Решение по делу № 2-1725/2025 от 25.08.2025 - о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

УИД 48RS0002-01-2025-001237-76

Дело № 2-1725/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

11 августа 2025 г. город Липецк

Октябрьский районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего судьи Коса Л.В.

при ведении протокола помощником судьи Савенковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к ПАО «Россети Центр» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 125 131 руб. 47 коп., компенсации морального вреда в сумме 50 000 руб.; штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В обоснование своих требований ссылался на то, 19.12.2022г. между ответчиком ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр- «Липецкэнерго») и истцом ФИО3 был заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 1 вышеуказанного Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) вводного устройства (ВУ) строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных характеристик. Согласно п. 2 вышеуказанного Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения вводного устройства (ВУ) строящегося жилого дома с коммунально- бытовыми приборами, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый помер земельного участка:№. Согласно п. 10 вышеуказанного Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения договора, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, определяется в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области №49/2 от 24.12.2021г. и составляет 148 524 руб. 09 коп. Согласно п. 17 вышеуказанного Договора, сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Срок окончания выполнения работ по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - 19.12.2023г. 20.11.2024г. истец обратился с претензией, в которой указывал на то, что ответчик условия договора не выполнены и просил выплатить неустойку в сумме 125 131 руб.92 коп. 13.12.2024г. ответ на претензию ответчиком был направлен в адрес истца и в нем ответчик ссылался на размещение уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в личном кабинете 06.10.2023г., в удовлетворении требований претензии ответчик отказал. Однако, работы в полном объеме произведены не были и Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № от 22.11.2024г. был подписан сторонами лишь 22.11.2024г. в 13,00 ч. Размер неустойки, подлежащей уплате за просрочку оказания услуги истцу предварительно оплаченного по Договору согласно графику платежа, составляет: 148524,53:100x025= 371.31 руб.; 371,31 руб. х 337 = 125 131 руб. 47 коп. В установленный договором срок работа, услуга не была выполнена, результат работ, услуга передан истцу только 22.11.2024г., о чем свидетельствует акт допуска № от 22.11.2024г. Таким образом, исполнитель допустил просрочку исполнения договора на 337 дней.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы, изложенные в иске.

