Дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

УИД 34RS0ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-15

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДАТА ИЗЪЯТА АДРЕС ИЗЪЯТ

Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ в составе:

председательствующего судьи Коцубняка А.Е.,

при секретаре ФИО2,

с участием истца ФИО1, его представителя ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указано, что ДАТА ИЗЪЯТА между ФИО1 и ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» был заключен договор подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по установке натяжных потолков по адресу заказчика: АДРЕС ИЗЪЯТ. Договором были согласованы дата начала работ – ДАТА ИЗЪЯТА, окончание работ – не позднее 20 рабочих дней после начала выполнения работ – не позднее ДАТА ИЗЪЯТА, стоимость работ и материалов – 122 187 рублей. В августе 2022 года при установке гардин работниками ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» были повреждены полотна натяжного потолка во всех комнатах. В период с августа по сентябрь 2022 года ответчик неоднократно пытался устранить недостатки, однако до настоящего времени работы в полном объеме не выполнены. 20 и ДАТА ИЗЪЯТА ФИО1 в адрес ответчика были направлены претензии, которые остались без удовлетворения.

На основании изложенного, истец с учетом уточнения исковых требований просит суд расторгнуть договор подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенный между истцом и ответчиком и взыскать с ответчика в свою пользу стоимость работ и материалов, оплаченных по договору подряда в размере 122 1878 рублей, неустойку в размере 106 302 рубля 69 копеек, расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1 600 рублей, расходы по оплате технического заключения в размере 4 000 рублей, расходы на оплату ГСМ в размере 5 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Истец и его представитель в судебном заседании уточненные исковые требования поддержали, настаивали на их удовлетворении.

Представитель ответчика ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, об уважительности причин своей неявки суд не уведомил, возражений по существу дела не представил.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 8, пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из оснований возникновения гражданско-правовых обязательств является договор.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Положениями статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

На основании абзаца 5 части 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДАТА ИЗЪЯТА между ФИО1 и ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» был заключен договор подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которому подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по установке натяжных потолков по адресу заказчика: АДРЕС ИЗЪЯТ.

Договором были согласованы дата начала работ – ДАТА ИЗЪЯТА, окончание работ – не позднее 20 рабочих дней после начала выполнения работ – не позднее ДАТА ИЗЪЯТА, стоимость работ и материалов – 122 187 рублей.

При заключении договора ФИО1 было оплачено ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» в качестве аванса 35 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на указанную сумму.

ДАТА ИЗЪЯТА ФИО1 оплатил ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» оставшуюся сумму по договору подряда в размере 87 187 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДАТА ИЗЪЯТА на указанную сумму.

Таким образом, истец взятые на себя обязательства выполнил в полном объеме.

В тоже время, из пояснений истца следует, что в августе 2022 года при установке гардин работниками ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» были повреждены полотна натяжного потолка во всех комнатах. В период с августа по сентябрь 2022 года ответчик неоднократно пытался устранить недостатки, однако до настоящего времени работы в полном объеме не выполнены. Окончательный акт приемки выполненных работ по заключенному между сторонами договору, не подписан.

Согласно технического заключения ООО «Региональная Компания – Профит» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА по результатам обследования дома, расположенного по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, установлено, что ремонтные работы по отделке потолков в указанном жилом доме проводились, однако, учитывая отсутствие части конструктивных элементов потолков в каждом из помещений, произведенные ремонтные работы являются незавершенными.

Заключение ООО «Региональная Компания – Профит», суд принимает в качестве надлежащего доказательства, при этом учитывает, что экспертом проводился осмотр дома истца, заключение эксперта является полным и обоснованным, содержит подробное описание проведенного исследования, соотносится с иными доказательствами по делу и более того, стороной ответчика не опровергнуто.

Таким образом, ответчик в нарушение условий договора подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА свои обязательства не исполнил, не выполнил работы по установке натяжных потолков по адресу заказчика: АДРЕС ИЗЪЯТ, в связи с чем, истец неоднократно обращался к ответчику с требованием исполнить свои обязательства, либо возвратить уплаченные денежные средства, что также подтверждается представленной стороной истца перепиской в социальных месенджерах и фотографиями.

