Дело № 2-380/2026
УИД 70RS0001-01-2025-005818-95
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 января 2026 года Кировский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего Ю.А. Романовой,
при секретаре Г.С. Бежинарь,
помощник судьи К.А. Костиков,
с участием представителя истца В.А. по доверенности от 29.08.2023 (на 5 лет), представителя ответчика Н.В. по доверенности от 30.11.2025 (до 28.04.2028),
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску Л.А. к публичному акционерному обществу «Россети Томск» о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
Л.А. (далее истец) обратилась в суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Томск» (ПАО «Томская распределительная компания») (далее ответчик), в котором просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /________/ от /________/ и технические условия /________/ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а именно: а) выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, б) запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом; в) от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом; г) от проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; д) определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10 кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом; е) выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от /________/ /________/, обеспечив присоединение электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, с кадастровым номером /________/; в случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда в части возложения на ответчика обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /________/ от /________/ и технические условия /________/, взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Томск» (ОГРН<***>) в пользу Л.А. судебную неустойку в размере 1000 руб. в день, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного срока исполнения, по день фактического исполнения решения суда.
В обоснование заявленных требований указано, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером /________/, расположенного по адресу: Российская Федерация, /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/. Между истцом и ПАО «Россети Томск» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /________/, предусмотренная п. 10 данного договора сумма в размере 11139,96 руб. оплачена истцом /________/. С 24.07.2024 статус заявки «Заявка на технологическое присоединение» /________/ от /________/ изменился на «Договор заключен и находится на исполнении».
В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы.
Согласно пункту 5 Условий типового договора /________/ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
Срок исполнения ответчиком его обязательств по договору технологического присоединения истек 24.01.2025, однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил.
Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и предложение применить штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств.
Кроме того, в отношении ответчика /________/ возбуждено дело об административном правонарушении /________/ и проведении административного расследования в связи с нарушением правил технологического присоединения.
Несмотря на все обращения, а также на принятые Управлением ФАС по Томской области меры ответчик свои обязательства по технологическому присоединению и по оплате штрафных санкций не выполняет.
Определением Кировского районного суда г. Томска от 17.12.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Энергосибинжиниринг».
В судебное заседание истец Л.А., представитель третьего лица ООО «Энергосибинжиниринг» не явились, будучи извещенными о времени и месте судебного заседания.
В судебном заседании представитель истца В.А. требования поддержал в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в иске и дополнениях к иску.
Представитель ПАО «Россети Томск» Н.В. в судебном заседании исковые требования не признал по доводам, указанным в отзыве, просил установить срок для исполнения решения суда не менее четырех месяцев с учетом договора подряда и необходимости установки опор для ЛЭП, снизить сумму неустойки до 150 руб. в день.
В отзыве на иск ответчик указал, что в целях выполнения обязательств по технологическому присоединению Л.А. разработано техническое задание на выполнение проектных работ по объекту: строительство СТП-10/0,4 кВ, ВЛ 10-0,4 кВ в д. Черная речка для технологического присоединения.
ПАО «Россети Томск» в рамках заключенного договора между ПАО «Россети Томск» и подрядной организацией ООО «ЭСИ» /________/ от /________/ со стороны ПАО «Россети Томск» в адрес подрядной организации направлена заявка № 1 от /________/ по строительству СТП-10/0,4 кВ, ВЛ 10-0,4 кВ в д. Чёрная Речка для технологического присоединения» (/________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, кадастровый номер земельного участка /________/).
Силами подрядной организацией ООО «ЭСИ» выполнен монтаж СТП 10/0,4 кВ, монтаж ВЛИ-0,4 кВ. Однако по состоянию на /________/ отсутствует отпаечная опора ВЛ-10 кВ и опора с разъединителем типа РЛК, а также прибор учета.
На текущий момент со стороны ПАО «Россети Томск» к ООО «ЭСИ» имеются претензии в части просрочки исполнения указанной ранее заявки на осуществлении мероприятий в целях осуществления технологического присоединения Л.А., а также оформления сметной документации.
В свою очередь, сетевая организация ПАО «Россети Томск» исполняет все необходимые действия по исполнению договора технологического присоединения /________/ от /________/.
