Дело №2-201/2025
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
13 мая 2025 года пгт. Апастово
Апастовский районный суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Л.Ф. Гафиатуллиной,
при секретаре судебного заседания М.Р. Хузягалиевой,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств в обосновании указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1 (заказчик) и ответчиком ФИО2 (исполнитель) заключен договор подряда № на выполнение работ по монтажу окон, обшивке балкона (далее - Договор) по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ по Договору составила 101 000,00 руб. (п. 2.2 Договора). Согласно п. 2.3 Договора, Заказчик (истец) в момент подписания Договора вносит задаток в размере 40 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Истцом по реквизитам, указанным Ответчиком, перечислен задаток по Договору в размере 40 000,00 рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 23,04.2022 №. Пунктом 3.1 Договора предусмотрено, что сроки проведения работ устанавливаются не более 15 рабочих дней со дня подписания Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Однако в установленные Договором сроки и до настоящего времени ответчик не выполнил свои обязательства по Договору. В августе 2022 года истец обратился в полицию по факту мошеннических действий. Обращение истца было зарегистрировано в КУСП-12312 от 01,08.2022 года. ДД.ММ.ГГГГ следователь ОП № «Зареченский» Управления МВД России по <адрес> ФИО6 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела №, в связи с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ет.159 УК РФ. В соответствии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела «Опрошенный по данному факту ФИО2, пояснил, что в связи с семейными и материальными трудностями не смог в срок выполнить заказ ФИО1 Обязуется в течении двух недель приступить к выполнению заказа». При этом ответчик не приступил и не выполнил работы по Договору, в связи с чем истец просит взыскать с ответчика в пользу истца сумму задатка в размере 40 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с неисполнением договора. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими средствами в размере 14 824,11 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины.
Истец ФИО1 в суд не явился, надлежащим образом извещался, от него поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, иск поддерживает.
Ответчик ФИО2 в суд не явился, надлежащим образом извещался по известному месту регистрации, конверт вернулся за истечением срока хранения, суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
В силу абзаца 1 преамбулы Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Частью 1 статьи 1 Закона "О защите прав потребителей" установлено, что отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Таким образом, отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать практически из любых договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Согласно положениям ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Пунктом 2 ст. 702 ГК РФ закреплено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные данным параграфом, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договоров.
Согласно п. 1 ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным названным кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Согласно п. п. 1 и 2 ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей", продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
В силу ч. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
На основании п. 2 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (по оказанию услуги).
В соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (статья 429).
В силу пункта 1 статьи 381 Гражданского кодекса Российской Федерации, при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен.
В соответствии с пунктом 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.
В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Судом установлено и подтверждается материалами гражданского дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО2 был заключен договор № на выполнение работ по монтажу окон, обшивке балкона.
Пунктом 3.1 Договора предусмотрено, что сроки проведения работ устанавливаются не более 15 рабочих дней со дня подписания Договора.
В разделе 2 определена стоимость работ 101000 рублей, в момент подписания договора заказчик вносит сумму задатка в размере 40 000 рублей, доплата составляет 61 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ истцом на счет ФИО1 перечислен задаток по Договору в размере 40 000,00 рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от ДД.ММ.ГГГГ г. №.
Однако в установленные Договором сроки и до настоящего времени ответчик не выполнил свои обязательства по Договору №.
В августе 2022 года истец обратился в полицию по факту мошеннических действий. Обращение истца было зарегистрировано в КУСП-12312 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ следователь ОП № «Зареченский» Управления МВД России по <адрес> ФИО6 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела №, в связи с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. В рамках рассмотрения заявления опрошенный по данному факту ФИО2 пояснил, что в связи с семейными и материальными трудностями не смог в срок выполнить заказ ФИО1 Обязуется в течении двух недель приступить к выполнению заказа.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчик не исполнил свои обязательства по договору №, в связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы задатка 40000 рублей и уведомление об отказе от исполнения по Договору, что подтверждается кассовыми чеками.
