Дело №2-2325/2025

УИД 50RS0052-01-2025-000335-82

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 мая 2025 года г. Щелково Московской области

Щелковский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи Павловой С.А.,

при секретаре судебного заседания Павловой О.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Мособлгаз» в лице Филиала АО «Мособлгаз» - «Восток» о защите прав потребителя, обязании исполнить договор, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, уточнив требования, обратился в Щелковский городской суд Московской области с иском к АО «Мособлгаз» в лице Филиала АО «Мособлгаз» - «Восток» о защите прав потребителя, обязании исполнить договор, взыскании неустойки.

В обоснование требований указал, что между ФИО1 (Заказчик) и АО «Мособлгаз» филиал «Восток» (далее - Исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ заключён договор № о подключении логическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках до газификации.

Согласно п. 1.1. (Договора о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") (далее - Правила), расположенного по адресу <адрес>, с кадастровым номером №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с п. 1.3. (Договора о подключении) срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению)) и пуску газа составляет до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и АО «Мособлгаз» заключили Дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором стороны пришли к соглашению изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции: Считать сроком выполнения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 5.2 Договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется исходя из фиксированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 15.12.2021 №260-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам ой области от 15.12.2021 №261-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2021 №308-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2021 №313-Р, а также стоимостью газоиспользующего оборудования прибора учета газа, и составляет 20 734 рубля 66 копеек.

Согласно п. 5.3 Договора, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 % платы, что составляет 10 367 рублей 33 копейки, в том числе НДС 20 % - 1 727 рублей 89 копеек, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания договора о подключении;

50 % платы, что составляет 10 367 рублей 33 копейки, в том числе НДС 20 % - 1 727 рублей 89 копеек, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно чека по банковской операции от ДД.ММ.ГГГГ, платеж с назначением «50% платы за подключение по Договору №» в размере 10 367,33 руб., был внесен истцом на следующий день после заключения Договора.

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (Пункт 1) к Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ №, стороны пришли к соглашению: внести изменения в Договор, изложив пункт 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется исходя из фиксированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 27.12.2023 № 329-Р, Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 15.12.2021 №261-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2021 №308-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2021 №313-Р, а также стоимостью газоиспользующего оборудования прибора учета газа, и составляет 95 435 рублей 79 копеек, в том НДС 20% - 15 905 рублей 96 копеек, в том числе:

- проектирование сети газопотребления - 20 734,66 рублей, в том числе НДС 20% - 3 455,78 рублей,

строительство сети газопотребления – 70471,13 рублей, в том числе НДС 20% - 12450,19 рублей.

Вторым пунктом вышеназванного Дополнительного соглашения, с учетом пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения Стороны определили следующий порядок внесения:

50 % платы за проектирование, что составляет 10 367,33 рублей, в том числе НДС 20% - 1 727,89 рублей внесено Заявителем в течение 11 рабочих дней со дня заключения Договора.

50 % платы за строительно-монтажные работы, что составляет 37 350,57 рублей, в том числе НДС 20% - 6 225,10 рублей, вносится Заявителем в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Сумма в размере 10 367,33 рублей, была внесена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, была погашена и сумма, закрепленная в п. 2 Дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, Истцом оплата произведена в полном объеме, с соблюдением сроков, установленных Договором в редакции Дополнительных соглашений.

Вместе с тем, услуги, закрепленные п. 1.1 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках до газификации по состоянию на текущую дату не оказаны.

Ответчику направлялась претензия с требованием о добровольном погашении неустойки, которая была оставлена последним без удовлетворения.

На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, истец просит суд взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу ФИО1:

- неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 057 руб., по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 47 344 руб., а всего 55 402 руб. 00 коп.,

- неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период до дня вынесения решения суда по настоящему делу, а также с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств,

- обязать АО «Мособлгаз» «Восток» исполнить обязательства, принятые по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в полном объеме надлежащим образом,

- взыскать с АО «Мособлгаз» «Восток» в пользу ФИО1 штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, его представитель ФИО2 действующая на основании доверенности (копия в деле), требования, по основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом их уточнения поддержала в полном объеме, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» «Восток» ФИО3 действующая на основании доверенности (копия в деле) возражала против удовлетворения исковых требований, представила в материалы дела письменные возражения, в удовлетворении иска просила отказать по доводам и основаниям в нем изложенным.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив в совокупности, представленные в материалы дела письменные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, доводы и основания заявленного иска, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» филиал «Восток» ДД.ММ.ГГГГ заключён договор № о подключении технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках до газификации.

Согласно п. 1.1. (Договора о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", расположенного по адресу <адрес>, с кадастровым номером №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с п. 1.3. Договора о подключении срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Мособлгаз» заключено Дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором стороны пришли к соглашению, считать сроком выполнения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 5.2 Договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется исходя из фиксированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 15.12.2021 №260-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам ой области от. 15.12.2021 №261-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2021 №308-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2021 №313-Р, а также стоимостью газоиспользующего оборудования прибора учета газа, и составляет 20 734,66 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена плата за подключение по Договору №» в размере 10 367,33 рублей.