В адрес Л.А. направлено исходящее письмо от /________/ /________/ с пояснением ситуации, связанной с технологическим присоединением, подтверждающей намерение сетевой организации исполнить договор технологического присоединения, а также компенсировать просрочку исполнения обязательства договорной неустойкой.
Исполнение обязательств по договору технологического присоединения с учетом действий подрядчика, связанных с исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, а также климатических условий, возможно в срок не менее четырех месяцев со дня вступления в силу решения суда по настоящему делу.
Истец просит суд взыскать судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда. Заявленная сумма судебной неустойки 1 000 руб./день является завышенной, ее необходимо снизить до 150 руб. в день.
Заслушав представителя истца, представителя ответчика, определив на основании ст. 167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, изучив доводы отзыва на иск, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.
Публичное акционерное общество «Россети Томск» (далее — ПАО «Россети Томск») на территории Томской области является крупной сетевой организацией, целями деятельности которой являются осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса, обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии) (п. 3.1. Устава ПАО «ТРК»).
Приказом ФСТ России от 09.12.2005 №602-э «О включении ОАО «Томская распределительная компания» в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль» как осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, общество включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно- энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным номером 70.1.3.
ПАО «Россети Томск» является сетевой организацией, основными видами деятельности которой, согласно Уставу, являются: оказание услуг по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ПАО «Россети Томск» на праве собственности или ином законном основании; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование ПАО «ТРК» до /________/) создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ПАО «Россети Томск» зарегистрировано /________/ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Томской области. К основным видам экономической деятельности общества относятся: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Между ПАО «Россети Томск» (далее - исполнитель, сетевая организация) и Л.А. (далее - заявитель) заключен договор /________/ от /________/ о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта: «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, кадастровый номер земельного участка: 70:14:0100039:676 (далее - договор), согласно п. 5 которого, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (по /________/).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023 /________/ и составляет - 11139,96 руб. (пункт 10 договора).
В соответствии с пунктом /________/ технических условий договора /________/ от /________/ (/________/), точкой присоединения является проектируемая линия ВЛ-10 кВ КИ-7 кВ от яч. 7 ф.КИ-7 (ПС 35 кВ Кисловка).
В соответствии с п. 10.2 технических условий, сетевая организация обязалась: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. Запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом. От точки, указанной в пункте №7 технических условий, до проектируемой ТП 10 кВ (п.10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом. От проектируемой ТП 10кВ (п.10.2.1.) до границы, установленной правоустанавливающими документами и заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ДЭП 10 кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
Согласно п. 11 технических условий заявитель осуществляет: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности); требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «ТРК»: разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, требования по согласованию проектной документации с сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 в соответствии со ст. 21 и 26 Закона об электроэнергетике и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с абзацем первым п. 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй п. 3 Правил присоединения).
К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго п. 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п. 14).
Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).
При этом из подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.
Сопоставление перечня содержащихся в подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения мероприятий с п. 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволяют сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.
Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения, обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.
В соответствии с п. 6 Правил присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
В силу п. 16.3 Правил присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе, в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Как установлено подп. "г" п. 25(1) Правил присоединения, в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Таким образом, в отношении лиц, указанных в п. 14 Правил присоединения, обратившихся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, к которым относится Л.А., сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения, неотъемлемой частью которого является обязанность сетевой организации по обеспечению технических условий технологического присоединения.
С учетом изложенного, на ПАО «Россети Томск» лежала обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе, по урегулированию отношений с третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению.
Судом установлено и подтверждается выпиской из ЕГРН от /________/, что Л.А. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, с кадастровым номером /________/.
В соответствии с техническими условиями договора технологического присоединения /________/, точка присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Томск» была выбрана на расстоянии не более 15 метров от границ земельного участка Л.А. и располагается на монтируемой ЛЭП 10 кВ. Строительство вышеуказанного объекта ЛЭП 10 кВ выполняется для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, расположенного по адресу: /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, кадастровый номер земельного участка: /________/, в рамках договора технологического присоединения /________/ от /________/, заключенного с заявителем.