Представитель ответчика возражал против иска и просил в удовлетворении иска отказать. В обоснование возражений ссылался на то, что порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий определяют Правила технологическогоприсоединения, утвержденные Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 19.12.2022г. между ФИО3 и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 19.12.2022г.. Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 1 (один) год, и, соответственно, истек 19.12.2023г. Технологическое присоединение объекта заявителя было осуществлено 06.10.2023 года, подготовлено уведомление об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям. Таким образом, сетевая организация выполнила принятые на себя обязательства без нарушения срока, предусмотренного п. 5 Договора. В рамках исполнения Договора сетевая организация заключила с ООО «Энергостройсервис» договор подряда № на выполнение работ по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2023г. В рамках указанного договора подрядной организацией были выполнены мероприятия по подключению объекта истца. Подрядная организация выполнила мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца, о чем свидетельствуют: 1) Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 31,07.2023г.; 2) Акт сдачи-приемки выполненной работы № от 31.07.2023г.; 3)Акт сдачи-приемки выполненной работы № от 31.07.2023г.; 4) Акт о приемке выполненных работ № от 31.07.2023г.; 5)Акт о приемке выполненных работ № от 31.07.2023г.; 6)Акт о приемке выполненных работ № от 31.07.2023г.; 7)Акты о приемке выполненных работ № от 31.07.2023г.; 8)Документы об электротехнических измерениях. В силу п. 108 Правил №861 в редакции, действовавшей на момент заключения Договора, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии... Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению. 01.07.2020 г. в Правила №861 были внесены изменения, а именно добавлен раздел X (десятый), который регулирует порядок заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения с заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил. Под п. 14 в настоящем случае попадают физические лица, которые осуществляют технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно. В силу п. 103 Правил №861 в редакции, действовавшей на момент заключения Договора, договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в -д 12( 1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя. Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения. Таким образом, с момента введения указанного раздела, заключение и исполнение Договоров ТП не ставятся в зависимость от двухстороннего подписания документов о технологическом присоединении к электрическим сетям. На основании изложенного, а также согласно действующему законодательству ПАО «Россети Центр» не обязано сдавать результат выполненных работ ФИО3, либо его законному представителю, Правила №861 не предусматривают выполнение данных действий. Разместив Уведомление в личном кабинете заявителя, сетевая организация подтвердила выполнение со своей стороны мероприятий по ТП. Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже. - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы. В течение 20 рабочих дней после размещения в личном кабинете уведомления, от Заявителя не поступило замечаний по результатам выполненных работ. Законный представитель выехал на проверку выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению лишь в августе 2024г. В материалы дела представителем истца представлена флеш-карта, на которую записаны фото и видео записи. На них сняты опоры линии электропередачи, которые сделаны с очень большого расстояния и не представляется возможным определить, расположен ли на опоре прибор учета электрической энергии, что является основным доводом о невыполнении ответчиком мероприятий в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 19.12.2022г. Представитель истца также с большого расстояния мог не разглядеть прибор учета на опоре ЛЭП. Просил скептически отнестись к доказательствам (фото и видео записи) и пояснениям, сделанным свидетелем стороны истца, который с октября 2023 года до августа 2024 года не выезжал на место и не проверял выполнение сетевой организацией принятых обязательств по договору. Более того, как сообщил в судебном заседании отец истца, со стороны заявителя не выполнялись мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 14 технических условий. Кроме того, в ходе судебного заседания был допрошен начальник Грязинского района электрических сетей ФИО6, который подтвердил выполнение сетевой организаций (через подрядную организацию) мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта ФИО3, он лично участвовал в проверке всех выполненных работ, о чем свидетельствует его подпись в документах, представленных в материалы дела. Стороной истца не представлено ни одного доказательства того, что по состоянию на 19.12.2023 год не были выполнены в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, тогда как стороной ответчика предоставлен полный перечень доказательств, подтверждающих надлежащее выполнения мероприятий по ТП. Уведомление об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям интегрировалось в личный кабинет ФИО3 19.12.2023 года. Начиная с этой даты истец и его законный представитель знали о том, что общество надлежащим образом исполнило принятые на себя обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Истцом дополнительно заявлены требования о взыскании морального вреда в сумме 50 000 руб., причем не предоставлено подтверждения того, что сторона истца понесла физические и нравственные страдания. Более того в ходе рассмотрения дела просматривается тот факт, что до настоящего времени стороной истца не начаты работы по строительству жилого дома (п. 2 Договора). Таким образом, не имеется никаких оснований полагать, что ему был причинен какой-либо моральный вред. Заявил о снижении размера неустойки на основании ст.333 ГК РФ с учетом отсутствия неблагоприятных последствий у истца.

Представитель третьего лица ООО «Энергостройсервис» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, возражений против исковых требований не представил.

Суд, выслушав объяснения представителей сторон, показания свидетелей, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно абз. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 ГК РФ).

Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

В силу абз. 1 п. 2 указанного постановления Пленума ВС РФ если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В данном случае правоотношения сторон возникли из договора технологического присоединения к электрическим сетям, и, соответственно, на них распространяется действие Закона о защите прав потребителей в части, не урегулированной нормами ФЗ РФ от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Из разъяснений, содержащихся п. 20 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ 16.02.2022 г., следует, что договор технологического присоединения исходя из п. 1 ст. 26 ФЗ РФ от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", п. 1, 16, 17 Правил технологического присоединения по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм гл. 39 ГК РФ также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Кодекса).

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 в соответствии со статьями 21 и 26 Закона об электроэнергетике и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (далее Правила технологического присоединения), действие настоящих Правил распространяется на присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) (пункт 12.1); физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

Правила технологического присоединения устанавливают процедуру технологического присоединения, включающую, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором (пп. "в" п. 7 Правил технологического присоединения).

Согласно абзацу 3 п.108 Правил, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

Указанные в настоящем пункте обязательства сетевой организации отражаются в технических условиях.

