Дело № 2-719/2022

УИД 27RS0020-01-2022-002165-16

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 ноября 2022 года г. Николаевск-на-Амуре

Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Куксенко А.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дащенко Н.Н.,

с участием истца ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной за выполнение работы суммы, взыскании неустойки, пени, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

истец ФИО3 обратился в суд с иском к ООО «ЮгДомСтрой» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной за выполнение работы суммы, взыскании неустойки, пени, штрафа.

В обоснование заявленных требований указал, что 07.04.2021 между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда № 1/04-21, по условиям которого срок выполнения работ составляет 6 месяцев с даты заключения договора. Однако застройщиком до 22.08.2022 не выполнены следующие работы: отсутствует ГКЛ на стены 12 мм. в 2 слоя; отсутствует шпатлевка стыков и мест крепления ГКЛ; не произведен электромонтаж; не произведена разводка труб водоснабжения, канализации и отопления внутри дома, монтаж котла, системы отопления, водяной теплый пол; не установлены перегородки 1эт-СИП ОСП170/3000/каркас с заполнением URSA Terra; не установлен инвентарь - расходные материалы; не установлены окна металлопластик профиль WDS, входная металлопластиковая дверь, профиль WDS; покрытие кровли - ПВХ мембрана LogicRoof 1,2 мм., парапетные воронки, пластиковая водосточная система Docke Standart; ростверк - металлический швеллер, обвязка свай. Так же, 07.04.2021 между истцом и ответчиком заключен договор строительного подряда №2/04-21, по условиям которого срок выполнения работ составляет 6 месяцев с даты заключения договора. Однако застройщиком до 22.08.2022 не выполнены следующие работы: не обустроена терраса и крыльцо; не установлены окна металлопластик профиль WDS, входная металлопластиковая дверь, профиль WDS; покрытие кровли - ПВХ мембрана LogicRoof 1,2 мм., парапетные воронки, пластиковая водосточная система Docke Standart; ростверк - металлический швеллер, обвязка свай. Ответчик покинул объект договора, вывез технику, оборудование, на телефонные звонки не отвечает. В рамках досудебного урегулирования спора ему была направлена претензия, однако от получения последней ответчик отказался. Полагает, что договоры строительного подряда ответчиком не исполнены.

Просит суд признать договор строительного подряда №1/04-21 от 07.04.2021 между истцом и ответчиком расторгнутым. Взыскать с ответчика в пользу истца стоимость договора строительного подряда №1/04-21 от 07.04.2021 в размере 2886706 руб.; пеню в размере 837144 руб. 74 коп. Признать договор строительного подряда №2/04-21 от 07.04.2021 между истцом и ответчиком расторгнутым. Взыскать с ответчика в пользу истца стоимость договора строительного подряда №2/04-21 от 07.04.2021 в размере 773 253 руб., пеню в размере 224243 руб. 37 коп., всего взыскать с ответчика в пользу истца 4721347 руб. 11 коп. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в сумме 18606 руб. 73 коп., штраф в размере 50% от общей суммы удовлетворенных требовании истца.

В судебном заседании истец ФИО3 заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить. Пояснил, что предъявил заявленные исковые требования, поскольку ответчик не исполнил в установленные договором сроки свои обязательства. До настоящего времени дома не построены, ответчик прекратил строительство, вывез со строительной площадки свои строительные инструменты. Дома не достроил без объяснения причин. В настоящее время местоположения ответчика не известно, на телефонные звонки ответчик не отвечает. Истец свои обязательства по договорам исполнил надлежащим образом. Денежные средства по договорам в полном объеме были перечислены на банковский счет ответчика. Ответчик претензий к истцу по неоплате договоров не предъявлял. Акты о передачи готовых объектов недвижимости по договорам подряда между сторонами не заключались.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «ЮгДомСтрой» не явился, извещался судом о рассмотрении дела по адресу регистрации юридического лица, а также по адресу, указанному в исковом заявлении, однако как следует из отчета почтовых отправлений, судебные извещения не получены, в связи с «истечением срока хранения».

