Дело № 2-5027/2022
УИД 50RS0052-01-2022-005807-11
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Щёлково Московской области
«05» сентября 2022 года
Щёлковский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Фомичева А.А., при секретаре судебного заседания Сушковой К.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП «Кошкин ФИО7» к ФИО1 ФИО8 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец ИП «Кошкин ФИО9» обратился в Щёлковский городской суд Московской области с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании денежных средств, судебных расходов.
В обоснование требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ года между ИП «Кошкин ФИО10» и ФИО1 ФИО11 как самозанятым гражданином, заключён Договор оказания услуг №.
Ответчик как исполнитель работ принял на себя обязательство по выполнению работ в области программирования, согласно перечня п.п.1.1-1.2 Договора.
При этом стороны согласовали общую стоимость работ - 260000 тыс. рублей (п.4.1 Договора), а также стоимость и сроки выполнения отдельных этапов работ (п.4.2 Договора и приложение № к Договору).
Согласно раздела 1 Приложения № к Договору - «Этапы и стоимость работ», стоимость первого этапа работ определена в размере 90000 руб., срок выполнения - ДД.ММ.ГГГГ.
С учётом изложенного, ИП «Кошкин ФИО12» платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчётный счёт ФИО1 в АО «Тинькофф банк» (г.Москва) перечислены 90000 рублей.
ФИО1 свои обязательства по выполнению работ не выполнил, какого-либо результата работ не представил, об отказе от исполнения Договора или намерении его досрочно расторгнуть, не уведомлял.
Претензия с требованием о возврате суммы аванса и х плате договорной неустойки от ДД.ММ.ГГГГ. оставлена ответчиком без ответа.
Договором (п.5.7) предусмотрена ответственность исполнителя работ за нарушение конечных или промежуточных сроков выполнения работ,- заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора (260000 рублей п.4.1 Договора) За каждый день просрочки.
Истец предоставляет расчет задолженности следующим образом: основной долг - 90000 рублей; пени - 104780 рублей (260 000,00 х 403 х 0.1%) где:
260000 рублей (цена договора), 403 - количество дней просрочки по состоянию на 14 июня (с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно раздела 1 Приложения № к Договору - этапы и сроки работ), 0.1% - размер пени за каждый день просрочки обязательства от цены Договора согласно п.5.7 Договора.
Истец просит суд: взыскать с ФИО1 ФИО13 сумму неотработанного аванса по Договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. № в размере 90000 рублей; пени за просрочку выполнения первого этапа работ по Договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. № в размере 104780 рублей; понесенные судебные издержки на оплату услуг представителя в размере 40000 тысяч руб., расходов на уплату гос.пошлины в размере 5096 рублей.
В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 доводы иска поддержала и просила его удовлетворить.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судебной повесткой (ШПИ №), возражений по иску не представил.
Определив рассмотреть дело в порядке заочного производства, выслушав представителя истца и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Договор по разработке веб-сайта является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 ГК РФ.
Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Как установлено ст. 704 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
В соответствии с положениями ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
В соответствии с п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Согласно п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Кошкин ФИО14» и ФИО1 ФИО15 как самозанятым гражданином, заключён Договор оказания услуг №.
Ответчик как исполнитель работ принял на себя обязательство по выполнению работ в области программирования, согласно перечня п.п.1.1-1.2 Договора.
При этом стороны согласовали общую стоимость работ - 260000 тыс. рублей (п.4.1 Договора), а также стоимость и сроки выполнения отдельных этапов работ (п.4.2 Договора и приложение № к Договору).
Согласно раздела 1 Приложения № к Договору - «Этапы и стоимость работ», стоимость первого этапа работ определена в размере 90000 руб., срок выполнения - ДД.ММ.ГГГГ.
ИП «Кошкин ФИО16» платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчётный счёт ФИО3 в АО «Тинькофф банк» перечислены 90000 рублей.
ФИО1 свои обязательства по выполнению работ не выполнил, какого-либо результата работ не представил, об отказе от исполнения Договора или намерении его досрочно расторгнуть, не уведомлял.
Претензия с требованием о возврате суммы аванса и х плате договорной неустойки от ДД.ММ.ГГГГ. оставлена ответчиком без ответа.
Договором (п.5.7) предусмотрена ответственность исполнителя работ за нарушение конечных или промежуточных сроков выполнения работ,- заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора (260000 рублей п.4.1 Договора) За каждый день просрочки.
С учётом установленных фактических обстоятельств, что между сторонами заключён договор подряда, требования которого об оплате истец исполнил, а ответчик условия выполнения работ не выполнил, суд находит исковые требования о взыскания о взыскании уплаченных денежных средств и пени за просрочку (предусмотренные договором), обоснованными и подлежащими удовлетворения.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ).
Статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относит, в том числе расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы.
В силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Учитывая принципы разумности, добросовестности, справедливости, объем и качество оказанных юридических услуг, с учетом всех обстоятельств, что гражданское дело не представляло особой сложности - сумма расходов на представительство подлежит уменьшению до 20 000 рублей, поскольку иное нарушило бы равенство прав участников судопроизводства; взыскивая при этом понесенные расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 096 рублей.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования ИП «Кошкин ФИО17» к ФИО1 ФИО18 о взыскании денежных средств - удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 ФИО19 (паспорт № №) в пользу ИП «Кошкин ФИО20» (паспорт №) денежные средства в размере 90 000 рублей в счёт невыполненного первого этапа условий договора об оказании комплекса услуг по запуску интернет-магазина № от ДД.ММ.ГГГГ, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 104 780 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 096 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья
подпись
А.А. Фомичев