ДАТА ИЗЪЯТА ФИО1 в адрес генерального директора ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» ФИО3 была направлена претензия с требованием демонтировать своими силами и за свой счет натяжные потолки по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, а также установить новые потолки в рамках заключенного договора подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в течение двадцати дней с даты получения претензии; в случае нарушения указанного срока расторгнуть договор подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА и произвести возврат денежных средств, уплаченных по договору в сумме 122 187 рублей в течение 10 дней календарных дней, которая ДАТА ИЗЪЯТА вернулась отправителю за истечением срока хранения почтового отправления

Частью 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, конкретизирующей положения части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации, установлено, что правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел (часть 2 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В развитие указанных принципов гражданского судопроизводства часть 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии с частью 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-коммуникационной сети "Интернет". Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации ДАТА ИЗЪЯТА N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" разъяснено, что судья обязан уже в стадии подготовки дела создать условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, но с учетом характера правоотношений сторон и нормы материального права, регулирующей спорные правоотношения. Судья разъясняет, на ком лежит обязанность доказывания тех или иных обстоятельств, а также последствия непредставления доказательств. При этом судья должен выяснить, какими доказательствами стороны могут подтвердить свои утверждения, какие трудности имеются для представления доказательств, разъяснить, что по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, суд оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств (часть 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению (часть 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 2 и 3 постановления от ДАТА ИЗЪЯТА N 23 "О судебном решении" разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Из изложенных норм процессуального закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что в целях принятия законного и обоснованного решения суд при разрешении спора по существу должен, исходя из предмета и основания заявленных истцом требований, возражений ответчика на эти требования, определить, какие законы и иные нормативные акты следует применить по данному делу, и с учетом этого определить предмет доказывания по делу, обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, распределить бремя доказывания этих обстоятельств между сторонами спора на основании норм материального права, регулирующих спорные отношения, а также с учетом требований и возражений сторон, в случаях, установленных статьей 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, оказать содействие сторонам спора в истребовании доказательств по делу, а также оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, по правилам, установленным статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При этом результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении суда, приведя мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, а другие доказательства отвергнуты судом, и основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Статьей 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определены задачи гражданского судопроизводства. В соответствии с данной нормой задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров.

В силу статьи 46 Конституции Российской Федерации, статей 1, 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 2, 3, 6, 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации долг суда состоит в осуществлении правосудия, а не в его оттягивании, задача права и правосудия - в разрешении конфликта, внесении правовой определенности в неопределенную правовую ситуацию. Решение по делу должно явиться результатом разрешения сложившейся спорной правовой ситуации, а не порождать дальнейших споров, ибо задача суда состоит в решении правовых конфликтов.

В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Разрешая заявленные требования суд, исследовав и оценив доказательства, в их совокупности по правилам статей 55, 61, 67, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и технического заключения ООО «Региональная Компания – Профит» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, принимая во внимание, что ответчиком не представлены отвечающие требованиям относимости, допустимости доказательства, подтверждающие как исполнение ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» в полном объеме работ по договору подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, так и устранения существенных недостатков выполненной работы (оказанной услуги) и существенных отступлений от условий договора, а кроме того со стороны ответчика нарушены сроки окончания работ, которые истекли как по договору ДАТА ИЗЪЯТА, так и по предъявленной в адрес ответчика претензии по устранению недостатков, при том, что стало очевидным, что работа не будет выполнена в срок, приходит к выводу об удовлетворении требований о расторжении договора подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА и взыскания с ответчика в пользу истца стоимости работ и материалов, оплаченных по оспариваемому договору в размере 122 187 рублей.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно части 1 и части 3 статьи 31 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Согласно части 1, части 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) (часть 1).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (часть 5).

Таким образом, законодатель предоставляет именно потребителю право выбора способа восстановления своих нарушенных прав.

Поскольку ответчик в установленный договором срок не исполнил своих обязательств, ФИО1 обоснованно предъявил ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» требования о взыскании неустойки, которые являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, составленный за период с ДАТА ИЗЪЯТА (ДАТА ИЗЪЯТА истек срок хранения почтовой корреспонденции, в которой находилась направленная в адрес ответчика претензия) и по ДАТА ИЗЪЯТА (дата судебного заседания), из расчета 3% за каждый день просрочки, с учетом полученной ответчиком суммы по договору (122 187 рублей), периода просрочки (29 дней), а также заявленного ко взысканию размера неустойки 106 302 рубля 69 копеек, который не превышает полученную ответчиком сумму, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу ФИО1 неустойку в размере 106 302 рублей 69 копеек, при этом оснований для уменьшения данной неустойки не имеется.

Относительно требования истца о взыскании с ответчика расходов на оплату ГСМ суд приходит к следующему.

