РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Сочи.
23.11.2022.
Центральный районный суд г.Сочи Краснодарского края в составе
председательствующего судьи Качур С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тютеревой А.Ю.,
с участием истца ФИО1,
ответчика ФИО2,
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,
установил:
Истец просит суд взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченные по договору денежные средства в размере 250000 рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 73500 рублей, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 5000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке в размере 50% от присужденной по решению суда суммы.
В обоснование требований указывает, что 29.03.2022 между ФИО1 ("Заказчик", "Потребитель") и ФИО2 ("Подрядчик") в лице представителя ФИО3 был заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ ("Договор"), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, <адрес>.
Общая стоимость работ, установленная Договором, составляет 350000 рублей.
Заказчиком осуществлена предоплата в сумме 250000 рублей, что подтверждается расписками от 08.04.2022, от 14.04.2022.
Обязательства по выполнению работ, установленные п.2.1.1 Договора Подрядчиком не выполнены.
Заказчик, исходя из правовой природы заключенного договора - гражданин, заказывающий, услугу для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Исполнитель - лицо, выполняющее работы потребителям по возмездному договору, следовательно, отношения в рамках заключенного договора регулируются Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" ("Закон").
В соответствии с п.1 ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Пунктом 4 ст.23 ГК РФ установлено, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением пункта 1 указанной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то. что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: I назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1.
По состоянию на 19.05.2022 размер неустойки составил: 10500 руб. (3 % от 350000 руб.) * 7 дней = 73500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
19.05.2022 ответчику направлена претензия-уведомление об отказе от договора, требование возвратить уплаченные денежные средства, выплатить неустойку за нарушение срока выполнения работ
В соответствии с п.1 ст.31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Денежные средства в досудебном порядке не возвращены, ответ на претензию не получен.
В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 продавцом (исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) подлежит компенсации также моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Размер причиненного морального вреда потребитель оценивает в 5000 рублей.
В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В судебном заседании истец требования иска поддержал.
Ответчик в судебном заседании пояснил, что она также была обманута ФИО3, с которым она проживала и который уговорил ее заключать договоры, чтобы работать, а также на ее имя были взяты кредиты.
Изучив позиции сторон, материалы дела, суд находит требования подлежащими удовлетворению в части.
Суд отмечает, что Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Данный закон определяет основные понятия, в нем используемые, в том числе:
потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;
исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;
продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.
Таким образом, для определения распространения возникших правоотношений истцу было необходимо представить, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, и договор заключен именно им, как индивидуальным предпринимателем.
Таких доказательств нет.
Ответчик, как обязанная сторона по договору не попадает под субъективный состав участников правоотношений, регулируемых Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", поскольку индивидуальным предпринимателем не является, а потому Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 применению не подлежит.
Согласно ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенным являются условия договора о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу пунктов 1, 2 ст.702 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой? подряд, строительный? подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Как следует из п.3 ст.730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей? и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии с пунктами 1, 2 ст.740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный? договором срок построить по заданию заказчика определенный? объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту здании? и сооружении?, если иное не предусмотрено договором.
Из п.3 ст.740 ГК РФ следует, что в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей? гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей? главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Согласно п.1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
В силу положений ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.
Как следует из материалов дела, 29.03.2022 между ФИО1 ("Заказчик") и ФИО2 ("Подрядчик") был заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ ("Договор"), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, <адрес>.
Общая стоимость работ, установленная Договором, составляет 350000 рублей, срок окончания работ установлен 12.05.2022.
Заказчиком осуществлена предоплата в сумме 250000 рублей, что подтверждается расписками от 08.04.2022, от 14.04.2022.
Обязательства по выполнению работ, установленные п.2.1.1 Договора Подрядчиком не выполнены.
Доказательств обратного суду не представлено.
Судебные расходы суд распределяет на основании ст.98 ГПК РФ.
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 оплаченные денежные средства по договору на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении от 29.03.2022 в размере 250000 рублей, судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 5700 рублей.
Отказать в удовлетворении остальной части иска.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Центральный районный суд г.Сочи в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено 24.011.2022.
Председательствующий