В соответствии с ч.1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно ст.165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25, ст.165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Принимая во внимание, что почтовая корреспонденция, направленная в адрес ответчика, вернулась в суд с отметкой «истек срок хранения», суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя ответчика, в порядке заочного производства, поскольку дальнейшее отложение рассмотрения дела противоречило бы задачам гражданского судопроизводства, установленным в ст.2 ГПК РФ, а также нарушило бы право истца на судебное разбирательство в разумный срок.

Изучив материалы дела, выслушав лицо, участвующее в деле, суд приходит к следующему.

Согласно п.2 ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу положений ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу положений ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 1, 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги ) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту - Закон о защите прав потребителей), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Как следует из положений п.п.1, 2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 07.04.2021 между истцом и ответчиком заключен договор строительного подряда № 1/04-21, согласно которому Заказчик поручают, а Подрядчик обязуется произвести работы по строительству индивидуального жилого дома из СИП панелей, далее по тексту «Работы», своими силами или с привлечением третьих лиц в объеме по перечню работ, перечисленном в Приложении №1 к Договору и в соответствии с проектной документацией (Приложение №2) по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, р. Нижняя Хобза, с/т Лавр, участки номер 12 и номер 23 (далее по тексту - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора (п. 1.1 договора), а также договор строительного подряда № 2/04-21, согласно которому Заказчик поручают, а Подрядчик обязуется произвести работы по строительству индивидуального жилого дома из СИП панелей, далее по тексту «Работы», своими силами или с привлечением третьих лиц в объеме по перечню работ, перечисленном в Приложении №1 к Договору и в соответствии с проектной документацией (Приложение №2) по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, р. Нижняя Хобза, с/т Лавр, участки номер 12 и номер 23 (далее по тексту - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора (п. 1.1 договора).

Согласно п. 1.2 договоров, исчерпывающий объем и перечень Работ, выполняемых Подрядчиком на основании настоящего Договора утвержден Заказчиком и перечислен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Заказчик осознает, что работы выполняются Подрядчиком строго по утвержденному Заказчиком перечню работ в исчерпывающем объеме предусмотренном Приложением №1 к настоящему Договор.

Согласно п. 2.1 договоров, Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ после согласования Заказчиком эскизного проекта и планировочных решений объекта строительства.

Срок выполнения Работ составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала срока выполнения Работ Подрядчиком, определяемой в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. (п. 2.2. договоров).

Согласно п. 2.3 договоров, срок выполнения Работ может быть изменен в случае, если Заказчиками принято решение о внесении изменений: в проектную документацию и/или в перечень работ и материалов. Внесение изменений в проектную документацию и/или в перечень работ и материалов влечет увеличения срока выполнения Работ на период, необходимый для подготовки проектной документации и согласования изменений.

Согласно п. 2.3.1 договоров, изменение срока выполнения Работ оформляется Сторонами подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Согласно п. 2.4 договоров, работы по Договору могут быть приостановлены Сторонами в следующих случаях:

- 2.4.1 При наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок, в том числе связанных с необходимостью внесения изменений в Перечень работ, материалов и проектной документации;

- 2.4.2. При ненадлежащем исполнении Сторонами своих встречных обязательств по Договору, предусмотренных пунктами 3.1. и 3.3. настоящего Договора;

- 2.4.3. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчиков последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- 2.4.4. При не зависящих от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результату выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок;

- 2.4.5. На время неблагоприятных погодных условий влияющих на качество выполнения Работ. Неблагоприятными погодными условиями считаются: сила ветра больше 5 м/с, дождь;

- 2.4.5. На период внесения изменений в проектную документацию и/или в перечень работ и материалов;

- 2.4.6. На период рассмотрения претензии, в случае, если характер претензии предусматривает необходимость приостановить выполнение Работ.

Согласно п. 2.5. договоров, приостановление и возобновление Работ оформляется Уведомлением посредством отправки электронного сообщения на номер +79952209359 с отправкой оригинала Уведомления по адресу Сторон, указанному в Разделе 11 настоящего Договора. Датой начала приостановления Работ считается дата, указанная в таком уведомлении.

Согласно п. 2.6 договоров, период, в течении которого выполнение работ будет приостановлено, не засчитывается в срок выполнения работ, предусмотренный п.2.2. Договора.