По результатам закупочной процедуры, между ПАО «Россети Томск» (заказчик) и ООО «Энергосибинжиниринг» (подрядчик) заключен договор подряда /________/ от /________/ на «Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6-10/0,4 кВ, пунктов учёта электроэнергии 0,4-10 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания ПО ЦЭС, ПО ВЭС, ПО СЭС, ПАО «ТРК», с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий», объявленной извещением от /________/ /________/.
Согласно пунктам 4.1.1, 4.1.3 договора подряда /________/ от /________/, подрядчик обязался самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе, с выездом на объект и выполнить разработку проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием (приложение /________/ к договору) и сдать результат заказчику в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Силами подрядной организацией ООО «ЭСИ» выполнен монтаж СТП 10/0,4 кВ, монтаж ВЛИ-0,4 кВ. Однако по состоянию на 17.12.2025 отсутствует отпаечная опора ВЛ-10 кВ и опора с разъединителем типа РЛК, а также прибор учета. Как указано в отзыве ответчика на иск, со стороны ПАО «Россети Томск» к ООО «ЭСИ» имеются претензии в части просрочки исполнения указанной ранее заявки на осуществлении мероприятий в целях осуществления технологического присоединения Л.А., а также оформления сметной документации.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поскольку на момент рассмотрения настоящего дела ПАО «Россети Томск» не исполнило принятые на себя обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению объекта Л.А. к электрическим сетям в определенный срок (по 24.01.2025), суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного истцом требования о понуждении ответчика исполнить договор.
Доводы ответчика о том, что ПАО «Россети Томск» заключило договор с ООО «Энергосибинжиниринг», который не смог своевременно установить отпаечную опору ВЛ-10 кВ и опору с разъединителем типа РЛК, а также прибор учета, об отсутствии оснований для удовлетворения требования о понуждении исполнить договор не свидетельствуют.
Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).
При этом из подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.
Таким образом, урегулирование отношений с третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению по заключенному сторонами договору является обязанностью ПАО «Россети Томск», что также нашло свое отражение в выданных истцу технических условиях.
На основании чего, требование истца о возложении на ответчика обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /________/ от /________/ подлежит удовлетворению.
Из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Учитывая объем работ, необходимых к выполнению ответчиком для технологического присоединения, проведение работ по установке отпаечной опоры ВЛ-10 кВ и опору с разъединителем типа РЛК, а также прибора учета, суд считает возможным установить срок для выполнения ответчиком возложенных на него обязанностей - 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Определяя размер судебной неустойки, принимая во внимание необходимость стимулирования ответчика к исполнению решения, учитывая характер подлежащего исполнению судебного акта, фактические обстоятельства настоящего дела и представленные доказательства, исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения обеих сторон спора, суд полагает необходимым и достаточным определить судебную неустойку в размере 250 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.
Данная сумма является разумной, справедливой и в целом побуждает ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре, при этом не создает на стороне истца необоснованного извлечения выгоды.
Согласно ч. 1 ст. 88, ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым, в числе прочих, относятся расходы признанные судом необходимыми.
В соответствии с п. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
В силу ч. 2 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, в редакции, действующей на день обращения с исковым заявлением, предусмотрено, что при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера государственная пошлина оплачивается физическими лицами в размере 3000 руб.
В связи с тем, что истец в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию в бюджет муниципального образования "Город Томск" с ответчика в размере 3000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Л.А. к публичному акционерному обществу «Россети Томск» о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки, удовлетворить частично.
Возложить на публичное акционерное общество «Россети Томск» обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /________/ от /________/ и технические условия /________/ в течение 60 дней со дня вступления решения в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, для обеспечения электроснабжения объекта: малоэтажная застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый дом/Дачный дом), расположенного по адресу: Российская Федерация, /________/, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, /________/, с кадастровым номером /________/.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Томск» в пользу Л.А. судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 250 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная со дня, следующего по истечении 60 дней со дня вступления решения в законную силу.
Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Томск" в пользу муниципального образования «Город Томск» судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3000 руб.
В остальной части исковые требования Л.А. оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд г. Томска.
Судья Ю.А. Романова
Решение суда в окончательной форме изготовлено 29.01.2026.