УИД 37RS0012-01-2025-003788-08
Дело № 2-130/2026
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 января 2026 года город Иваново
Ивановский районный суд Ивановской области в составе
председательствующего судьи Цветковой Т.В.,
при секретаре Соколовой П.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя,
установил:
ФИО1 обратился в суд к ФИО2 о защите прав потребителя.
Истец, с учетом уточнения требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с ответчика сумму переданного аванса в размере 170000,00 рублей, сумму неустойки в размере 258000,00 рублей, судебные расходы: 15000,00 рублей расходы, оплаченные за услуги юриста, 968,88 рублей почтовые расходы, штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, моральный вред в размере 10000,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 14 426,72 рублей.
Исковые требования обоснованы следующими обстоятельствами.
Между ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор возмездного оказания услуг по изготовлению, доставке и установке кухонного гарнитура по адресу: <адрес> Проект мебели и сроки выполнения работ договором определены, срок окончания оказания работ 25.07.2025, однако до настоящего времени работы, обусловленные договором не выполнены. В соответствии с п. 5.3.1 договора ФИО1 передан исполнителю аванс в сумме 170000,00 рублей, оформленный распиской от 25.06.2025 и подписанный ФИО2 Поскольку ответчиком условия договора не выполнились, то 13.10.2025 истец направил ему претензию, с требованием расторгнуть договор и вернуть истцу аванс в сумме 170000,00 рублей, а также выплатить неустойку. Ответ на данную претензию истцом не получен. В соответствии со ст. 28. ФЗ «О защите прав потребителя», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), то потребитель по своему выбору вправе: (в том числе) отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Кроме того, при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу). За нарушение установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги). Исходя из цены договора (258000,00 рублей) неустойка за период с 26.07.2025 по 13.10.2025 составляет 619200,00 рублей, однако в силу закона сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, соответственно сумма неустойки составляет 258000,00 рублей. Претензия, направленная ответчику о возврате уплаченных истцом денежных средств, ответчиком проигнорирована и до настоящего времени ответчик неправомерно их удерживает. В соответствии со ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В связи с чем, размер процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 25.08.2025 по 16.12.2025 составляет 14426,72 рублей. В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 "О защите прав потребителей", потребитель вправе требовать компенсации морального вреда, при наличии вины исполнителя, что соответствует настоящему делу. Истец оценивает сумму морального вреда в сумме 10000,00 рублей. В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Кроме того, истцом понесены судебные расходы на оплату услуг юриста (представителя истца в суде) и оплата почтовых услуг по направлению документов ответчику (претензии, искового заявления). По заключенному между истцом и юристом ФИО3 договору об оказании юридических услуг от 10.10.2025 ФИО1 оплачена сумма 15000,00 рублей, что включает в себя полный комплекс оказанных юридических услуг: изучение вопроса по настоящему делу, подготовка претензии, подготовка и подача искового заявления, участие представителя в судебных заседаниях.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и дате судебного заседания извещался надлежащим образом в порядке гл. 10 ГПК РФ, воспользовался правом иметь представителя.
Представитель истца ФИО1 – ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебное заседание не явился, о времени и дате судебного заседания извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие стороны истца, указал, что сторона истца не возражает против вынесения по делу заочного решения.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и дате судебного заседания извещался надлежащим образом в порядке гл. 10 ГПК РФ.
В связи с изложенным, в соответствии с положениями ст. 165.1 ГК РФ, ст. 167 ГПК РФ суд признает стороны по делу извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, руководствуясь положениями ст. 233 ГПК РФ, в отсутствие возражений стороны истца, считает возможным рассмотреть дело без участия сторон, в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В силу ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. 310 ГК РФ).
В соответствии с положениями статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Как следует из положений статьи 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Судом установлено, что 25.05.2025 между ФИО2 (Исполнитель) и ФИО1 (Заказчик) заключен смешанный договор на изготовление мебели, включающий в себя изготовление кухонной мебели, ее доставку и установку.
Предметом договора является изготовление и установка кухонного гарнитура.
Исполнитель обязался изготовить, доставить и установить кухонный гарнитур по эскизу клиента в помещение по адресу: <адрес> (раздел 1 договора).
Согласно п. 5.1 общая стоимость мебели составляет 258000,00 рублей.
В соответствии с п. 5.3.1 заказчиком производится предварительная оплата услуг (аванс) в размере 1700 000,00 рублей не позднее 2 рабочих дней с момента заключения договора.
Окончательный платеж в размере 88000,00 рублей заказчик производит не позднее 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг или с момента составления одностороннего акта об оказании услуг.