В соответствии с п. 4.1 договора строительного подряда № 1/04-21, цена Договора составляет: 2840768 руб., а договора строительного подряда № 2/04-21, цена Договора составляет: 773253 руб.

Согласно п. 5.2.1 договоров, в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения Работ/части Работ, Заказчик должен осмотреть и принять результат Работ, подписав Акт сдачи-приемки выполненных Работ/части Работ.

В том случае, если при приемке Работ Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных Работ, Стороны обязаны, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней выполнить все действия, необходимые для согласования перечня выявленных недостатков и срока их исправления (п. 5.2.2 договоров).

Согласно п. 5.2.3 договоров, при немотивированном отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ/части Работ или отсутствия ответа более 5 (Пяти) календарных дней с даты уведомления о готовности работ направленным Подрядчиком Заказчику посредством электронного сообщения на телефонный номер, указанный в разделе 11 настоящего договора, Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке в соответствии с положениями п. 4 ст. 753 ГК РФ. Со дня подписания Подрядчиком такого Акта выполненные Подрядчиком Работы считаются надлежащим образом сданными Заказчикам.

При наличии подписанных Актов сдачи-приемки Работ по всем промежуточным частям, Работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными и сданными Заказчику надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки последней части Работ (п. 5.2.4 договоров).

Согласно п. 6.1.договоров, за нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

Согласно п. 8.1 договоров, внесение изменений, дополнений, а также досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что 07.04.2021 между подрядчиком и заказчиком согласованы эскизы проектов и планировочные решения объектов строительства по договорам строительного подряда, что подтверждается приложениями № 1 к договорам строительного подряда № 1/04-21 и № 2/04-21. Следовательно, к строительству домов ответчик должен был приступить после 07.04.2021 и по истечению 6 месяцев закончить строительство объектов и передать их по акту приема-передач Заказчику.

Судом установлено, что истец свои обязательства по договорам по оплате выполнил надлежащим образом, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн от 13.04.2021 на сумму 50000 руб., от 12.04.2021 на сумму 950000 руб., от 11.04.2021 на сумму 900000 руб., от 11.04.2021 на сумму 99000 руб., от 28.10.2021 на сумму 400000 руб., от 07.09.2021 на сумму 350000 руб., от 03.09.2021 на сумму 400000 руб., от 29.10.2021 на сумму 600000 руб.

В силу пункта 1 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы ( оказания услуги ) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы ( оказания услуги ) и (или) промежуточные сроки выполнения работы ( оказания услуги ) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Как указано в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ).

Истец ссылается, что ответчиком до 22.08.2022 по договору строительного подряда № 1/04-21 не выполнены следующие работы: отсутствует ГКЛ на стены 12 мм. в 2 слоя; отсутствует шпатлевка стыков и мест крепления ГКЛ; не произведен электромонтаж; не произведена разводка труб водоснабжения, канализации и отопления внутри дома, монтаж котла, системы отопления, водяной теплый пол; не установлены перегородки 1эт-СИП ОСП170/3000/каркас с заполнением URSA Terra; не установлен инвентарь - расходные материалы; не установлены окна металлопластик профиль WDS, входная металлопластиковая дверь, профиль WDS; покрытие кровли - ПВХ мембрана LogicRoof 1,2 мм., парапетные воронки, пластиковая водосточная система Docke Standart; ростверк - металлический швеллер, обвязка свай. По договору строительного подряда № 2/04-21 до 22.08.2022 подрядчиком не выполнены следующие работы: не обустроена терраса и крыльцо; не установлены окна металлопластик профиль WDS, входная металлопластиковая дверь, профиль WDS; покрытие кровли - ПВХ мембрана LogicRoof 1,2 мм., парапетные воронки, пластиковая водосточная система Docke Standart; ростверк - металлический швеллер, обвязка свай, что подтверждается фотографиями, представленными истцом.

Таким образом, принятое ответчиком обязательство по договору в полном объеме не исполнено, несмотря на то, что работы должны были быть окончены в октябре 2021 года, что также подтверждается письменными свидетельскими показаниями ФИО1. и ФИО2., имеющихся в материалах дела.

