УИД: 77RS0026-02-2024-006269-86
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 ноября 2025 года город Москва
Таганский районный суд города Москвы в составе
председательствующего судьи Синельниковой О.В.
при секретаре Нестерове А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-199/2025 по иску *******ой Юлии Сергеевны к ООО «А-Ремонт» о взыскании убытков по договору подряда, неустойки, процентов, компенсации морального вреда и штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Истец *******а Ю.С. обратилась с иском в суд к ООО «А-Ремонт» о взыскании убытков по договору подряда, неустойки, процентов, компенсации морального вреда и штрафа.
В обоснование заявленных требований указано, что 07 августа 2023 года между *******ой Ю.С. (заказчик) и ООО «A-ремонт» (подрядчик) заключен Договор подряда № 4749 от 07 августа 2023 года, предметом которого являлось выполнение ремонтно-отделочных работ в квартире по адресу: <...> 060 в соответствии с Приложением 1 к Договору - сметой № 8616 от 04 августа 2023 года, являющейся неотъемлемой частью Договора.
В соответствии с п. 3.1.2 Договора подрядчик обязался окончить работы в течение 120 рабочих дней с даты фактического начала работ (п. 3.1.1 Договора - 5 рабочих дней с момента исполнения, п. 4.2.1 Договора - предварительной оплаты в размере 250.000 рублей в течение 5 дней с даты подписания Договора.
Пунктом 3.1.3 Договора определено, что работы считаются фактически начатыми при наступлении одного из событий: 3.1.3.1. Согласование и оплата заказчиком первого отчета о закупке материалов.
07 августа 2023 года *******ым Е.И. оплачен счет ООО «A-Ремонт» № 275 от 07 августа 2023 года на сумму 1.000.000 рублей.
22 августа 2023 года *******ой Ю.С. в личном кабинете мобильного приложения согласован и подписан отчет по материалам ООО «A-Ремонт» № 1 от 22 августа 2023 года на сумму 236.007 рублей 86 копеек.
22 августа 2023 года подрядчик фактически приступил к выполнению работ, производство которых согласно условиям Договора должно быть окончено 21 марта 2024 года.
Общая стоимость работ по Договору составляет 2.299.755 рублей 10 копеек.
05 декабря 2023 года подрядчик предложил заказчику подписать Дополнительное соглашение № 2 к Договору об увеличении срока выполнения ремонтно-отделочных работ на 40 рабочих дней, от подписания которого истец отказалась.
При этом дизайнер систематически задерживала изготовление дизайн-проекта.
Истец постоянно просила дизайнера ускорить передачу проекта строительной бригаде и оперативно согласовывала все вносимые изменения, что подтверждается перепиской. Однако на 05 декабря 2025 года дизайн-проект по ремонту квартиры не согласован.
После 11 декабря 2023 года количество сотрудников ООО «А-Ремонт» на объекте истца сократилось, что отразилось сроке проведения ремонтно-отделочных работ к 21 марта 2024 года.
Несмотря на неоднократно проведенные между сторонами переговоры по исполнению обязательств подрядчиком по срокам проведения работ, меры для надлежащего исполнения Договора не принимались. Во время выполнения ремонтно-отделочных работ сотрудниками Подрядчика в квартире стало очевидным, что они не будут выполнены в срок, обозначенный в Договоре.
После 15 января 2024 года систематическое отсутствие необходимого количества сотрудников подрядчика для проведения работ стало очевидным. Единственный рабочий, периодически присутствовавший в квартире, не мог объяснить истцу, чем он будет заниматься, и что он должен делать по плану работ.
15 февраля 2024 года при посещении квартиры заказчиком, не были обнаружены работники подрядчика, а также следы проведения ремонтно-отделочных работ в квартире, инструменты ранее завезенные подрядчиком для проведения ремонтно-отделочных работ по договору, из квартиры были вывезены.
09 февраля 2024 года заказчиком был оплачен отчет по материалам № 22 от 09 февраля 2024 года на сумму 3.423 рубля 86 копеек.
15 февраля 2024 года заказчиком получено письмо с уведомлением о расторжении договора в соответствии с п. 8.6 Договора в одностороннем порядке, аналогичное уведомление получено истцом так же посредством мессенджера Телеграм, в котором так же предлагалось вернуть переплату в размере 15.023 рублей 29 копеек.
Для окончания ремонтно-отделочных работ истец заключила Договор с ИП *******ым А.В., цена которого составляет 1.543.945 рублей.
Учитывая изложенное, истец, увеличив исковые требования, просит взыскать с ответчика:
- убытки в виде расходов на оплату работ по окончанию ремонта – 1.543.945 рублей;
- неустойку по п.5 ст.28 Закона о ЗПП – 2.299.755 рублей 10 копеек;
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1.082.861 рубля 42 копеек с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства;
- компенсацию морального вреда – 50.000 рублей;
- штраф, предусмотренный ст. 13 Закона о ЗПП;
- судебные расходы.
Представитель истца, третьего лица ФИО1 в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.
Представитель ответчика ФИО2 в судебное заседание явилась, исковые требования не признала по доводам письменных возражений на исковое заявление.
Временный управляющий ООО «А-Ремонт» *******а Г.С. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена.
Третье лицо ИП ******* А.В. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, показания свидетелей, суд приходит следующим выводам.
Пунктом 2 ст. 1 ГК РФ предусмотрено, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно ст. 702, 704 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
Статьей 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п.2 ст. 405 ГК РФ).
В соответствии со ст. 709, 711 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.
Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (ст. 715 ГК РФ).
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).
В силу ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Пунктом 4 ст. 453 ГК РФ предусмотрено, что стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Таким образом, в случае если договор прекращается и в результате одна из сторон, исполнив свои обязательства по договору, не получила равноценного исполнения, возврат исполненного по обязательству подлежит взысканию по правилам п. 3 ст. 1103 ГК РФ, согласно которым правила о неосновательном обогащении подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.
Судом установлено, что 07 августа 2023 года между *******ой Ю.С. и ООО «А-Ремонт» заключен Договор подряда № 4749, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы на объекте заказчика – помещение по адресу: <...> 060 (п.1.1).
Виды работ, выполняемых подрядчиком, определены в смете № 8616.
Согласно разделу 3 Договора – Сроки выполнения работ:
Ремонтно-отделочные работы, предусмотренные настоящим договором и указанные в смете №8616, осуществляются подрядчиком в следующие сроки:
Начало работ: 5 рабочих дней с момента выполнения заказчиком пункта 4.2.1 настоящего договора. Окончание работ: 120 рабочих дней с даты фактического начала работ. Работы считаются фактически начатыми при наступлении одного из следующих событий: согласование и оплата заказчиком первого отчета о закупке материалов. Выполнение подготовительных работ на объекте (временное водоснабжение, временное электроснабжение, упаковка чистовых поверхностей) и подписание первого акта, содержащего любую из этих работ.
Срок договора может быть изменен подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: нарушение заказчиком своих обязательств по настоящему договору. Продолжительность выполнения работ увеличивается на срок, соразмерный сроку задержки по выполнению заказчиком своих обязательств плюс время необходимое подрядчику для возобновления работ, если они были приостановлены. Внесение заказчиком корректировок в изначально согласованную смету. Срок, на который увеличиваются работы, оформляются соответствующим дополнительным соглашением. Подрядчик имеет право продлить срок действия данного договора на срок, необходимый ему для организации дополнительных работ, указываемых в данном дополнительном соглашении, без учета срока, указываемого в соглашении и необходимого для фактического выполнения дополнительных работ. Увеличение сроков разрабатываемого дизайн-проекта.
Если на объекте производится установка корпусной или прочей мебели, элементов декора до завершения отделочных работ, указанных в смете или дополнительных соглашениях к договору, то срок договора автоматически продлевается до момента фактической установки мебели и элементов декора плюс на срок, необходимый для завершения отделочных работ, указанных в смете и дополнительных соглашениях к договору из расчета один рабочий день на каждые 5.000 рублей от суммы оставшихся работ, но не менее чем на 20 рабочих дней.
Согласно разделу 4 Договора – Стоимость работ:
Стоимость работ составляет: 2.299.755 рублей 10 копеек. Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора
Оплата работ осуществляется заказчиком по следующей схеме:
Предварительная оплата (аванс) производится в течение 5 дней с даты подписания договора в размере 10,87% от стоимости договора, а именно 250.000 рублей.
При закрытии актами выполненных работ 10,87% от стоимости договора, а именно 249.983 рублей 38 копеек, выплачиваются следующие 29,71% от стоимости договора, а именно 683.251 рублей 70 копеек.
При закрытии актами выполненных работ 40,58% от стоимости договора, а именно 933.251 рублей 70 копеек, выплачиваются следующие 29,71% от стоимости договора, а именно 683.251 рубль 70 копеек.
При закрытии актами выполненных работ 70,29% от стоимости договора, а именно 1.616.503 рубля 40 копеек, выплачиваются следующие 29,71% от стоимости договора, а именно 683.251 рубль 70 копеек.
07 августа 2023 года *******ым Е.И. оплачен счет ООО «A-Ремонт» № 275 от 07 августа 2023 года на сумму 1.000.000 рублей.
22 августа 2023 года *******ой Ю.С. в личном кабинете мобильного приложения согласован и подписан отчет по материалам ООО «A-Ремонт» № 1 от 22 августа 2023 года на сумму 236.007 рублей 86 копеек.
22 августа 2023 года подрядчик должен бы приступить к выполнению работ, производство которых согласно условиям Договора должно быть окончено 15 марта 2024 года, промежуточные сроки не согласовывались.
Согласно Актам выполненных работ № 1-5 истцом оплачено ответчику 2.045.997 рублей, а с учетом материалов истцом оплачено ответчику 3.655.628 рублей 72 копейки.
15 февраля 2024 года ООО «A-Ремонт» направило в адрес истца уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 8.6 Договора.
Согласно показаниям свидетелей *******а К.Ю. и ФИО3, 30 января 2024 года между заказчиком и подрядчиком велась переписка о проведении ремонтно-отделочных работ в квартире заказчика, работы производились на объекте, в том числе отдельные виды работ производились и до согласования дизайн-проекта, но через 2 недели ******* Е.И. сообщил о том, что они с супругой больше не нуждается в услугах подрядчика и чтобы они уходили с объекта. 15 февраля 2024 года, вечером, *******у К.Ю. позвонил рабочий и сказал, что им дают 2 часа для того, чтобы уйти с объекта. Рабочие собрали вещи, отдали ключи представителю заказчика.
Показания указанных свидетелей подтверждаются перепиской (т. 2 л.д. 215), из которой следует, что рабочий отдал ключи от объекта заказчика.
Таким образом, производство ремонтно-отделочных работ на объекте заказчика было прекращено по инициативе заказчика 15 февраля 2024 года, в связи с чем в адрес истца было направлено уведомление о расторжении договора.
Согласно выводам проведенной по делу судебной экспертизы, рыночная стоимость проведенных работ по Договору подряда № 4749 от 07 августа 2023 года на объекте заказчика, исходя из оставшегося объема недоделанного ремонта после ухода подрядчика 15 февраля 2024 года составляет 1.865.727 рублей 98 копеек, рыночная стоимость частично проведенных работ подрядчика по акту выполненных работ № 5, исходя из расценок на август 2023 года без учета материалов 129.146 рублей 79 копеек.
В соответствии с п.2 ст. 731 ГК РФ заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.
Согласно статье 32 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Из приведенных норм следует, что потребитель в случае отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг обязан возместить исполнителю лишь фактически понесенные им расходы.
Рассматривая требование истца о возмещении её затрат на выполнение ремонтно-отделочных работ ИП *******ым А.В. в целях окончания работ, начатых ООО «А-Ремонт», в размере 1.534.945 рублей, то данное требование противоречит положениям ст. 717 ГК РФ, согласно которой в связи с отказом от исполнения договора подряда возмещению сторонами договора подлежат убытки в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (не отработанный аванс).
Согласно ч.3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Между тем, истцом не заявлено требований о взыскании с ответчика не отработанного ответчиком аванса.
Рассматривая требование истца о взыскании неустойки, предусмотренной ст. 28 Закона о защите прав потребителей.
Согласно ст. 31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.
В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.
Согласно ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.
При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Как указано ранее, заказчик отказался от исполнения договора 15 февраля 2024 года, то есть до того срока окончания работ, который был установлен договором, соответственно срок исполнения договора подрядчиком не нарушен. Претензий по качеству произведенных подрядчиком работ не заявлено, а требование истца сводится к возмещению затрат на окончание работ силами третьих лиц, как основание для соразмерного уменьшения цены договора, которое не основано на нормах закона в рассматриваемом случае и не подлежало удовлетворению подрядчиком, как следствие, требование истца о взыскание с ответчика неустойки за не удовлетворение отдельного требования потребителя не подлежит удовлетворению судом.
То же касается и требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных п.1 ст. 395 ГК РФ.
Истцом рассчитаны проценты на сумму заявленных требований (3.843.700 рублей), однако проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ в силу положений п. 3 ст. 1103 ГК РФ, могли быть предъявлены лишь на сумму не отработанного ответчиком аванса, но как ранее указывалось, истцом таких требований не предъявлено, а следовательно данное требование так же не подлежит удовлетворению.
Учитывая, что при рассмотрении данного спора не установлено оснований для удовлетворения требований истца в заявленном им размере, нарушений прав истца как потребителя не установлено, у суда отсутствуют правовые основания для взыскания компенсации морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП), штрафа (ст. 13 ЗоЗПП), судебных расходов (ст. 88, 94, 98 и 100 ГПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований *******ой Юлии Сергеевны к ООО «А-Ремонт» о взыскании убытков по договору подряда, неустойки, процентов, компенсации морального вреда и штрафа – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья
Решение в окончательной форме принято 30 декабря 2025 года.