Согласно радела 1 договора, срок начала оказания услуг – ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания оказания услуг – ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно расписке ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ принял в качестве аванса 170000,00 рублей по договору изготовления кухонного гарнитура.
Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 457 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.
Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Согласно позиции истца ФИО1, исполнитель свои обязательства по изготовлению и доставке кухонного гарнитура не выполнил, в то время как аванс за изготовление кухонной мебели получил, доказательств обратного суду не представлено.
Поскольку в нарушение условий договора подряда ответчик обязательства по договору до настоящего времени не исполнил, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию уплаченная истцом сумма аванса в размере 170000,00 рублей.
Разрешая требования истца о взыскании неустойки в размере 258 000,00 рублей, компенсации морального вреда в размере 10000,00 рублей, штрафа с применением к данным правоотношениям Закона РФ "О защите прав потребителей" суд приходит к следующему.
Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" настоящий закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
При этом потребитель - это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги), исключительно для семейных, личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнитель - это организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
При этом разрешение вопроса о применении либо неприменении к сложившимся между сторонами отношениям положений Закона о защите прав потребителей может быть только при установлении фактических имеющих значение по делу обстоятельств, в частности носила ли оказываемая ответчиком услуга по договору разовый характер либо ответчиком осуществлялась предпринимательская деятельность без образования юридического лица направленная на систематическое получение прибыли.
Согласно сведениям УФНС по Ивановской области ответчик ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого не зарегистрирован, не зарегистрирован в качестве учредителя юридических лиц.
Доказательств того, что ответчиком развешивались объявления об оказании услуг по изготовлению кухонной мебели на площадках интернет сети, газетах, суду не представлено.
Факта оказания услуг по изготовлению кухонной мебели систематически с целью извлечения прибыли стороной истца не представлено, судом таких не установлено.
Учитывая приведенные выше правовые положения, а также установленные по делу обстоятельства, спорные правоотношения ни по содержанию правоотношений, ни по его субъектному составу не подпадают под сферу действия Закона РФ Российской Федерации № 2300-1 от 7 февраля 1992 года "О защите прав потребителей".
Правоотношения сторон носят исключительно гражданско-правовой характер, регулируемый нормами Гражданского кодекса РФ и нормы Закона о защите прав потребителей в данном случае не применимы.
При таком положении, поскольку правоотношения, возникшие между сторонами, не носят потребительского характера, оснований для применения положений Закона РФ "О защите прав потребителей" не имеется, соответственно не имеется оснований для взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в рамках Закона РФ "О защите прав потребителей".
Истцом заявлены требования о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 25.06.2025 по 16.12.2025, начисленные на сумму аванса 170 000,00 рублей, в размере 14426,72 рублей.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Таким образом, за неисполнение обязанности по установке кухонного гарнитура, на сумму аванса 170000,00 рублей подлежат начислению проценты за период, определенный истцом, в размере 14426,72 рублей, согласно представленному истцом расчету, который суд признает достоверным, арифметически правильным и подготовленным в соответствии с требованиями закона. Указанная сумма процентов подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Истцом заявлены требования о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000,00 рублей, по оплате почтовых расходов в размере 964,92 рублей.
В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Истцом понесены расходы на оплату услуг представителя в размере 15000,00 рублей, что подтверждается договором об оказании юридических услуг от 10.10.2025, чеком на оплату услуг отпо договору от 10.10.2025, актом приемки-передачи выполненных работ (л.д. 15-17, 32).
Разрешая вопрос о размере подлежащих взысканию судебных расходов на оплату услуг представителя, связанных с составлением искового заявления, составление иных документов по настоящему делу, устных консультаций по ведению дела, участие представителя в двух судебных заседаниях, суд, учитывая объем заявленных и удовлетворенных требований истца, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, суд приходит к выводу о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 15000,00 рублей, которые являются разумными и справедливыми.
Кроме того, истцом понесены почтовые расходы по отправке ответчику искового заявления, уточненного искового заявления и досудебной претензии, с учетом заявленных требований истцом, в размере 964,92 рублей, которые судом признаются необходимыми для восстановления нарушенного права истца (л.д.20, 21, 40 (оборот)).
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 533,00 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, ИНН №, в пользуФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № №, сумму аванса в размере 170 000,00 рублей, проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 14426,72 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15000,00 рублей, почтовые расходы в размере 964,92 рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, ИНН №, в бюджет Ивановского муниципального округа Ивановской области государственную пошлину в размере6 533,00 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Решение в окончательной форме изготовлено 28.01.2026.
Председательствующий судья Т.В. Цветкова