Решение по делу № 2-1559/2025 от 27.03.2025

Дело № 2 - 1559/2025

УИД 23RS0002-01-2024-010230-90

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Адлерский район города Сочи 27 марта 2025 года

Адлерский районный суд г.Сочи Краснодарского края

в составе: председательствующего Шепилова С.В.,

при секретаре Самойловой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Формат Сервис» о признании договора строительного подряда расторгнутым,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Формат Сервис» о признании договора строительного подряда расторгнутым, указав, что ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>. В 2021 году он решил на указанном земельном участке возвести индивидуальный жилой дом общей площадью 145 кв.м. В сети интернет на сайте «Авито» он подыскал подрядную организацию – ООО «Формат Сервис». ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО Формат Сервис» ФИО4 и его заместитель ФИО5 прибыли в гор. Сочи для подписания договора подряда по строительству индивидуального жилого дома на принадлежащем ФИО1 вышеуказанном земельном участке. 01 ноября между ФИО1(Заказчиком) и ООО «Формат Сервис» (Подрядчиком), в лице генерального директора ФИО4, был заключен договор строительного подряда №12, в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта - индивидуального жилого дома, а Заказчик принял на себя обязательства создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену. В силу п. 2.1. Договора завершение работ и сдача готового объекта Заказчику должны были быть осуществлены Подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ составила 4.600.000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей. В соответствии с п.3.2 Договора оплата должна была быть произведена в следующем порядке: 1 610 000 (одни миллион шестьсот десять тысяч) рублей в момент подписания договора Заказчик осуществляет предварительную оплату работ Подрядчика, для осуществления последним возведения фундамента Объекта, закупки кладочного материала (кирпича, блока); 1 610 000 (одни миллион шестьсот десять тысяч) рублей Заказчик уплачивает Подрядчику для производства последним работ по возведению стен Объекта, производства кровельных работ с утеплением Объекта, а также монтажа окон, 1 380 000 (одни миллион триста восемьдесят тысяч) рублей Заказчик уплачивает Подрядчику для производства последним работ по осуществлению полной предчистовой отделки внутренних помещений Объекта, производства электромонтажных работ, тепломонтажных работ (разводка системы отопления Объекта, до штатного местонахождения отопительного котла Заказчика). Исполняя условия договора, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в размере 500 000 рублей директору ООО «Формат Сервис» ФИО4, что подтверждено соответствующей распиской. Кроме того, ФИО1 передал директору ООО «Формат Сервис» ФИО4 денежные средства в размере: ДД.ММ.ГГГГ – 1 110 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 610 000 рублей, что подтверждено соответствующими расписками. Таким образом, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал генеральному директору ООО «Формат Сервис» ФИО4 денежные средства в размере 3 220 000 рублей. Однако до настоящего времени Подрядчик - ООО «Формат Сервис» строительные работы не произвел, объект капитального строительства не возвел, тем самым обязательства, предусмотренные п.п. 1.1. (возведение объекта капитального строительства), 1.7, 2.1 (сроки исполнения обязательств и окончания строительства), 5 (обязанности Подрядчика) договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил. С октября 2022 года генеральный директор ООО «Формат Сервис» ФИО4 и его сотрудник ФИО5, которого ФИО4 представил как его заместителя и прораба перестали отвечать на телефонные звонки и до настоящего времени ФИО1 связаться с ними не представляется возможным. По месту регистрации организации, сотрудники, ни руководство ООО «Формат Сервис» не пребывают. При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Формат Сервис» является действующей организаций под руководством ФИО4 в этой связи ФИО1 с октября 2022 года перестал производить выплаты денежных средств по указанному договору в адрес ООО «Формат Сервис».

Просит договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Формат Сервис» признать расторгнутым. Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1, паспорт серии 0321 № от ДД.ММ.ГГГГ сумму основного долга по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей, пени в размере 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей, компенсацию, за причиненный моральный вред в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1, паспорт серии № № от ДД.ММ.ГГГГ штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1 610 000 (один миллион шестьсот десять тысяч) рублей.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования удовлетворить, против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражал.

Представители ответчика ООО «Формат Сервис» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства были извещены надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщили.

Представители третьего лица МИФНС России № 16 по Краснодарскому краю в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства были извещены надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщили. Поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Суд, считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие, согласно ст. 233 ГПК РФ, в порядке заочного производства. Истец согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

Суд, изучив обстоятельства искового заявления, исследовав материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Согласно ч.7 ст.29 ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статьей 153 ГК РФ предусмотрено, что сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст.739 ГК РФ под ненадлежащим выполнением работ по договору бытового подряда следует понимать несоблюдение всех условий и требований, предъявляемых к предмету, субъектам, сроку, месту, а также способу исполнения. Невыполнение работы означает отсутствие определенного в договоре результата.

В обоих случаях заказчик вправе воспользоваться правами покупателя, закрепленными в ст.503 - 505 ГК РФ. Такое решение законодателя обусловлено сходством бытового подряда и розничной купли-продажи, прежде всего в том, что стороной в этих договорах выступает гражданин-потребитель.

