РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2025 года адрес

Тушинский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Куличева Р.Б.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5506/2025 по иску Комитета лесного хозяйства адрес к ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

истец Комитет лесного хозяйства адрес обратился в суд с иском к ответчика ФИО1 о взыскании задолженности за просрочку возврата лесного участка по договору аренды лесного участка для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов № ... от 20.07.2022 в размере сумма

Требования мотивированы тем, что между сторонами 20.07.2022 заключен договор аренды лесного участка для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов № .... Решением Химкинского городского суда адрес от 15.08.2023, вступившим в законную силу 04.03.2024, указанный договор аренды расторгнут, ответчик обязана возвратить лесной участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, по акту приема- передачи. Договором аренды предусмотрено, что арендатор в случае досрочного прекращения действия договора обязан передать арендодателю лесной участок по акту приема- передачи, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к договору (п. 3.4). Однако в нарушение договора ответчик не передала истцу лесной участок по акту приема- передачи установленной формы не передала. П. 4.4 договора предусмотрено, что в случае несвоевременной передачи лесного участка после истечения срока действия договора арендатор уплачивает арендодателю за время просрочки возврата лесного участка арендную плату и возмещает убытки, причиненные арендодателю. За период с 06.03.2024 по 10.04.2025 задолженность ответчика за просрочку возврата лесного участка составляет сумма, которая до настоящего времени не погашена.

Представитель истца Комитета лесного хозяйства адрес по доверенности фио в судебном заседании исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО1 по доверенности фио в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований исходя из следующего.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 3 адрес кодекса РФ (далее - ЛК РФ), имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами.

В соответствии с ч.ч. 2 и 3 ст. 71 ЛК РФ предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с данным Кодексом. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации.

Ч. 1 ст. 72 ЛК РФ установлено, что по договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей, предусмотренных ст. 25 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 94 ЛК РФ, использование лесов в Российской Федерации является платным.

В силу ст. 606 ГК РФ, по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

В порядке ст.ст. 73, 94 ЛК РФ при аренде лесных участков земель лесного фонда арендаторы вносят арендную плату. Размер арендной платы, порядок и сроки ее внесения определяются договором аренды лесного участка.

В судебном заседании установлено, что между Комитетом лесного хозяйства адрес (арендодатель) и ФИО1 (арендатор) 20.07.2022 заключен договор аренды лесного участка для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов № ....

15.08.2023 Химкинским городским судом адрес принято решение по иску Комитета лесного хозяйства адрес к ФИО1, которым договор аренды земельного участка № ... от 20.07.2022, на фио возложена обязанность передать Комитету лесного хозяйство адрес лесной участок по акту приема- передачи в состоянии, пригодном для лесного хозяйства, не позднее двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Указанное решение отменено апелляционным определением Московского областного суда от 04.03.2024, вынесено новое решение, которым договор аренды земельного участка № ... от 20.07.2022 расторгнут, на фио возложена обязанность передать Комитету лесного хозяйство адрес лесной участков по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для лесного хозяйства, не позднее двух месяцев с момента вынесения апелляционного определения.

Таким образом, из материалов дела следует, что решение суда вступило в законную силу 04.03.2024.

Договором аренды предусмотрено, что арендатор в случае досрочного прекращения действия договора обязан передать арендодателю лесной участок по акту приема- передачи, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к договору (п. 3.4).

П. 4.4 договора предусмотрено, что в случае несвоевременной передачи лесного участка после истечения срока действия договора арендатор уплачивает арендодателю за время просрочки возврата лесного участка арендную плату и возмещает убытки, причиненные арендодателю.

11.04.2025 истец направил ответчику претензию о взыскании задолженности за просрочку возврата лесного участка.

Доказательств возврата лесного участка ответчиком материалы дела не содержат.

Согласно представленному истцом расчету, за период с 06.03.2024 по 10.04.2025 задолженность ответчика за просрочку возврата лесного участка составляет сумма

Между тем суд не может согласиться с указанным периодом и размером задолженности исходя из следующего.

Из апелляционного определения от 04.03.2024 следует, что ответчик обязана передать истцу лесной участок не позднее двух месяцев со дня вынесения апелляционного определения, т.е. не позднее 04.05.2024.

С учетом того, что 04.05.2025 приходился на выходной день, с учетом положений ст. 193 ГК РФ последним днем передачи лесного участка ответчиком являлся ближайший рабочий день - 06.05.2025.

Следовательно, плата за просрочку возврата лесного участка подлежит начислению с указанной даты.

Размер годовой платы за лесной участок согласно расчету, представленному истцом, составляет: за 2024 г. - сумма, за 2025 г. - сумма

За период с 06.05.2024 по 31.12.2024 составляет сумма (сумма (размер годовой платы за 2024 год)/366 дней в году х 239 дней просрочки). За период с 01.01.2025 по 10.04.2025 включительно задолженность составляет сумма (сумма (размер годовой платы за 2025 год)/365 дней в году х 100 дней просрочки). Всего задолженность составляет сумма (сумма + сумма).

С учетом того, что ответчик не возвратила истцу земельный участок в срок, установленный решением суда, с нее в пользу истца подлежит взысканию задолженность в размере сумма

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

решил:

взыскать с ФИО1 (СНИЛС <***>) в пользу Комитета лесного хозяйства адрес (ОГРН <***>) денежные средства в размере сумма

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с ФИО1 (СНИЛС <***>) в бюджет адрес государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Тушинский районный суд адрес.

Решение принято в окончательной форме 02 апреля 2026 г.

Судья Р.Б. Куличев