Доказательств обратному материалы дела не содержат. При этом, судом не установлено наличие каких-либо обстоятельств, в том числе, непреодолимого характера, исключающих возможность выполнения ответчиком принятых на себя обязательств, освобождающих его от обязанности своевременно их исполнить.

Согласно исковому заявлению, ответчик прекратил исполнение обязательств, работы подрядчиком не завершены, акт сдачи-приемки работ сторонами не подписывался.

11.05.2022 в адрес ответчика направлены претензии, в которых истец требовал расторгнуть договоры и вернуть оплаченные денежные средства по договорам, а также выплатить пени по договорам. Однако конверты с претензиями вернулись отправителю обратно.

Суд установив, что истец свои обязательства в части оплаты по договорам ответчику выполнил, а ответчик, в свою очередь, обязательства по договору в срок до 07.10.2021 не исполнил, то истец вправе отказаться от исполнения договоров на выполнение работ (оказания услуг), в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований о расторжении договора строительного подряда № 1/04-21 от 07.04.2021 и взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств по договору в сумме 2886706 руб., а также о расторжении договора строительного подряда № 2/04-21 от 07.04.2021 и взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств по договору в сумме 773253 руб.

Исходя из пункта 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно п. 6.1. договоров, за нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку по договору строительного подряда № 1/04-21 от 07.04.2021 в размере 837144 руб. 74 коп. на дату 22.08.2022 (из расчета 2886706 руб. х 0,1 % х 290 дней), а по договору строительного подряда № 2/04-21 от 07.04.2021 в размере 224243 руб. 37 коп. на дату 22.08.2022 (из расчета 773253 руб. х 0,1 % х 290 дней).

В соответствии с частью 3 статьи 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Ходатайства о снижении неустойки ответчиком не заявлено, в связи с чем оснований для ее снижения у суда не имеется.

Учитывая изложенное, суд взыскивает неустойку в пределах заявленных истцом требований по договору строительного подряда № 1/04-21 от 07.04.2021 в размере 837144 руб. 74 коп., а по договору строительного подряда № 2/04-21 от 07.04.2021 в размере 224243 руб. 37 коп.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Приведенная норма права является императивной и не наделяет суд полномочиями произвольно определять размер штрафа и его получателя исходя из собственного усмотрения.

Установлено, что претензия истца оставлена без удовлетворения, о несоблюдении ответчиком в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя свидетельствует наличие судебного спора. Ходатайство о снижении размера штрафа и доказательств его явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства стороной ответчика не представлено.

При таких обстоятельствах, поскольку требования истца удовлетворены на сумму 4721347,10 руб., с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере 2360673 руб. 55 коп.

Согласно ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно п. 3 ст. 333.36 НК РФ, потребитель уплачивает государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с пп.1 п.1 ст. 333.19 НК РФ и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1000000 руб.

Как следует из материалов дела истцом при подачи искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 18606 руб. 73 коп., что подтверждается чек-ордером от 23.08.2022, которая подлежит взысканию с ответчика в его пользу.

Руководствуясь положениями ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной за выполнение работы суммы, взыскании неустойки, пени, штрафа удовлетворить.

Расторгнуть договор строительного подряда № 1/04-21, заключенный 07 апреля 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой» и ФИО3.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой», ИНН <***>, ОГРН <***> в пользу ФИО3, <данные изъяты> денежные средства по договору строительного подряда № 1/04-21, заключенного 07 апреля 2021 года в размере 2886706 руб., пени 837144 руб. 74 коп.

Расторгнуть договор строительного подряда № 2/04-21, заключенный 07 апреля 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой» и ФИО3.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой», ИНН <***>, ОГРН <***> в пользу ФИО3, <данные изъяты> денежные средства по договору строительного подряда № 2/04-21, заключенного 07 апреля 2021 года в размере 773253 руб., пени 224243 руб. 37 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой», ИНН <***>, ОГРН <***> в пользу ФИО3, <данные изъяты> расходы по оплате государственной пошлины в размере 18606 руб. 73 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮгДомСтрой», ИНН <***>, ОГРН <***> в пользу ФИО3, <данные изъяты> штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 2360673 руб. 55 коп.

Ответчик вправе подать в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 11.11.2022.

Судья А.И. Куксенко