В соответствии с п.1 ст.486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли - продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с ч.1 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ № защита прав потребителей осуществляется судом.

В судебном заседании установлено, что истец ФИО1 заключил с ООО «ФОРМАТ СЕРВИС» в лице Генерального директора ФИО4 Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 1.1. Договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика (Приложение № к Договору), технической документацией (Приложение № к Договору) и сметой (Приложение № 3 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый к эксплуатации Объект) и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

В соответствии с п.1.2. Договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего Договора: Объект - индивидуальный жилой одноэтажный дом общей площадью 134 м2, а также террасы площадью 10,5 м2, расположенный по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером: №.

Согласно п.2.1. Договора, завершение работ, предусмотренных настоящим Договором, и сдача готового Объекта Заказчику осуществляются Подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3.1. Договора, стоимость работ по Договору составляет: 4600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору Работ по строительству Объекта будет определяться согласованной Сторонами сметой, (являющиеся коммерческой <данные изъяты>) неотъемлемой частью настоящего Договора, не подлежащей разглашению Сторонами.

В соответствии с п. 3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- 1 610 000 (одни миллион шестьсот десять тысяч рублей) 00 копеек, от суммы, указанной п. 3.1 Договора в момент подписания настоящего договора Заказчик осуществляет предварительную оплату работ Подрядчика, для осуществления последним возведения фундамента Объекта, закупки кладочного материала (кирпича, блока);

- 1 610 000 (одни миллион шестьсот десять тысяч рублей) 00 копеек, от суммы, указанной п. 3.1 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику для производства последним работ по возведению стен Объекта, производства кровельных работ с утеплением Объекта, а также монтажа окон.

- 1 380 000 (одни миллион триста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек, от суммы, указанной п. 3.1 Договора. Заказчик уплачивает Подрядчику для производства последним работ по осуществлению полной предчистовой отделки внутренних помещений Объекта, производства электромонтажных работ, тепломонтажных работ (разводка системы отопления Объекта, до штатного местонахождения отопительного котла Заказчика).

Согласно п.3.4. Договора, все расчеты по Договору осуществляются в наличной форме. Вместе с тем, в исключительных случаях (по согласованию сторон) возможна оплата в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Из материалов дела следует, что истцом обязательства по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в соответствии с договоренностью, что подтверждается соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 10.4.1. Договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в случае несвоевременного выполнения этапа работ Подрядчик обязуется выплатить заказчику пени в размере 0,01% в день от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.

Как установлено в ходе судебного заседания ответчик взятые на себя обязательства по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена письменная претензия о нарушении исполнителем сроков выполнения работ и возврате уплаченной суммы по договору.

Ответчиком претензия оставлена без ответа, договор строительного подряда до настоящего времени не исполнен, денежные средства истцу не возвращены.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (ст.709 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Аналогичные права потребителя отражены в ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», которая также предусматривает право одностороннего отказа потребителя от исполнения договора об оказании услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствие со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствие с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п.1 ст.487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором.

В соответствии с п.3 ст.487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст.457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Согласно приложенному к иску соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от 01.11.2021, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от 19.12.2021, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от 15.05.2022, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от 29.07.2022, соглашение о задатке (приеме-передаче денежных средств) от 22.09.2022, истцом была передана оплата в размере 3 220 000 рублей в соответствие с договором строительного подряда № 12 от 01.11.2021.

В соответствии с абз.3 ч.2 ст.23.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей», в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Согласно ч.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.08.2024) « О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Статьей 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

При определении размера неустойки, подлежащей взысканию в пользу потребителя, суд исходит из следующего.

На основании ч.ч.1, 4 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Согласно ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Таким образом, в пользу ФИО1 с ООО «Формат Сервис» подлежит взысканию пеня, которая составляет 460 000 рублей согласно договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешая требования истца о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно п.2 ст.1096 ГК РФ, вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем).

В силу ст.1095 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.

На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

По мнению суда, вина ответчика в причинении вреда установлена, поскольку он не исполнил свои обязательства по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, сумму денежных средств, не возвращенную истцу, которая для него является значительной, а также требования разумности и справедливости, суд полагает возможным удовлетворить исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Необходимо учесть, положения п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012 «О рассмотрении судами гражданских дел по защите прав потребителей», откуда следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В силу ч.ч.1, 5, 6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Принимая во внимание вышеуказанные положения закона с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1 610 000 рублей.

При таких основаниях суд находит удовлетворить требование ФИО1 к ООО «Формат Сервис» о признании договора строительного подряда расторгнутым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194,199, 233-237 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Признать расторгнутым договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и ООО «Формат Сервис».

Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1 сумму основного долга по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1 пеню за нарушение сроков на возврат денежных средств в размере 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1 денежную компенсацию за причиненный моральный вред в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с ООО «Формат Сервис» ИНН № ОГРН № в пользу ФИО1 штраф в размере 50 % за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1 610 000 (один миллион шестьсот десять тысяч) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись.

Копия верна: Судья- Секретарь-