К делу номер
УИД: 23RS0номер-83
РЕШЕНИЕ
ИФИО1
заочное
<адрес> 11 октября 2022 года
Лазаревский районный суд <адрес> края в составе:
судьи Н.И.Трухана,
при секретаре ФИО3,
с участием представителя истца ФИО2 ФИО5,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Краснодар», третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», об исполнении договорных обязательств в натуре,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 обратилась в суд с иском к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Краснодар» (далее по тексту – Общество), в котором просит обязать Общество в течение десяти дней со дня принятия решения суда исполнить обязательства, принятые по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22 по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства расположенного по адресу: <адрес>, участок номер, и по фактическому подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, принадлежащего ФИО2, к сети газораспределения в соответствии с условиями указанного договора. Взыскать в пользу ФИО2 судебную неустойку с Общества в размере 3000 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения вступившего в законную силу решения суда в случае неисполнения решения суда в части обязания исполнить обязательства, принятые по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22.
В обоснование своих требований ФИО2 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и Обществом был заключен договор № ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации. Обществом были выданы ФИО4 технические условия номер от ДД.ММ.ГГГГ по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения. В соответствии выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ собственником указанного имущества является ФИО2
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в адрес Общества был направлен запрос (претензия) с требованиями предоставить информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и незамедлительно приступить к выполнению договора. Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору, по которому установлен срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газораспределительной сети не позднее ДД.ММ.ГГГГ с момента заключения сторонами договора. Согласно п.8 договора заявитель вправе получать информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме. До настоящего времени Обществом не предприняты никакие действия по подключению объекта к сети газораспределения, монтажные работы Обществом не производятся. К работам Общество не приступило. Вместе с тем сроки на выполнения мероприятий по подключению истекли ДД.ММ.ГГГГ.
В судебное заседание истец ФИО2 не явилась. О времени и месте судебного разбирательства уведомлена надлежащим образом. О причинах неявки не сообщила.
Представитель истца ФИО2 по доверенности – ФИО5 доводы иска поддержал и просил удовлетворить его требования в полном объеме. Также не возражал против рассмотрения дела в заочном порядке.
Представитель Общества в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом почтовым уведомлением (л.д. 21, ШПИ 35420075202691). Причин неявки не сообщил, доказательств уважительности неявки не представил. Возражений по иску не представил, что может быть расценено как признание иска.
Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» по доверенности – ФИО6 в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела надлежаще уведомлен почтовым уведомлением (л.д. 23, ШПИ 35420075202677). Представил отзыв на исковое заявление (л.д. ). Заявлением просил о рассмотрении дела в его отсутствие.
В связи с изложенным и руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца и отсутствие представителя третьего лица.
п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» предусмотрено, что при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с учетом требований статей 167 и 233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.
В силу ч.3 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
В соответствии с ч.4 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Согласно ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.
Ст. 113 ГПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Ч.2 ст. 113 ГПК РФ установлено, что судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий.
В соответствии с ч.4 ст. 113 ГПК РФ, судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем.
Ч. 2.1 ст. 113 ГПК РФ, предусмотрено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по получению информации о движении дела, если суд располагает сведениями о том, что данные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда меры по получению информации не могли быть приняты ими в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
При отсутствии технической возможности у органов местного самоуправления, иных органов и организаций они вправе заявить ходатайство о направлении им судебных извещений и вызовов без использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судом в адрес ответчика направлено заказное письмо разряда судебное с уведомлением (л.д. 21, ШПИ 35420075202691).
Информация о рассмотрении дела в Лазаревском районном суде заблаговременно размещена на сайте Лазаревского районного суда http://sochi-lazarevsky.krd.sudrf.ru/.
В силу п. 34 Приказа Минкомсвязи России от ДД.ММ.ГГГГ номер «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», почтовые отправления разряда "судебное" при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. Не полученные адресатами (их уполномоченными представителями) почтовые отправления возвращаются отправителям.
Ст. 117 ГПК предусмотрено, что адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.
П. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).
Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
В соответствии со ст. 242 ГПК РФ, заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.
Таким образом, суд считает ответчика надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания и с согласия истца в отношении ответчика выносит заочное решение.
Ответчик не реализовал свое право заявить письменные возражения, если таковые есть. Однако, он не лишается права указать обстоятельства несогласия с иском в заявлении об отмене заочного решения.
Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд полагает удовлетворить частично требования иска по следующим основаниям.
Статьей 55 ГПК РФ предусмотрено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Исходя из требований ч.2 ст.195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы им в судебном заседании.
Согласно абз.2 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О газоснабжении в РФ» одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в РФ является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики РФ с учётом промышленной и экологической безопасности.
ДД.ММ.ГГГГ Президент РФ ФИО7 в своём Послании Федеральному собранию поручил осуществить догазификацию населённых пунктов РФ в срок до 2023 г., без привлечения денежных средств граждан.
Во исполнение указанного поручения Президента РФ выполнение данных мероприятий предусмотрено постановлением Глава администрации (губернатор) <адрес>, об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций <адрес>» (в редакции Постановлений главы администрации (губернатора) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ номер).
Из данного документа видно, что исполнителем обозначенной программы выступает Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар», а единым оператором газификации выступает ООО «Газпром газификация» ответственным исполнителем программы является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>.
В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По делу установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и Обществом был заключен договор №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации. Договором дарения дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0132004:511 и жилой дом с кадастровым номером 23:49:0000000:3002 перешли к ФИО2
В соответствии с условиями названного договора (исполнитель) Общество обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границ земельного участка без взимания средств жилого дома, с кадастровым номер 23-23-46/047/2013-285 (23:49:0000000:3002) расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0132004:511 по адресу: <адрес>, участок номер, на основании п.12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021г. номер «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
В силу п.2 названного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (технологическому присоединению) и пуску объекта к сети газораспределения осуществляется в соответствии с техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ номер составляет 135 дней со дня заключения договора.
