УИД 52RS0№-66
Дело №
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 июля 2025 года <адрес>
Приокский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Ивлевой Т.С.,
при помощнике судьи ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ :
ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о защите прав потребителей. В обоснование иска указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 ООО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Согласно п. 1. по настоящему договору исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом - к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (техническому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного: <адрес>, территория садоводческого некоммерческого товарищества <адрес> - <адрес>, кадастровый №. В силу п. 2. Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. В соответствии с п. 3. Срок выполнения мероприятий по подключению технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней. В силу п. 11 Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 148 291,55, внесение платы осуществляется заявлением в следующем порядке: 50 процентов платы - 74 145,78 руб. в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 35 процентов платы - 51 902,04 руб. в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств по осуществлению действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения предусмотренные договором подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения; 15 процентов платы - 22 243,73 руб. в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). Между тем, как следует из материалов, Заказчиком были оплачены 74 145,78 рублей. Однако, Исполнитель обязанности в соответствии с условиями договора не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ была составлена и направлена претензия об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств. В этом же день Ответчик указанную претензию получил, однако в нарушении оставил без внимания. Поскольку цена выполнения работы (оказания услуги) заключенным между сторонами Договором определена, общая цена заказа - 148 291,55 руб., то размер неустойки подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца составляет 148 291,55 руб., как предусмотрено ст. 28 п.5 ФФИО3 прав потребителей. Поскольку действиями ответчика нарушены права истца, как потребителя, требования о взыскании компенсации морального вреда так же подлежат удовлетворению. Истец оценивает в размере 50 000 рублей. Просит суд расторгнуть договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» (ИНН №) в пользу ФИО1 (паспорт №) денежные средства в размере 74 148,55 рублей оплаченные по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; неустойку в размере 148 291, рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей за нарушение прав потребителя; штраф, в соответствии с пунктом 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей; судебные издержки - на оплату услуг юриста в размере 50 000 рублей; судебные издержки - почтовые расходы, услуги нотариуса.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
От представителя ООО Газпром газораспределение Нижний Новгород» по доверенности ФИО4 поступило письменное ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, просил отказать в удовлетворении исковых требований по доводам, указанным в возражениях.
В соответствии со ст.118 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.
По смыслу 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства.
В соответствии со ст.35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Закон создает равные условия для лиц, участвовавших в процессе, предоставив им право самим определить объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе, и реализовать их по своему усмотрению.
В соответствии с ч.3,4 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Таким образом, неявка лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является их волеизъявлением, свидетельствующим о добровольном отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном заседании, и не может быть препятствием для рассмотрения дела по существу и не является нарушением их процессуальных прав.
Изучив доводы иска, исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующему.
По смыслу ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Согласно пункту 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.
В силу пункта 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
Положения пункта 1 статьи 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" обязывают исполнителя осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 17 от ДД.ММ.ГГГГ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1314 утверждены действовавшие на момент возникновения спорных правоотношений Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила), которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства).
Согласно пункту 2 Правил подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения определяет совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения. Исполнитель - это газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.
На основании пунктов 59, 60 Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Как следует из материалов дела, что ФИО1 является собственником земельного участка по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и ФИО1 заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом пределах границ, принадлежащего истцу земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней.
Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.
Таким образом, срок окончания действия договора и выполнения работ - ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО5 принятые на себя обязательства по оплате за подключение (технологическое присоединение) перед ответчикам в размере 74145,78 рублей, исполнила, ответчиком данный факт не опровергнут.
ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» предоставлены в суд документы, подтверждающие выполнение им работ во исполнение договора, заключенного между сторонами, в том числе на сумму 74145,78 рублей (л.д. 46-71):
13756,05 руб. без НДС - затраты Единого центра предоставления услуг <адрес>, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за июнь 2022г.;
500,00 руб. без НДС - сопровождение постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО6»), акт выполненных работ № ТТ/М от ДД.ММ.ГГГГ;
22070,47 руб. без НДС, Затраты Проектного отдела в рамках выполнения мероприятий внутри границ земельного участка, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за март 2023г. (п. 1 Приложения);
Кроме того, капитальные затратыпо Объекту составляют:
32450,00 руб. без НДС - руб. без НДС - проведение кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО7 акт выполненных работ №ИТ/М от ДД.ММ.ГГГГ;
2000,00 руб. без НДС госпошлина за регистрацию объекта за январь 2024 г.;
14250,00 руб. без НДС - услуга по юридическому сопровождению по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (подрядчик ООО «Грандтехнострой») акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ;
58723,41 руб. без НДС - проетно-изыскательские работы по договору №от ДД.ММ.ГГГГ (подрядчик ООО «1-ая ГРУППА»), акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;
4608,00 руб. без НДС - проведение проверки выдержки из топографического плана <адрес> (контрагент АО «Теплоэнерго»), акт выполненных работ № ЕР-999 от ДД.ММ.ГГГГ;
257707,79 руб. без НДС - строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (подрядчик ООО «СТРОЙГАЗАЛЬЯНС», акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;
5715,40 руб. без НДС - затраты Отдела строительного контроля, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за июль 2023 г.;
11094,20 руб. без НДС - затраты Отдела технологического присоединения, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за апрель и декабрь 2023 г., январь 2024 г.;
1641,38 руб. без НДС - затраты Производственно-технического управления г. Н.Новгорода, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за декабрь 2022 г., август 2023 г.;
99,23 руб. без НДС - затраты Управления защиты от коррозии, отраженные по данному объекту согласно отчету (наряду) структурного подразделения Общества о фактически отработанном времени за август 2023 г..
В ходе выполнения строительно-монтажных работ, возникла необходимость корректировки проектной документации для смещения трассы проектируемого газопровода, строительство газопровода до границ земельного участка заявителя было завершено ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в Общество поступила информация о том, что заявитель против использования спец.техники, необходимой для рытья траншеи под прокладку подземного газопровода, на своем земельном участке, ввиду чего Общество не могло приступить к реализации строительно-монтажных работ.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчик от ФИО1 поступило заявление о расторжении Договора о подключении.
Таким образом, принимая во внимание, что исполнитель принятые на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта к сети газораспределения не исполнил, во время выполнения работ (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, договор, заключенный между сторонами, с ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым.
При этом суд исходит из того, что истцу как потребителю ст. 32 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" предоставлено право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуг, в связи с чем договор считается расторгнутым с момента предъявления такого требования и принятие дополнительного решения суда о расторжении договора не требуется.
На момент рассмотрения настоящего дела денежные суммы истцу не возвращены, что не оспаривается ответчиком.
В то же время требование о взыскании денежных средств по договору возмещению не подлежат в силу следующего.
В силу пункта 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Аналогичное правило содержится в статье 32 Закона о защите прав потребителей.
Таким образом, отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался.
Соответственно, если плата за услугу внесена предварительно, то исполнитель обязан возвратить потребителю уплаченную сумму за вычетом оплаты фактически понесенных им расходов.
ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» представлены в суд документы, подтверждающие выполнение им работ во исполнение договора, заключенного между сторонами на сумму более 74145,78 рублей.
Учитывая изложенное, оснований для взыскания с ответчика денежных средств в размере 74 148,55 рублей, оплаченных по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ не имеется.
Принимая во внимание, что требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренного ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», и судебных расходов являются производными от основных требований, которые не подлежат удовлетворению, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для их взыскания.
Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ :
В удовлетворении исковых требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о защите прав потребителей, отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда через Приокский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Приокского районного суда
<адрес> Т.С. Ивлева
Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.