Дело № 2-3423/2025

03RS0004-01-2025-007553-92

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 декабря 2025 года

город Уфа

Ленинский районный суд города Уфы в составе председательствующего судьи Романовой Ю.Б,

при секретаре Гуслине А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ЮРАЛС ГРУП» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ЮРАЛС ГРУП» о защите прав потребителей.

В обоснование иска указала, что в соответствии с Договором подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между истцом и ответчиком, Подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома проектной площадью 113,33 кв.м, из, которых общая площадь жилой части дома: 109,04 кв.м. и площадь встроенно-пристроенных помещений 4,29 кв.м (указанная проектная площадь жилой части <адрес>,04 кв.м. рассчитана исходя из совокупной площади 1-го этажа равной 53,53 кв.м и площади мансардного этажа равной 55,51 кв. м рассчитанной по площади пола без учета штукатурки и иной отделки стен) указанные в Приложении № к настоящему договору, в том числе:

Этажность - 2;

1) Материал несущей стены – Керамический кирпич 250 мм; 2) Тип фасада – Мокрый штукатурный фасад; 3) Цвет фасадной отделки: стены (мокрый фасад) – RAL1015 Светлая слоновая кость и RAL8028 Терракотовый; кровля (металлочерепица) – Монтеррей RAL8017 шоколаднокоричневый; цоколь (мокрый фасад) – RAL8028 Терракотовый; окна (пластиковые) – с коричневой ламинацией снаружи; карниз (профлист) – RAL8017 шоколадно-коричневый - по проекту (приложение № к настоящему договору); 4) Внутренняя отделка – предчистовая, перегородки на 1-ом этаже кирпичные, мансарда без перегородок, лестница на мансарду монолитная, установка натяжного потолка на первом и мансардном этажах не предусмотрена, в соответствии с Приложением № к настоящему договору; 5) Терраса – не предусмотрена; 6) Внутреннее инженерное оборудование (ИО) – на первом этаже: отопление; водоснабжение и канализация без установки сантехнического оборудования и приборов, электроснабжение без электроосвещения с одной временной точкой освещения, на мансардном этаже: электроснабжение без электроосвещения с одной временной точкой освещения, отопление, выводятся стояки водоснабжения и водоотведения; 7) Наружное водоснабжение – В соответствии с приложением № к настоящему договору (смета на строительные работы и материалы) с наличием в колодце/водопроводной скважине воды технического качества; 8) Наружное водоотведение – В соответствии с приложением № к настоящему договору (смета на строительные работы и материалы); 9) Водосток кровли – Нет. 10) По ростверку обмазочная и оклеечная гидроизоляция, утепление и облицовка не предусмотрены; 11) Отмостка не предусмотрена.

по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> кадастровый №, приобретенный/приобретаемый Заказчиком у третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛ ТАУ», ИНН №, ОГРН №, а Заказчик – создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену. Толщина внутренних стен и перегородок в проекте указана без штукатурки (черновая). Проектная площадь и площади помещений указаны без учёта штукатурки.

Согласно п. 4.1. Договора, цена Договора, то есть сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполнение работ по настоящему договору, составляет 7 655 041,00 руб. (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сорок один рубль 00 копеек).

Оплата суммы, указанной в настоящем пункте, осуществляется Заказчиком за счет собственных средств, в размере, указанном в п.4.1.1 настоящего договора, а также кредитных средств в размере 5 350 873,50 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 50 копеек), предоставленных Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Согласно п. 4.1.1 Договора, Заказчик перечисляет собственные денежные средства (первоначальный взнос) в оплату части стоимости настоящего Договора в размере 2 282 549,50 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок девять рублей 50 копеек) не позднее даты заключения настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРАЛС ГРУП» ИНН №, КПП №, ОГРН <***><адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес> р/с 40№ в Банке: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК", БИК №, к/с 30№

Согласно п. 4.2. Договора, расчет денежной суммы (кредитных денежных средств) в размере 5 350 873,50 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 50 копеек) производится за счет Кредитных денежных средств, предоставляемых Кредитором на основании Кредитного договора, указанного в п.4.1 настоящего Договора, по следующим этапам:

1) этап: сумма Кредитных денежных средств в размере 1 872 805,73 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот пять рублей 73 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика не ранее регистрации залога (ипотеки) земельного участка, выступающего Строительной площадкой в пользу Кредитора после предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Заказчика на Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего Договора, а также ограничение (обременение) права в отношении указанного земельного участка в пользу Кредитора. Указанная сумма уплачивается (выдается) на выполнение этапа работ по возведению фундамента индивидуального жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства).

