хранение с 04.2024 г., когда были направлены ИП фио ФИО1 акты и уведомления о готовности передать изделия, по 03.2025 г., поскольку после этого фио неоднократно направляла в адрес ИП фио сообщения о готовности принять изделия. При этом неперадача изделий не была связана с действиями ответчика.
Расчет стоимости хранения товара, представленный стороной истца, проверен судом и признан неверным.
Таким образом, проанализировав установленные обстоятельства, оценив представленные доказательства в их совокупности, на основании произведенного судом расчета заявленных требований, с учетом площади занимаемой изделиями, доведенной до потребителя стоимости услуги по хранению изделий и исходя из нарушения сроков принятия изделий, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере сумма:
- адрес акт от 30.12.2023 г., хранение 3 кв.м.: с 04.2024 г. по 01.2025 г. сумма (10 мес. х сумма (цена в уведомлении от 26.04.2024 г.) х 3 кв.м.) + с 02.2025 г. по 03.2025 г. сумма (2 мес. х сумма (цена в претензии от 18.01.2025 г.) х 3 кв.м.) = сумма;
- мужская и женская гардеробные акты от 23.02.2023 г., хранение 6 кв.м.: с 04.2024 г. по 01.2025 г. сумма (10 мес. х сумма (цена в уведомлении от 26.04.2024 г.) х 6 кв.м.) + с 02.2025 г. по 03.2025 г. сумма (2 мес. х сумма (цена в претензии от 18.01.2025 г.) х 6 кв.м.) = сумма;
- кабинет и слэбы для кабинета акт от 30.12.2023 г. (кабинет), хранение 8 кв.м.: с 04.2024 г. по 01.2025 г. сумма (10 мес. х сумма (цена в уведомлении от 26.04.2024 г.) х 8 кв.м.) + с 02.2025 г. по 03.2025 г. сумма (2 мес. х сумма (цена в претензии от 18.01.2025 г.) х 8 кв.м.) = сумма
Поскольку истцом не представлено доказательств, причинения убытков (издержки производства, упущенная выгода) в размере сумма, требования в данной части удовлетворению не подлежат.
На основании ст.ст. 94, 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма Данные расходы подтверждены материалами дела и признаны судом необходимыми.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ,
решил:
Исковые требования ИП фио – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 ...ы ...ы (ИНН: ...) в пользу ИП фио (паспортные данные) денежные средства в размере сумма в качестве расходов на хранение изделий, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма
В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Бабушкинский районный суд города Москвы.
Решение принято в окончательной форме 27.03.2026 г.
Судья Ю.С. Хоробрая