Дело № 2-3116(2022)

59RS0005-01-2022-002733-53

РЕШЕНИЕ

(заочное)

Именем Российской Федерации

17 августа 2022 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Вязовской М.Е.,

при секретаре Пирожковой В.Е.,

с участием представителя истца по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Вален» к ФИО2 о взыскании предварительной оплаты по договору подряда,

установил:

ООО «Вален» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании предварительной оплаты по договору подряда, указав в заявлении, что между ООО «Вален» (заказчик) и ИП ФИО2 ( подрядчик) заключен договор подряда № от 28.04.2021г.

В соответствии с п.1.1. Договора, Подрядчик взял на себя обязательство осуществить работы по установке изделий из ПВХ, противопожарных дверей и рольставен с электропроводом на объекте по адресу: .

В соответствии с п.1.5. договора, «Срок выполнения работ по 15.05.2021. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

В силу п.3.2.1. Договора, заказчик обязался оплатить согласованную сторонами предоплату в размере 100 000 рублей на расчетный счет Подрядчика в момент подписания Договора.

Взятые на себя обязательства Заказчик выполнил полностью, сумма по Договору была переведена Подрядчику, что подтверждается п/п № от 17.05.2021 на сумму 100 000 рублей, п/п № от 04.05.2021 в сумме 100 000 рублей.

Взятые на себя обязательства Подрядчик исполнил ненадлежащим образом. Согласно технической документации выявлены следующие нарушения: не устранены доводчики, откосы дверей; утепление окон сделано с нарушениями, подоконник окна размера 2*1.8, не подключены рольставни к щитам эл, протечка окна в помещении кабинета кружковой деятельности, повлекло за собой дополнительные расходы на устранение подтеков на стенах и замену испорченных панелей.

Заявленная претензия о безвозмездном устранении недостатков оставлена без ответа и удовлетворения.

В соответствии с ч.1 ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п.1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.1 ст.708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Согласно п.3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ указанные в п.2 ст.405 Гражданского кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работ, а также при установленных договором подряда сроков.

Согласно п.2 ст.405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещение убытков.

Согласно п.3 ст.715 Гражданского кодекса РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она будет выполнена ненадлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) а так же неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу 200000 рублей предварительной оплаты по договору подряда № от 28.04.2021, взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины 5 200 рублей.

Представитель истца в судебном заседании требования подержал, дал аналогичные пояснения, пояснил, что, не смотря на получение ответчиком аванса, работы ответчиком сданы не были, выполненные работы имели недостатки, в связи с чем истец вынужден был дополнительно нести расходы на их устранение третьими лицами. Ответчик на претензию не ответил.

Ответчик в судебное заедание не явился, извещался судом по всем известным адресам о дате и времени судебного заседания, почтовая корреспонденция вернулась за истечением срока хранения.

Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Суд, учитывая, что сведений об изменении адреса (места нахождения) ответчика в материалах дела не содержится, принимая во внимание направление извещений посредством заказной корреспонденции по всем известным суду адресам, размещение информации о времени и месте судебных заседаний на официальном сайте Мотовилихинского районного суда г. Перми, считает, что требования гражданского процессуального законодательства по извещению ответчика о начале судебного процесса были соблюдены, и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Согласно ст. 233 ГПК РФ решение в отношении ответчика принимается заочно.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п.2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Судом установлено, что 28.04.2021г. между ООО «Вален» (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда №, согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить работы по установке изделий из ПВХ, противопожарных дверей и рольставен с электроприводом на объекте по адресу: (п.1.1 договора).

Согласно п.1.3. договора, за выполненную работу Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Согласно п.1.4. договора, срок действия контракта: с даты заключения контракта по 15.05.2021, а в части гарантий и взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Согласно п.1.5. договора, срок выполнения работ по 15.05.2021 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

Согласно п.2.1. договора, выполненные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком путем подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

Согласно п.2.2. договора, по окончании работ Подрядчик информирует об этом заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных работ.

Согласно п. 2.3. договора, Акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ подписывается Сторонами в течение 5 дней после завершения работ подрядчиком.

Согласно п.2.4. договора, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно п.3.1. договора, общая стоимость работ 318 000 (Триста восемнадцать тысяч) рублей без НДС.

Согласно п. 3.2.1. договора, Заказчик обязуется оплатить согласованную сторонами общую цену в следующем порядке: предоплату от общей стоимости работ в размере 100000 (сто тысяч) рублей уплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в момент подписания настоящего договора.

2 часть оплаты от общей стоимости работ в размере 100000 (Сто тысяч) рублей уплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя после поставки партии изделий из ПВХ.

Оставшуюся сумму в размере 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 дней после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты.

Согласно п.4.1. договора, Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Согласно п. 5.1. договора, Гарантия на выполняемые работы и изделия устанавливаются Подрядчиком на срок 12 месяцев с момента передачи результатов работ Заказчику.

Согласно п.6.2 договора, Заказчик вправе:… требовать своевременного устранения выявленных недостатков; …. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора; отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора; ….

Согласно п. 7.4. договора, в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Согласно п.7.5. договора, если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и не устранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Судом установлено, что взятые на себя обязательства ООО «Вален» выполнил, а именно: во исполнение п.3.2.1 договора ИП ФИО2 переведена сумма предоплаты в размере 100 000 рублей, что платежным поручением № от 4.05.2021, а также на сумма 100 000 рублей, что подтверждается п/п № от 17.05.2021.

Из пояснений представителя истца следует, что ответчиком обязательства по договору подряда от 28.04.2021г. № в установленные сроки не выполнены, имеются недостатки, которые не устранены.

В адрес ответчика 21.06.2021г. истцом направлена претензия с требованием выполнить работы в полном объеме в срок о 25.06.2021г. (л.д.33).

Как следует их пояснений представителя истца претензия ответчиком оставлена без ответа, работы ответчиком не выполнены, акты приемки выполненных работ сторонами не пописывались, истец вынужден был привлекать к работам 3-х лиц и нести дополнительные расходы.

Ответчиком доказательств надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по договору подряда № от 28.04.2021г. в сроки установленные договором не представлено, доводы истца не опровергнуты, не представлено и доказательств возврата полученных в качестве предоплаты денежных средств.

Учитывая указанные обстоятельства, а также положения ст.ст. 405, 715 ГК РФ, условия договора подряда №, суд считает, что сумма предварительной оплаты в размере 200 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Таким образом, с ФИО2 в пользу ООО «Вален» следует взыскать сумму предварительной оплаты по договору подряда № от 28.04.2021г. в размере 200 000 рублей.

Согласно ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 5200 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199,233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО2 (ИНН №) в пользу ООО «Вален» (ИНН №) сумму предварительной оплаты по договору подряда № от 28.04.2021г. в размере 200 000 рублей и в возврат госпошлину в размере 5200 рублей.

Ответчик вправе подать в Мотовилихинский районный суд г.Перми заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение Мотовилихинского районного суда г.Перми может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: подпись

Копия верна. Судья: