Решение по делу № 02-7037/2024 от 31.03.2025

УИД 77RS0004-02-2024-012389-61

Дело № 2-7037/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 24 декабря 2024 года

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Тарбаевой И.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-7037/2024 по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ИП ФИО2, в котором с учетом уточнения просит расторгнуть соглашение о досудебном урегулировании спора от 05.07.2024 к договору строительного подряда № 231 СП от 22 июня 2023 года, расторгнуть договор строительного подряда № 231 СП от 22 июня 2023 года, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО2, взыскать с ответчика в пользу истца остаток денежных средств в размере сумма, расходы, связанные с оказанием юридической помощи, в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, неустойку в размере сумма за период с 25.06.2024 по 27.08.2024, госпошлину в размере сумма

В обоснование требований указано, что 22 июня 2023 года между ФИО1 и ИП ФИО2 был заключен договор строительного подряда № 231 СП.

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными и/или привлеченными силами и средствами Строительно-монтажные Работы по возведению жилого дома со сметной площадью 100,27 м2 и габаритными размерами дома 12,0x8,6 метра, на земельном участке, расположенном по адресу: адрес, городской адрес, адрес, территория адрес, с кадастровым номером: 50:28:0110150:4674. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим Законодательством Российской Федерации, Сметным расчетом, Архитектурной концепцией, которая включает в себя Индивидуальное решение, графиком платежей, нормами точности, в сроки установленные пунктом 1.3. настоящего Договора, Заказчик обязуется создать Подрядчику условия, согласно настоящему договору для выполнения Работ, принять их и уплатить в срок установленный п. 3.3 обусловленную настоящим Договором Работ.

Согласно п. 1.2. договора Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течение 14 рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема адрес, Акта утверждения плана застройки и/или Акта размещения Объекта на земельном адрес при условии внесения авансового платежа, предусмотренного Приложением № 3.

В соответствии с п. 3.1. договора стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумма

Пунктом 4.8.1. договора предусмотрено, что в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполненных Работ, Заказчик должен осмотреть и принять результат Работ, подписав Акт сдачи-приемки выполненных Работ. В случае, если у Заказчика, нет физической возможности осуществить приемку работ лично, то приемка работ осуществляется по предоставленным Подрядчиком фото и видео. Подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик отправляет Подрядчику путем направления простого письма на электронную почту Подрядчика, указанную в разделе 11 Договора «Подписи и реквизиты сторон».

Истец исполнил свои обязательства по оплате в полном объеме.

Сторонами подписаны Акты об оказанных услуг на общую сумму сумма

11 октября 2023 года было заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного подряда № 231 СП от 22.06.2023, дополнительный сметный расчет по устройству утепленной отмостки стоимостью сумма

15 октября 2023 года сумма сумма также была оплачена истцом.

12 апреля 2024 года сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 3 к Договору строительного подряда № 231 СП от 22.06.2023 об уменьшении объёмов Работ и возврату денежных средств на сумму сумма в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.

В настоящий момент сроки окончания работ по договору строительного подряда истекли, работы не выполнены и не сданы, также истекли сроки по Дополнительному соглашению от 12.04.2024 по возврату ранее оплаченной суммы в размере сумма

14 нюня 2024 годя Ответчику была направлена претензия, однако сторонам так и не удалось разрешить вопрос в досудебном порядке.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований, в случае их удовлетворения просил применить ст. 333 ГК РФ.

Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в п. 2 ст. 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу требований статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В силу требований пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 750 ГК РФ предусмотрено, что если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по их устранению.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

В судебном заседании установлено, что 22 июня 2023 года между ФИО1 и ИП ФИО2 был заключен договор строительного подряда № 231 СП.

В соответствии с п. 3.1. договора стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумма

Истец исполнил свои обязательства по оплате в полном объеме.

Сторонами подписаны Акты об оказанных услуг на общую сумму сумма

15 октября 2023 года сумма сумма также была оплачена истцом.

14 нюня 2024 годя Ответчику была направлена претензия с требованиями о расторжении договора, взыскании остатка денежных средств, оплате расходов, компенсации морального вреда.

В связи с получением досудебной претензии от заказчика и односторонним расторжением договора строительного подряда № 231СП от 22.06.2023 стороны заключили соглашение о досудебном урегулировании спора от 05.07.2024, по условиям которого подрядчик обязался вернуть заказчику денежные средства в размере сумма в соответствии с п. 7.2 договора в течение 30 рабочих дней с даты подписания соглашения.

Учитывая, что до настоящего времени денежные средства истцу не возвращены, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о расторжении соглашения о досудебном урегулировании спора от 05.07.2024 к договору строительного подряда № 231 СП от 22 июня 2023 года, заключенного между с ИП ФИО2

В ходе судебного разбирательства сторонами был подписан акт сверки, согласно которому ответчик признал наличие долга перед истцом по состоянию на 31.12.2024 в размере сумма

Поскольку работы на указанную сумму ответчиком выполнены не были, что не оспаривается последним, с ИП ФИО2 в пользу истца подлежат взысканию уплаченные по договору денежные средства в сумме сумма

В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа.

Согласно абз. 4 п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

С учетом представленного истцом расчета, принимая во внимание положения абз. 4 п. 5 ст. 28 вышеприведенного закона, размер неустойки за период с 29.08.2024 по 01.09.2024 составит сумма

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Как следует из п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Проанализировав и оценив представленные доказательства, учитывая обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, принимая во внимание доводы ответчика, суд считает, что компенсация морального вреда подлежит взысканию частично, в размере сумма, поскольку именно данную сумму компенсации морального вреда находит разумной, соразмерной и соответствующей фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» определено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Поскольку судом были удовлетворены требования потребителя в части взыскания уплаченных по договору денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, то с ответчика подлежит взысканию штраф, размер которого с учетом ходатайства представителя ответчика и применения положений ст. 333 ГК РФ подлежит снижению до сумма

Согласно положениям ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Принимая во внимание, что истцом документально не подтверждено несение расходов на оплату услуг представителя, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца в данной части, что не лишает истца возможности обратиться в суд с заявлением в порядке ст. 103.1 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Расторгнуть соглашение о досудебном урегулировании спора от 05.07.2024, заключенное между ФИО1 и ИП ФИО2 к договору строительного подряда № 231СП от 22.06.2023.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (ИНН <***>) уплаченные по договору денежные средства в сумме сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в сумме сумма, штраф в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в сумме сумма

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 31 марта 2025 года.

Судья фио