Решение по делу № 2-5769/2023 от 24.05.2023

Дело № 2-5769/2023

23RS0041-01-2023-000415-98

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«24» мая 2023 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Белоусова А.А.

при секретаре Землянской Э.С.

помощнике ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей, с учетом уточненных исковых требований просил взыскать с ответчика неустойку по договору в размере <данные изъяты>, компенсацию морального вреда <данные изъяты>, штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен договор №-Т.П.(т) от 07.09.2021г. о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Предметом Договора стороны предусмотрели, что Исполнитель обязуется подключить объект капитального строительства к сети газораспределения: жилой дом, площадью 151,9 кв. м., находящейся по адресу: <адрес>, а заявитель со своей стороны принял обязательства обеспечить готовность объекта к его подключению, а также оплатить услуги за подключение.

Согласно условиям п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуска газа составляет 8 (восемь) месяцев с момента заключения договора. Для оплаты подключения к сети газораспределения заявитель, являясь многодетной семьей осуществил за счет средств регионального семейного материнского капитала в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае». Размер платы за подключение к сети газораспределения составила: <данные изъяты>, плата за подключение жилого дома; <данные изъяты>, плата за разработку проектной и рабочей документации; <данные изъяты>, плата за строительно-монтажные работы в пределах границ земельного участка домовладения в рамках договора б/н от 07.09.2021г.; <данные изъяты>, плата за оказание комплекса услуг по установке (обвязке) газового оборудования и пуско-наладочные работы в рамках договора № от 07.09.2021г.; <данные изъяты>, плата за годовое техническое обслуживание газового котла в рамках Договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового оборудования № от 27.07.2022г.

Сумма всех оплат Заявителя составила <данные изъяты>. Однако впоследствии по дополнительному соглашению б/н и б/д и дополнительному соглашению к договору №-Т.П.(т) от 07.09.2021г. от 24.03.2022г. плата да подключение в размере <данные изъяты> была Исполнителем возвращена Заказчику, итого сумма всех затрат составила <данные изъяты>. Однако подключение к сети газораспределения (технологическое присоединение) жилого дома произведено только 05.05.2023г., а 11.05.2023г. произведены пуско-наладочные работы. 30.11.2022г.

В судебное заседание истец ФИО2 уточненные исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Краснодаргоргаз» по доверенности ФИО3 в судебнои заседании просил в иске отказать.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные требования обоснованы, однако подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Положениями п. 2 ст. 434 ГК РФ установлено, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В соответствии с ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных.

Как установлено судом между АО «Краснодаргоргаз» и ФИО2 заключен договор №-Т.П.(т) от 07.09.2021г. о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Размер платы за подключение к сети газораспределения составила: <данные изъяты>, плата за подключение жилого дома; <данные изъяты>, плата за разработку проектной и рабочей документации; <данные изъяты>, плата за строительно-монтажные работы в пределах границ земельного участка домовладения в рамках договора б/н от 07.09.2021г.; <данные изъяты>, плата за оказание комплекса услуг по установке (обвязке) газового оборудования и пуско-наладочные работы в рамках договора № от 07.09.2021г.; <данные изъяты>, плата за годовое техническое обслуживание газового котла в рамках Договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового оборудования № от 27.07.2022г.

Судом установлено, что 29.07.2022г. сторонами подписан акт № о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

Подключение к сети газораспределения (технологическое присоединение) жилого дома произведено только 05.05.2023г.

В соответствии с ч.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Согласно п. 1.2 дополнительного соглашения к договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения №-Т.П. от 07.09.2021г. п. 10 договора принять и изложить в следующей редакции : «п.10 Размер платы за осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации составляет <данные изъяты>. Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации, принадлежащего заявителя, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (присоединения) до границ земельных участков без взимания средств заявителя.»

Таким образом, поскольку цена выполнения работ составила <данные изъяты>, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При рассмотрении вопроса о компенсации морального вреда суд учитывает конкретные обстоятельства дела, и с учетом характера допущенного ответчиком нарушения считает возможным удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>, которые подлежат взысканию с ответчика.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец направлял в адрес ответчика досудебную претензию, ответчик от исполнения договора уклонялся.

Таким образом, штраф составляет: <данные изъяты>, и данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку права истца как потребителя были нарушены ответчиком.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов - удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>) в пользу ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № №) компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, штраф в размере <данные изъяты>.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение месяца.

Председательствующий: