Дело № 2-623/2023 (2-5668/2022)

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Куйбышевский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Верещака М.Ю., при помощнике судьи Меньшиковой А.В., при секретаре Данченковой М.В., с участием истца ФИО1, представителя истца ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Омске ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело № по исковому заявлению ФИО1 ФИО7 к ФИО3 ФИО8 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с названным иском, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО1 заключен договор на ремонт квартиры площадью 58,3 кв.м. под ключ, находящейся по адресу: <адрес>.

Согласно договору цена ремонта квартиры составляет 197 000 руб. предоплата составляет 30% цены договора в размере 59 100 руб. Срок выполнения ремонта до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительному соглашению о передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ заказчик произвел оплату по договору: ДД.ММ.ГГГГ в размере 59 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнителем выполнена часть работ, а именно монтаж окна ПВХ 145х140, стоимость работ составляет 13 000 руб. Работы на сумму 184 000 руб. не выполнены.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика досудебную претензию о возврате денежных средств и отказе от исполнения договора. согласно ответу об отслеживании отправления претензии ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована неудачная попытка вручения письма.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчик оставил претензию без удовлетворения, а также не предпринял действий по возврату денежных средств истцу в добровольном порядке.

Сумма возврата денежных средств составляет 146 100 руб.

Сумма неустойки составляет 1 471 руб., согласно расчету: 146 100 * 49 дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) * 7,5 % / 365.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ФИО3 ФИО9 в пользу ФИО1 ФИО10 денежные средства в размере 146 100 рублей – сумма неосновательного обогащения, 1 471,01 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также проценты, начисляемые с ДД.ММ.ГГГГ по день исполнения решения суда из расчета ст. 395 ГК РФ от суммы основного долга за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 151,42 рублей.

Истец ФИО1, представитель истца по устному ходатайству ФИО2 в судебном заседании требования искового заявления поддержали по изложенным в нем основаниям, просили их удовлетворить.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом по последнему известному суду месту жительства, причины неявки суду неизвестны. Возражений относительно заявленных исковых требований суду не представил.

Суд, руководствуясь ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), с учетом мнения стороны истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав истца, представителя истца, оценив представленные доказательства, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

На основании п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В ст. 702 ГК РФ указано, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ч. 1 ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу норм ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (Заказчик) и ФИО3 (Исполнитель) заключен договор, согласно которому Исполнителем производится ремонт квартиры площадью 58,3 кв.м. по адресу: <адрес>, под ключ. Цена выполнения работ составляет 197 000 руб., срок выполнения ДД.ММ.ГГГГ. В день подписания договора заказчиком оплачивается 30% от суммы в размере 59 100 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком и исполнителем было заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ заказчик внесла 100 000 руб. по договору. Также был выполнен монтаж окон ПВХ 145х140, внесена 100 % предоплата в размере 13 000 руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В связи с тем, что ремонтные работы в квартире не были сделаны в срок, истец направила ДД.ММ.ГГГГ ответчику претензию с требованием о возврате денежных средств в размере 146 100 рублей и выплате неустойки в размере 153 660 рублей.

Ответчиком данная претензия до настоящего времени оставлена без удовлетворения.

Согласно ч. 3 ст. 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Учитывая, что до настоящего времени в указанной в договоре от ДД.ММ.ГГГГ квартире ответчиком не произведены ремонтные работы, для выполнения которых истец обратилась к ответчику, в нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено доказательств обратного, имеются основания для взыскания с ответчика в пользу истца оплаченной денежной суммы по указанному выше договору в размере 146 100 рублей (159 100 – 13 000 (стоимость окон ПВХ)).

Согласно ч. 1, 3 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Истцом к исковому заявлению приложен расчет процентов за пользование чужими денежными средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 471 рубль. Данный расчет судом проверен, признан верным, ответчиком возражений относительно расчета суду не представлено.

Учитывая, что ответчик не исполнил обязательства по договору, не возвратил денежные средства, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ (следующий день после дня окончания ремонтных работ по договору) по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 471 рубль (146 100 * 49 дней * 7,5 % / 365).

Кроме того, суд полагает правомерным требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на остаток суммы основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты денежных средств.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 151,42 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО11 (паспорт <...>) удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 ФИО12 (паспорт № в пользу ФИО1 ФИО13 (паспорт №) денежные средства в размере 146 100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 471,01 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами начисляемые на остаток суммы основного долга начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты денежных средств, расходы оп оплате государственной пошлины в размере 4 151,42 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Мотивированное заочное решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.