2) этап: сумма Кредитных денежных средств 2 942 980,43 руб. (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят рублей 43 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами Промежуточного акта-приема этапа выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком) Указанная сумма уплачивается (выдается) на выполнение этапов работ по возведению несущих стен, теплого контура и устройства кровли жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства) после предоставления фотографий фундамента жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства) при наличии заключения от Рисков.

3) этап сумма Кредитных денежных средств 530 087,34 руб. (Пятьсот тридцать тысяч восемьдесят семь рублей 34 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами Промежуточного акта-приема этапа выполненных работ по возведению несущих стен, теплого контура и устройства кровли жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства), а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по исполнению Договора по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком) – на выполнение этапа работ по отделке дома, после предоставлений фотографий построенного дома и заключения о Рисках.

Согласно п. 1.2 Договора, Сроки выполнения соответствующих работ согласовываются сторонами в Приложении № к настоящему договору, но не превышают 12 месяцев от даты полной оплаты Заказчиком цены договора.

Так, подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 7 098 335,66 рублей.

- 1 872 805,73 рубля (кредитные средства)

- 2 942 980,43 рубля (кредитные средства).

- 2 282 549,5 рублей (личные средства)

Так, согласно заключения ООО «ЮНИТ-ЭКСПЕРТ», сумма невыполненных работ составляет 7 220 289 рублей.

Итого, сумма, подлежащая к возврату составляет 7 098 335,66 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ каких либо иных работ подрядчиком выполнено не было, кроме фундаментных работ. На претензионное письмо какой-либо реакции не последовало.

Так, согласно справке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были уплачены проценты в сумме 374 647 рублей. Проценты на сумму 4 381 034,1 рублей за период с июня 2024 года по май 2025 года составили 323,060,13 рублей, что является убытком Заказчика.

С учетом уточненных требований, просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮРАЛС ГРУП» в пользу ФИО1 денежные средства в сумме 7 098 335,66 рублей, уплаченные по Договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, убытки в сумме 323 060,13 рублей, моральный вред в сумме 150 000 рублей, неустойку в размере 1% от суммы 7 098 335,66 начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств, штраф в размере 50% от удовлетворенной судом суммы, расходы на оплату государственной пошлины в сумме 32 233,23 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 70 000 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки суду не представил.

Третьи лица извещены надлежащим образом.

Учитывая, что обязанность суда по заблаговременному извещению ответчика о месте и времени судебного заседания исполнена, ответчик в судебное заседание не явился, а своевременное рассмотрение гражданского дела не может быть поставлено в зависимость от недобросовестного бездействия ответчика, руководствуясь статьями 165.1 ГК РФ, 117 ГПК РФ, суд признает ответчика извещенным надлежащим образом и в соответствии со статьями 167, 233 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Судом в соответствии со ст. 114 ГПК РФ предлагалось лицам, участвующим в деле, представить в суд все имеющиеся у них доказательства по делу, указывалось на последствия непредставления доказательств, а также разъяснялись положения ст.56 ГПК РФ о том, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с Договором подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между истцом и ответчиком, Подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома проектной площадью 113,33 кв.м, из, которых общая площадь жилой части дома: 109,04 кв.м. и площадь встроенно-пристроенных помещений 4,29 кв.м (указанная проектная площадь жилой части дома 109,04 кв.м. рассчитана исходя из совокупной площади 1-го этажа равной 53,53 кв.м и площади мансардного этажа равной 55,51 кв. м рассчитанной по площади пола без учета штукатурки и иной отделки стен) указанные в Приложении № к настоящему договору, в том числе:

Этажность - 2;