В силу абзацев 2,3 п.109 Правил, допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя, а также в течение 2 рабочих дней направить такой акт в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

В соответствии с п.110 Правил, в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя.

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).

В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.

В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, такой потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя устранить указанные обстоятельства.

В случае если после устранения сетевой организацией замечаний заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которого осуществлено на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, заявителем в течение 10 рабочих дней со дня повторного размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не представлены замечания к такому уведомлению, замечания заявителя признаются устраненными.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок кадастровый номер № на основании договора купли-продажи от 13.11.2021г. по адресу: <адрес> для индивидуального жилищного строительства, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

19.12.2022г. между ответчиком ПАО «Россети Центр» и истцом ФИО3 был заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 вышеуказанного Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) вводного устройства (ВУ) строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных характеристик. В частности, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 12,5 (кВт).

В соответствии с п. 2 вышеуказанного Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения вводного устройства (ВУ) строящегося жилого дома с коммунально- бытовыми приборами, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый помер земельного участка:№.

На основании п.п.5,10 вышеуказанного Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения договора, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, определяется в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области №49/2 от 24.12.2021г. и составляет 148 524 руб. 09 коп.

Как предусмотрено в п.6 договора, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

В соответствии с п.11 договора, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила ТП).

В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за технологическое присоединение в полном объеме.

Оплата счета (кроме случаев, когда заявитель в соответствии с Правилами ТП воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение) осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п.12 договора, датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

В силу п. 17 вышеуказанного Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

На основании п.21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Оплата по договору произведена согласно чекам по операции ПАО Сбербанка 25.01.2023г. в сумме 51984 руб., 16.12.2022г. в сумме 22278 руб. 68 коп. 20.12.2023г. в сумме 29661 руб. 85 коп., 30.12.2022г. в сумме 44600 руб., а всего в сумме 148524 руб. 53 коп.

Срок окончания выполнения работ по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - 19.12.2023г., что следует из объяснений обеих сторон.

Согласно п.4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.13.1.6 Технических условий № от 22.11.2022г., являющихся неотъемлемой частью договора технологического присоединения (п.4 договора), сетевая организация должна была установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0 с функцией контроля мощности на концевой опоре ВЛИ 0,4 кВ по п.13.1.2.1

Из представленного суду Уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 06.10.2023г. усматривается, что мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 22.11.2022г. №. Согласно п. 4 Уведомления, характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

При этом судом установлено, что акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию не был оформлен ответчиком и не размещен в личном кабинете истца одновременно с уведомлением, что подтверждается обозренной судом в судебном заседании видео записью и показаниями свидетеля ФИО4, отца истца.

Из буквального толкования содержания Договора технологического присоединения, Технических условий, Уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям следует, что установка прибора учета электроэнергии, что являлось обязанностью ответчика, подтверждается Актом допуска в эксплуатацию прибора учета.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № был оформлен ответчиком на прибор учета <данные изъяты> только 22.11.2024г.

При таких обстоятельствах, следует признать, что без установки прибора учета в соответствии с Техническими условиями и оформления на него Акта допуска в эксплуатацию выполнение Договора технологического присоединения является ненадлежащим, поскольку ответчиком, являющемся сетевой организацией не была обеспечена возможность присоединения к электрическим сетям потребителя. Размещение ответчиком Уведомления в личном кабинете истца в отсутствие прибора учета и акта о его допуске является формальным и не может быть признано доказательством выполнения ответчиком своих обязанностей по договору.

Следовательно, обязанность по договору технологического присоединения была выполнена ответчиком только 22.11.2024г. после установки прибора учета и оформления Акта допуска в эксплуатацию этого прибора учета электрической энергии НАРТИС-И300. Доказательством ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств является также размещение ответчиком в личном кабинете одновременно Уведомления и Акта допуска прибора в эксплуатацию в отношении других потребителей: ФИО1 и ФИО2, которые имеют в собственности земельные участки там же, где и истец, и заключившие аналогичные Договоры технологического присоединения с ответчиком.

Доводы ответчика, представленные им документы о выполнения работ третьим лицом и показания свидетеля ФИО6 в подтверждение выполнения работ по договору подряда с третьим лицом, в подтверждение установки первоначально прибора учета <данные изъяты> который впоследствии был украден, в связи с чем ответчик установил другой прибор учета <данные изъяты>, не могут быть приняты во внимание как доказательства надлежащего исполнения договора ответчиком, поскольку ответчиком не предоставлялся истцу акт допуска в эксплуатацию на прибор учета Фобос. Само по себе выполнение работ подрядчиком без уведомления истца об этом с предоставлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию не является тем результатом, который предусмотрен в п. 108 Правил - обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

В силу п.п.34, 36 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), предоставляет гарантирующему поставщику, в том числе, документы о допуске в эксплуатацию приборов учета, которым является акт допуска прибора учета в эксплуатацию, составляемый сетевой организацией при установке прибору учета.

При таком выполнении ответчиком своих обязанностей на 19.12.2023г. истец лишен был возможности как физически пользоваться электроэнергией, так и заключить договор энергоснабжения.

Таким образом, ответчик нарушил срок исполнения договора на 337 дней, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению согласно расчету: 148524,53 руб.х0,25%х337 дней= 125 131 руб. 91 коп.

Представитель ответчика просил уменьшить сумму неустойки по ст. 333 ГК РФ, ссылаясь на её несоразмерность.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя из смысла приведенных выше правовых норм, а также принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) размер неустойки может быть снижен судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 15.01.2015 N 6-О указал, что в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации именно законодатель устанавливает конкретные основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и свободы договора при определении на основе федерального закона таких его условий, как размеры неустойки, - они должны быть соразмерны указанным в этой конституционной норме целям.

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о неустойке не содержат каких-либо ограничений для определения сторонами обязательства размера обеспечивающей его неустойки. Вместе с тем, часть первая его статьи 333 предусматривает право суда уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Более того, часть первая статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая возможность установления судом баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате совершенного им правонарушения, не предполагает, что суд в части снижения неустойки обладает абсолютной инициативой - исходя из принципа осуществления гражданских прав в своей воле и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 ГК Российской Федерации) неустойка может быть уменьшена судом при наличии соответствующего волеизъявления со стороны ответчика. В противном случае суд при осуществлении судопроизводства фактически выступал бы с позиции одной из сторон спора (ответчика), принимая за нее решение о реализации права и освобождая от обязанности доказывания несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, срока неисполнения ответчиком принятых на себя обязательств по договору технологического присоединения, отсутствие негативных последствий неисполнения обязательства с учетом отсутствия строительства жилого дома на земельном участке до настоящего времени, учитывая заявление представителя ответчика о снижении неустойки в силу ст. 333 ГК РФ, суд считает размер рассчитанной неустойки явно несоразмерным последствиям ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору и полагает необходимым снизить его, придя к выводу, что в данном случае будет соблюден баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного ущерба, причиненного истцу ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, до 30000 руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, являющегося юридическим лицом, степень нравственных страданий истца суд считает возможным определить компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб.

20.11.2024г. истец обратился с претензией, в которой указывал на то, что ответчик условия договора не выполнены и просил выплатить неустойку в сумме 125 131 руб.92 коп. 13.12.2024г. ответ на претензию ответчиком был направлен в адрес истца и в нем ответчик ссылался на размещение уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в личном кабинете 06.10.2023г., в удовлетворении требований претензии ответчик отказал.

Пунктом 6 статьей 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчик не удовлетворил в добровольном порядке требования истца с него в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 17500 руб. согласно расчету : 30000 руб. + 5 000 руб.=35000 руб. х 50% = 17500 руб.

На основании ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в бюджет г.Липецка подлежит взысканию госпошлина в сумме 7000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО «Россети Центр» (<данные изъяты>) в пользу:

1) ФИО3 (<данные изъяты>) неустойку в сумме 30000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 5000 руб., штраф в сумме 17500 руб., а всего 52500 руб.

2) бюджета г.Липецка госпошлину в сумме 7000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд г.Липецка в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда.

Председательствующий Л.В. Коса

Решение в окончательной форме изготовлено 25 августа 2025 г.

Председательствующий: Л.В. Коса