Согласно пункту 2.2.2. договора подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА заказчик обязан обеспечить подрядчику доступ в помещение, в том числе подвести электроэнергию к месту проведения работ и обеспечить подрядчику возможность подключения оборудования подрядчика к электроэнергии.

Ввиду отсутствия в доме истца электричества, им был приобретен электрогенератор бензиновый, который истец заправлял ГСМ марки АИ-92 для предоставления сотрудникам ответчика возможности проведения работ. Расходы истца на ГСМ составили 5 000 рублей, которые истец просит взыскать с ответчика.

Суд не находит основания для взыскания с ответчика в пользу истца указанной суммы, поскольку истцом не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что представленные чеки подтверждают покупку ГСМ, который был использован как для работы сотрудников ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» во исполнение оспариваемого договора подряда, так и для устранения недостатков при исполнении работ ответчиком. При этом, суд полагает необходимым отметить, что кассовый чек ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ датирован ДАТА ИЗЪЯТА, а кассовый чек ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАТА ИЗЪЯТА, то есть после срока окончания работ ДАТА ИЗЪЯТА и направления ДАТА ИЗЪЯТА претензии, которую ответчик не получил.

В силу статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В соответствии со статьей 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своём постановлении от ДАТА ИЗЪЯТА N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание баланс интересов сторон и требования разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, отказав ФИО1 во взыскании компенсации морального вреда свыше указанной суммы за необоснованностью.

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчик в добровольном порядке не исполнил требования потребителя ни на стадии досудебного урегулирования спора, ни при рассмотрении дела в судебной инстанции, суд полагает необходимым взыскать в пользу ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» штраф в размере 119 244 рубля 85 копеек (122 187 + 106 302,69 + 10 000 / 2 = 119 244,85).

В соответствии с частью 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу статьи 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

На основании части 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Поскольку настоящее судебное решение состоялось в пользу истца ФИО1, который понёс расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, что подтверждается договором об оказании юридических услуг от ДАТА ИЗЪЯТА, чеками по операции Сбербанк онлайн от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 1 000 рублей, от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 14 000 рублей, от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 25 000 рублей, принимая во внимание характер и степень сложности дела; объем оказанных юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; количество судебных заседаний, в которых принимал участие представитель; документальное подтверждение расходов, понесенных истцом; объем заявленных требований и результат рассмотрения дела, с учётом принципа разумности и справедливости, суд взыскивает с ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» в пользу ФИО1 судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей.

Кроме того, истцом заявлено требование о возмещении расходов, связанных с оформлением доверенности в размере 1 600 рублей.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснил, что расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.

Из материалов дела следует, что доверенность, выданная истцом представителю ФИО5, выдана для участия представителя в конкретном деле – по гражданскому делу по иску ФИО1 к ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК», в связи с чем, суд удовлетворяет заявленное требований в полном объеме.

Также суд считает подлежащими взысканию расходы истца по оплате технического заключения в размере 4 000 рублей, которые являлись вынужденными в связи с рассмотрением настоящего дела, обоснования своих требований и которые учтены в качестве доказательства по делу. Факт несения которых подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДАТА ИЗЪЯТА на указанную сумму.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 333.36 Налогового Кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины. Оснований для освобождения ответчика от уплаты государственной пошлины у суда не имеется.

При таких данных, с учетом требований статьи 333.19 Налогового Кодекса Российской Федерации, с ответчика ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в сумме 3 643 рублей 74 копеек.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ФИО1 к ООО «СУПЕР-ПОТОЛОК» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенный между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «СУПЕР-ПОТОЛОК».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СУПЕР-ПОТОЛОК» в пользу ФИО1 стоимость работ и материалов, оплаченных по договору подряда ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «СУПЕР-ПОТОЛОК» в размере 122 187 рублей, неустойку в размере 106 302 рубля 69 копеек, расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1 600 рублей, расходы по оплате технического заключения в размере 4 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 119 244 рубля 85 копеек.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «СУПЕР-ПОТОЛОК» о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере свыше 15 000 рублей, компенсации морального вреда в размере свыше 10 000 рублей, взыскании расходов на оплату ГСМ в размере 5 000 рублей – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СУПЕР-ПОТОЛОК» в пользу бюджета муниципального образования – городской округ город-герой Волгоград государственную пошлину в размере – 3 643 рубля 74 копейки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированный текст решения суда изготовлен ДАТА ИЗЪЯТА.

Судья А.Е. Коцубняк