1) Материал несущей стены – Керамический кирпич 250 мм; 2) Тип фасада – Мокрый штукатурный фасад; 3) Цвет фасадной отделки: стены (мокрый фасад) – RAL1015 Светлая слоновая кость и RAL8028 Терракотовый; кровля (металлочерепица) – Монтеррей RAL8017 шоколаднокоричневый; цоколь (мокрый фасад) – RAL8028 Терракотовый; окна (пластиковые) – с коричневой ламинацией снаружи; карниз (профлист) – RAL8017 шоколадно-коричневый - по проекту (приложение № к настоящему договору); 4) Внутренняя отделка – предчистовая, перегородки на 1-ом этаже кирпичные, мансарда без перегородок, лестница на мансарду монолитная, установка натяжного потолка на первом и мансардном этажах не предусмотрена, в соответствии с Приложением № к настоящему договору; 5) Терраса – не предусмотрена; 6) Внутреннее инженерное оборудование (ИО) – на первом этаже: отопление; водоснабжение и канализация без установки сантехнического оборудования и приборов, электроснабжение без электроосвещения с одной временной точкой освещения, на мансардном этаже: электроснабжение без электроосвещения с одной временной точкой освещения, отопление, выводятся стояки водоснабжения и водоотведения; 7) Наружное водоснабжение – В соответствии с приложением № к настоящему договору (смета на строительные работы и материалы) с наличием в колодце/водопроводной скважине воды технического качества; 8) Наружное водоотведение – В соответствии с приложением № к настоящему договору (смета на строительные работы и материалы); 9) Водосток кровли – Нет. 10) По ростверку обмазочная и оклеечная гидроизоляция, утепление и облицовка не предусмотрены; 11) Отмостка не предусмотрена.

по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> кадастровый №, приобретенный/приобретаемый Заказчиком у третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛ ТАУ», ИНН №, ОГРН №, а Заказчик – создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену. Толщина внутренних стен и перегородок в проекте указана без штукатурки (черновая). Проектная площадь и площади помещений указаны без учёта штукатурки.

Согласно п. 4.1. Договора, цена Договора, то есть сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполнение работ по настоящему договору, составляет 7 655 041,00 руб. (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сорок один рубль 00 копеек).

Оплата суммы, указанной в настоящем пункте, осуществляется Заказчиком за счет собственных средств, в размере, указанном в п.4.1.1 настоящего договора, а также кредитных средств в размере 5 350 873,50 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 50 копеек), предоставленных Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Согласно п. 4.1.1 Договора, Заказчик перечисляет собственные денежные средства (первоначальный взнос) в оплату части стоимости настоящего Договора в размере 2 282 549,50 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок девять рублей 50 копеек) не позднее даты заключения настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРАЛС ГРУП» ИНН № КПП № ОГРН №, <адрес>, <адрес> р/с 40№ в Банке: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК", БИК №, к/с 30№

Согласно п. 4.2. Договора, расчет денежной суммы (кредитных денежных средств) в размере 5 350 873,50 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 50 копеек) производится за счет Кредитных денежных средств, предоставляемых Кредитором на основании Кредитного договора, указанного в п.4.1 настоящего Договора, по следующим этапам:

1) этап: сумма Кредитных денежных средств в размере 1 872 805,73 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот пять рублей 73 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика не ранее регистрации залога (ипотеки) земельного участка, выступающего Строительной площадкой в пользу Кредитора после предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Заказчика на Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего Договора, а также ограничение (обременение) права в отношении указанного земельного участка в пользу Кредитора. Указанная сумма уплачивается (выдается) на выполнение этапа работ по возведению фундамента индивидуального жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства).

2) этап: сумма Кредитных денежных средств 2 942 980,43 руб. (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят рублей 43 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами Промежуточного акта-приема этапа выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком) Указанная сумма уплачивается (выдается) на выполнение этапов работ по возведению несущих стен, теплого контура и устройства кровли жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства) после предоставления фотографий фундамента жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства) при наличии заключения от Рисков.

3) этап сумма Кредитных денежных средств 530 087,34 руб. (Пятьсот тридцать тысяч восемьдесят семь рублей 34 копейки) в безналичном порядке перечисляется Кредитором на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами Промежуточного акта-приема этапа выполненных работ по возведению несущих стен, теплого контура и устройства кровли жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства), а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по исполнению Договора по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком) – на выполнение этапа работ по отделке дома, после предоставлений фотографий построенного дома и заключения о Рисках.

Согласно п. 1.2 Договора, Сроки выполнения соответствующих работ согласовываются сторонами в Приложении № к настоящему договору, но не превышают 12 месяцев от даты полной оплаты Заказчиком цены договора.