Согласно материалам дела, ответы на претензии не поступили, требования заказчика исполнены не были.
В силу ч. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Поскольку истцу ст. ст. 28, 32 Закона РФ "О защите прав потребителя", ч. 1 ст. 782 ГК РФ предоставлено право на отказ от договора, учитывая, что истец реализовал данное право, предъявил соответствующее уведомление об отказе от договора, а потому договор № от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым (ч.ч. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).
Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Поскольку ответчиком обязанность по договору исполнена не была, с ответчика подлежит взысканию, уплаченная истцом по договору сумма задатка в размере 40 000 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
В связи с тем, что судом установлено, что на стороне ответчика имеется неисполненное без установленных законом оснований денежное обязательство по возврату истцу сумму задатка в размере 40 000 рублей, учитывая. что ответчик должен был исполнить обязательства по исполнению работ по договору до 19 мая 2022 года, с ответчика за период с 20 мая 2022 года по 17 марта 2025 года подлежат взысканию проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 14 824 рубля 11 копеек рублей, исходя из следующего расчета.
Задолженность
Период просрочки
Ставка
Формула
Проценты
с
по
дней
40 000,00 р.
20.05.2022
26.05.2022
7
14,00
40 000,00 ? 7 ? 14% / 365
107,40 р.
40 000,00 р.
27.05.2022
13.06.2022
18
11,00
40 000,00 ? 18 ? 11% / 365
216,99 р.
40 000,00 р.
14.06.2022
24.07.2022
41
9,50
40 000,00 ? 41 ? 9.5% / 365
426,85 р.
40 000,00 р.
25.07.2022
18.09.2022
56
8,00
40 000,00 ? 56 ? 8% / 365
490,96 р.
40 000,00 р.
19.09.2022
23.07.2023
308
7,50
40 000,00 ? 308 ? 7.5% / 365
2 531,51 р.
40 000,00 р.
24.07.2023
14.08.2023
22
8,50
40 000,00 ? 22 ? 8.5% / 365
204,93 р.
40 000,00 р.
15.08.2023
17.09.2023
34
12,00
40 000,00 ? 34 ? 12% / 365
447,12 р.
40 000,00 р.
18.09.2023
29.10.2023
42
13,00
40 000,00 ? 42 ? 13% / 365
598,36 р.
40 000,00 р.
30.10.2023
17.12.2023
49
15,00
40 000,00 ? 49 ? 15% / 365
805,48 р.
40 000,00 р.
18.12.2023
31.12.2023
14
16,00
40 000,00 ? 14 ? 16% / 365
245,48 р.
40 000,00 р.
01.01.2024
28.07.2024
210
16,00
40 000,00 ? 210 ? 16% / 366
3 672,13 р.
40 000,00 р.
29.07.2024
15.09.2024
49
18,00
40 000,00 ? 49 ? 18% / 366
963,93 р.
40 000,00 р.
16.09.2024
27.10.2024
42
19,00
40 000,00 ? 42 ? 19% / 366
872,13 р.
40 000,00 р.
28.10.2024
31.12.2024
65
21,00
40 000,00 ? 65 ? 21% / 366
1 491,80 р.
40 000,00 р.
01.01.2025
17.03.2025
76
21,00
40 000,00 ? 76 ? 21% / 365
1 749,04 р.
Сумма основного долга: 40 000,00 р.
Сумма процентов: 14 824,11 р.
В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
При подаче иска в суд истец оплатил государственную пошлину в размере 4000 рублей, что подтверждается квитанцией №1-23-083-875-273 от 05 апреля 2025 года, а потому указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд,
решил:
Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 (паспорт серия 9210 №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серия 9208 №) сумму задатка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 14 824 (четырнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 11 копеек, государственную пошлину в размере 4 000 (четыре тысяча) рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий: Л.Ф. Гафиатуллина