РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 января 2023 года город Москва

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Наделяевой Е.И., при секретаре Телегиной А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1824/2023 (УИД 77RS0031-02-2022-023691-97) по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, мотивировав свои требования тем, что 17 мая 2022 года между сторонами заключен возмездный договор подряда № *, в соответствии с которым исполнитель обязался оказать услуги по разработке, подготовке и передаче заказчику проектной документации водоснабжения и водоотведения для объекта - жилого дома, расположенного по адресу: *, в срок 10 (десять) рабочих дней после внесения заказчиком авансового платежа, а заказчик обязался уплатить за оказанные услуги денежную сумму в размере 100 000 рублей в качестве авансового платежа и 100 000 рублей после завершения работ. 20 мая 2022 года ФИО1, в исполнение п. 2.2. договора, произведена оплата авансового платежа в размере 100 000 рублей, что подтверждается распиской от ФИО2 от 20.05.2022. До настоящего времени промежуточные результаты работ не согласованы с ФИО1, в полном объеме, согласно условиям договора, не переданы. С момента подписания указанного соглашения возмездного оказания услуг ФИО2 и ФИО1, последнему не было оказано никаких услуг, не направлялись никакие результаты работ, которые было бы возможно проверить и согласовать. В соответствии с п. 1.3 договора, по итогу выполнения работ исполнитель передает заказчику два экземпляра проектов в бумажном виде, заверенные надлежащим образом, а так же в электронном виде в формате PDF и DWG. В настоящее время существенно нарушены сроки исполнения работ/оказания услуг. В соответствии с условиями договора, сроки передачи итогов работ должны состояться не позднее 6 июня 2022 года. Таким образом, сроки исполнения работ и передача итогов заказчику просрочены на 134 (сто тридцать четыре) календарных дня. 30.08.2022 в адрес ответчика направлено досудебное требование о расторжении договора подряда № * от 17 мая 2022 года и возврате уплаченной денежной суммы, что подтверждается кассовым чеком и отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором *. Однако, ответчиком не предприняты меры по получению указанного требования, в указанные сроки ответа не поступило, в настоящее время письмо возращено отправителю. Истец просил суд расторгнуть договор подряда № * от 17.05.2022, заключенный между ФИО1 и ФИО2, взыскать с ФИО2 уплаченные денежные средства по договору подряда№ * от 17.05.2022 г. в размере 100 000 рублей, штрафную неустойку по договору подряда № * от 17.05.2022 за период с 06.06.2022 по 20.10.2022 в размере 13 700 рублей; штрафную неустойку по договору подряда № * от 17.05.2022 с 20.10.2022 по день фактической оплаты долга; госпошлину в размере 3 474 рубля.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, о причинах не явки суду не сообщил, возражений на иск не представил.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Из положений ст. 420 ГК РФ следует, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

В силу положений ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом; законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. В силу пункта 1 части 2 указанной статьи по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно п.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В силу ст. 715 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Судом установлено, что 17 мая 2022 года между сторонами заключен возмездный договор подряда № *, в соответствии с которым исполнитель обязался оказать услуги по разработке, подготовке и передаче заказчику проектной документации водоснабжения и водоотведения для объекта - жилого дома, расположенного по адресу: *, в срок 10 (десять) рабочих дней после внесения заказчиком авансового платежа, а заказчик обязался уплатить за оказанные услуги денежную сумму в размере 100 000 рублей в качестве авансового платежа и 100 000 рублей после завершения работ. 20 мая 2022 года ФИО1, в исполнение п. 2.2. договора, произведена оплата авансового платежа в размере 100 000 рублей, что подтверждается распиской от ФИО2 от 20.05.2022. До настоящего времени промежуточные результаты работ не согласованы с ФИО1, в полном объеме, согласно условиям договора, не переданы. С момента подписания указанного соглашения возмездного оказания услуг ФИО2 и ФИО1, последнему не было оказано никаких услуг, не направлялись никакие результаты работ, которые было бы возможно проверить и согласовать. В соответствии с п. 1.3 договора, по итогу выполнения работ исполнитель передает заказчику два экземпляра проектов в бумажном виде, заверенные надлежащим образом, а так же в электронном виде в формате PDF и DWG. В настоящее время существенно нарушены сроки исполнения работ/оказания услуг. В соответствии с условиями договора, сроки передачи итогов работ должны состояться не позднее 6 июня 2022 года. Таким образом, сроки исполнения работ и передача итогов заказчику просрочены на 134 (сто тридцать четыре) календарных дня. 30.08.2022 в адрес ответчика направлено досудебное требование о расторжении договора подряда № * от 17 мая 2022 года и возврате уплаченной денежной суммы, что подтверждается кассовым чеком и отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором *. Однако, требования изложенные в претензии остались без удовлетворения, доказательств обратного не представлено.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Стороной ответчика не представлено возражений относительно заявленных требований.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что стороной ответчика не представлено доказательств и не опровергнуто в процессе рассмотрения гражданского дела, что условия договора подряда № * выполнены, в связи с чем суд полагает возможным удовлетворить требования истца и расторгнуть вышеуказанный договор, взыскав с ответчика в пользу истца уплаченную сумму по договору в размере 100 000 руб.

Согласно п. 6.1 договора, за несвоевременное начало и окончание работ заказчик имеет право взыскать с подрядчика пеню в размере 0,1 % от стоимости просроченных работ по договору за каждый день просрочки.

В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию штрафная неустойка за период с 06.06.2022 по 20.10.2022 в размере 13 700 руб. (100 000,00 х 137 х 0.1%), а с 20.10.2022 по день фактической оплаты долга. Суд проверил расчет истца соглашается ним, признает верным.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что требования основаны на законе, доказаны и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 474 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор подряда № * от 17.05.2022, заключенный между ФИО1 и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 (* года рождения, место рождения *, паспорт *) в пользу ФИО1 ( * года рождения, место рождения *) денежные средства по договору подряда№ * от 17.05.2022 г. в размере 100 000 руб., штрафную неустойку за период с 06.06.2022 по 20.10.2022 в размере 13700 руб., штрафную неустойку с 20.10.2022 по день фактической оплаты долга, госпошлину в размере 3 474 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Хорошевский районный суд г. Москвы.

Судья Е.И. Наделяева