Так, подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 7 098 335,66 рублей.

- 1 872 805,73 рубля (кредитные средства)

- 2 942 980,43 рубля (кредитные средства).

- 2 282 549,5 рублей (личные средства)

Так, согласно заключения ООО «ЮНИТ-ЭКСПЕРТ», сумма невыполненных работ составляет 7 220 289 рублей.

Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции судебная коллегия не усматривает, поскольку они основаны на правильном определении юридически значимых обстоятельств дела, надлежащей оценке собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, применении закона, подлежащего применению.

С ДД.ММ.ГГГГ каких -либо иных работ подрядчиком выполнено не было, кроме фундаментных работ.

В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании пунктов 1 и 3 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 главы 37 о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Ответчику было направлено письмо с требованием об отказе от исполнения Договора подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с главой 60 ГК РФ обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счет другого, если такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении.

По правилам статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами и сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

Неосновательное обогащение должно соответствовать трем обязательным признакам: должно иметь место приобретение или сбережение имущества; данное приобретение или сбережение должно быть произведено за счет другого лица и приобретение не основано ни на законе, ни на сделке (договоре), то есть происходить неосновательно.

По требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ истец должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Удовлетворение иска возможно при доказанности совокупности фактов, подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца.

Таким образом, требование о возврате денежных средств в сумме 7 098 335,66 рублей является обоснованным.

Согласно ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 28 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Так, согласно справке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были уплачены проценты в сумме 374 647 рублей. Проценты на сумму 4 381 034,1 рублей за период с июня 2024 года по май 2025 года составили 323,060,13 рублей, что является убытком Заказчика и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование потребителя о возврате денег (или соразмерном уменьшении покупной цены) подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, импортером) в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.Согласно ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьей 22 настоящего Закона сроков продавец, допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента.

Поскольку ответчиком нарушены права истца как потребителя, то на основании ст.15 Закона «О защите прав потребителей» в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда. С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, исходя из характера и степени причиненных истцу нравственных страданий, вызванных невыполнением работ по ремонту квартиры, которые истец планировал использовать для личных, семейных нужд, руководствуясь положениями ст.1100 Гражданского кодекса Российской Федерации, считаем необходимым определить размер подлежащей истцу компенсации в сумме 1 000 рублей.

Также истом заявлена неустойка в размере 1% за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств. Неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд полагает возможным снизить неустойку до 350 000 руб. с учетом положений ст. 333 ГК РФ.

В абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. п. 69 и 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст.2, п.т 1 ст. 6, п.1 ст. 333 ГК РФ).

Учитывая конкретные обстоятельства дела, существо допущенных ответчиком нарушений, факт оставления неоднократных претензий истца без удовлетворения, период просрочки, компенсационную природу неустойки, а также принципы разумности и справедливости, суд полагает снизить неустойку до 350 000 рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ производить начисление неустойки в размере 1% от суммы неисполненного обязательства в размере 7 098 335,66 рублей до фактического исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, что составляет 3724667,83 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

К судебным издержкам в силу статьи 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относятся и иные кроме прямо указанных в данной норме признанные судом необходимыми расходы.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что сумма юридических расходов в размере 70 000 рублей является чрезмерной и полагает необходимым взыскать сумму в размере 35 000 рублей с ответчика в пользу истца.

Следовательно, с ответчика в доход государства подлежит взысканию сумма государственной пошлины в размере 61872,77 рублей.

Руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Иск ФИО1 к ООО «ЮРАЛС ГРУП» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЮРАЛС ГРУП» в пользу ФИО1 денежные средства в сумме 7 098 335,66 рублей, уплаченные по Договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, убытки в сумме 323 060,13 рублей, моральный вред в сумме 1 000 рублей, неустойку в размере 1% за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 350 000 рублей, далее производить начисление неустойки в размере 1% от суммы 7 098 335,66 начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств, штраф в размере 50% от удовлетворенной судом суммы в размере 3724667,83 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в сумме 32 233,23 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 35 000 рублей.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «ЮРАЛС ГРУП» в доход государства государственную пошлину в сумме 61872,77 рублей.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления.

Председательствующий судья

Романова Ю.Б.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 26.12.2025