По делу установлено, что до настоящего времени Обществом не предпринято никаких действий для подключения объекта к сети газораспределения, никакие монтажные работы не производятся. Вместе с тем, сроки на выполнения мероприятий по подключению истекли 07.08.2022г.
По делу также установленро, что ДД.ММ.ГГГГ истец направила ответчику запрос (претензия) с требованиями предоставить информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и незамедлительно приступить к выполнению договора. Запрос доставлен ответчику ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует отчет, о доставке РПО номер.
Согласно п.8 названного договора срок на ответ составлял 10 дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, однако указанное заявление до обращения истцом с настоящим иском в суд осталось без ответа. К работам исполнитель не приступил.
Из положения ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» следует, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Таким образом, рассматриваемый спор к таким случаям не относится.
Изучив заключенный между сторонами, договор от ДД.ММ.ГГГГ №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22, является обоснованным довод истца о том, что у сторон сложились правоотношения по поводу подряда (ст. 702 ГК РФ), при которых ответчик по заданию заказчика (истца) принял на себя обязательство выполнить мероприятия по подключению (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Исходя из положения ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения должно осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер (далее - Правила номер).
Как установлено п.12 Правил номер срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 135 дней.
В силу п.72 этих же Правил номер исполнитель обязан:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);
в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» п.71 настоящих Правил);
г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
д) не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;
е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности положение третьих лиц;
ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).
Аналогичное закреплено в п.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22, согласно которому Общество обязано в течении 135 дней со дня заключения договора осуществить следующее:
надлежащим образом исполнить обязательства по договору;
обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы;
направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях;
осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного п.3;
обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п.3 договора;
уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре;
осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее, чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя);
согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;
обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка);
в случае поступления в соответствии п.12 Правил обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) проектированию сети газопотребления, и (или) установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) поставке газоиспользующего оборудования, и (или) поставке прибора учета газа;
осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении);
нести эксплуатационную ответственность за сеть газораспределения, созданную исполнителем до границ земельного участка в рамках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных настоящим договором, в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении), содержащим информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Как установлено по делу, и подтверждено материалми дела, до настоящего времени Общество не предприняло никаких действий по исполнению совершенного договора, в том числе по проектированию надземного газопровода низкого давления по границе земельного участка в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер. Тогда как сроки на выполнения мероприятий по подключению истекли ДД.ММ.ГГГГ.
В тоже время, Правила номер указывают на выполнение разработки Обществом проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении.
Кроме того в силу п.121 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года.
Положение п.122 названных Правил номер к данным правоотношениям не применимы, поскольку согласно программе социальной газификации населенный пункт <адрес> края входит в программу догазификации и срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать: 135 дней. Доказательств обратного ответчиком не представлено. На догазификацию данного населённого пункта выданы Технические условия.
Также ответчик не представил доказательств того, предпринимал ли он попытки по направлению в адрес истца проекта дополнительного соглашения в части пролонгации срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках договора догазификации №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22 от ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с договором дарения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перешли в собственность земельный участок с кадастровым номером 23:49:0132004:511 и жилой дом с кадастровым номером 23:49:0000000:3002 расположенного по адресу: <адрес>, участок номер, что подтверждается выпиской из ЕГРН.
Вместе с тем, положение п.128 Правил номер в части переоформления документов на истца не требуется, поскольку положение данных Правил не носит императивный характер, а переоформление технической документации является правом истца, а не его обязанностью.
Заключенный договор между сторонами о догазификации является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. номер «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Согласно п. 1 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Пункт 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер «О защите прав потребителей» гласит, что в случае нарушения установленных сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Размер неустойки (пени) определяется исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
В силу ст.308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. номер «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
В соответствии со ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Аналогичное положение содержится в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ номер «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств».
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определениях от ДД.ММ.ГГГГ номер-О и от ДД.ММ.ГГГГ номер-О, при применении статьи 333 Гражданского кодекса РФ суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела в соответствии с требованиями Кодекса. Наличие оснований для снижения неустойки и критерии соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из обстоятельств дела.
С учетом фактических обстоятельств настоящего дела суд пришел к выводу о том, что соразмерный размер судебной неустойки составляет 1000 рублей в день без дифференциации периода просрочки.
Согласно ст.12 ГК РФ взыскание неустойки (штрафа, пени) является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.
На основании п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Кроме того, истцом предъявлены требования иска неимущественного характера. При этом ФИО2 на основании подп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ освобождена от уплаты государственной пошлины, поэтому в силу подп. 8 п. 1 ст. 333.20 названного кодекса государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
На основании перечисленных норм закона и учитывая, что Обществом не предоставлялось сведений о наличии оснований для освобождения от уплаты государственной пошлины, с него следует взыскать в доход государства государственную пошлину в размере 6000 тысяч рублей.
При вышеизложенных обстоятельствах, поскольку Обществом обязательства по договору не были исполнены надлежащим образом, то заявленные требования ФИО2 являются законными, обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Требования иска ФИО2 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Краснодар» об исполнении договорных обязательств в натуре – удовлетворить частично.
Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар» исполнить свои обязательства в натуре по договору от 30.03.2022г. №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22.
Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения вступившего в законную силу решения суда в случае неисполнения решения суда в части обязания исполнить обязательства, принятые по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации от 30.03.2022г. №ТП-19/Ф/ДО-1Стр/947/22.
Мотивированное заочное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья ТРУХАН Н.И.