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ №, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется исходя из фиксированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 27.12.2023 № 329-Р, Распоряжением Комитета по ценам и Московской области от 15.12.2021 №261-Р; Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.12.2021 №308-Р, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2021 №313-Р, а также стоимостью газоиспользующего оборудования прибора учета газа, и составляет 95 435,79 рублей, в том числе: - проектирование сети газопотребления - 20 734,66 рублей; строительство сети газопотребления - 70471,13 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена плата в размере 10 367,33 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истцом оплачена сумма, закрепленная в п. 2 Дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, оплата по Договору в редакции Дополнительных соглашений произведена истцом в полном объеме.

Вместе с тем, услуги, закрепленные п. 1.1 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках до газификации не оказаны, что сторона ответчика не отрицает.

В силу ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств и изменение его условий не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 4 Закона № 69-ФЗ одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

Юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей (ст. 27 указанного Закона).

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен в Правилах подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (Правила 1547).

Указанные Правила содержат понятие "догазификации", под которой понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей, настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Из разъяснений, изложенных в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее - ППВС № 17), при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Договор о подключении газоиспользующего оборудования, являясь сложным смешанным договором, регулируется в вопросе выполнения работ, на которые установлена цена, положениями ст. ст. 702 - 729, в той части, в какой они не противоречат положениям ст. ст. 779 - 783 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Оплата услуг в том порядке, какой установлен дополнительным соглашением к Договору о подключении газоиспользующего оборудования, истцом произведена, вследствие чего у ответчика возникает обязанность исполнить условия данного договора.

В подп. «и» п. 52 Правил 1547 указано, что в договоре о подключении должно содержаться условие об установлении обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Раздел VII Правил 1547 посвящен вопросам особенностей подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации, то есть в рамках тех правоотношений, которые связывают истца и ответчика в данном гражданском деле.

Таким образом, размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит 8057 рублей 49 копеек: (0,014 х 9,5% (ставка ЦБ РФ на дату заключения договора) х 20734,66 (плата по договору) х259 (количество дней просрочки).

Размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит 45 668 рублей: (0,014 х 9,5% (ставка ЦБ РФ на дату заключения договора) х 95 435,79 (плата по договору) х 319 (количество дней просрочки).

Представленный суду расчет неустойки судом проверен и принят (л.д.11).

Применение ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым (абз. 2 п. 34 ППВС № 17).

Обоснованных мотивированных ходатайств об уменьшении размера неустойки от ответчика не поступало.

Учитывая положения п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, приведенные в п. п. 69 - 75 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - ППВС № 7) и абз. 2 п. 34 ППВС № 17, принимая во внимание обстоятельства данного гражданского дела, длительность неисполнения обязательства, последствия нарушения прав потребителя, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для уменьшения неустойки.

Как следует из абз. 1 п. 6. ст. 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В абз. 1 п. 46 ППВС № 17 разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Из материалов дела следует, что ходатайство об уменьшении суммы штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя от ответчика не поступало.

При таких обстоятельствах не подлежащий уменьшению размер штрафа составит 26 862 рублей: (8057,49 + 45668,04):2.

Суд находит не подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период до дня вынесения решения суда, с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств, а также обязании исполнить договор по следующим основаниям.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50.

АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики Московской области.

Постановлением Правительства Московской области от 13.07.2021 №560/24 «О назначении регионального оператора газификации и формировании источника финансирования мероприятий по социальной газификации населенных пунктов Московской области» Правительство Московской области определило региональным оператором газификации Московской области АО «Мособлгаз».

Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2024 №1289/ПП внесены изменения в программу социальной газификации.

Новая редакция программы социальной газификации включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего Ответчику домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации». Срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на декабрь 2026 г.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что взыскание с ответчика неустойки за период до дня вынесения решения суда, с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств, а также обязание ответчика исполнить договор при вышеуказанных обстоятельствах приведет к обогащению истца и невозможности исполнения решения суда, так как без окончания строительства распределительного газопровода, осуществить технологическое подключение и пуск газа не возможно, а установление приоритетных сроков по строительству распределительного газопровода приведет к срыву сроков по исполнению Программы социальной газификации.

При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования ФИО1 к АО «Мособлгаз» в лице Филиала АО «Мособлгаз» - «Восток» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки подлежат удовлетворению частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Мособлгаз» в лице Филиала АО «Мособлгаз» - «Восток» о защите прав потребителя, обязании исполнить договор, взыскании неустойки, удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» «Восток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 057 рублей, по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 668,04 рублей, а также штраф в размере 26 862 рублей, а всего взыскать – 80 587 (восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 04 копеек.

В удовлетворении остальных требований, отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 23 мая 2025 года.

Судья С.А. Павлова