Решение по делу № 2-1671/2022 от 27.02.2023

№ 2-297/2023 (УИД 61RS0008-01-2021-007634-63)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 февраля 2023 года с. Чалтырь

Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Шмариона В.И.

с участием представителя истца АО «Оборонэнерго» по доверенности ФИО1,

ответчика ФИО2

при секретаре Кароткиян Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» к ФИО2 о взыскании основного долга, неустойки за несвоевременную оплату услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и расторжении договоров,

УСТАНОВИЛ:

Представитель АО «Оборонэнерго» по доверенности ФИО1 обратился в суд с настоящим иском к ФИО2, указав, что между АО «Оборонэнерго» и ФИО2 заключены Договоры №/ЗТП/СКФ-2019г. и №/ЗТП/СКФ-2019 от 02 октября 2019г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, для электроснабжения объектов, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> Согласно п.5 Договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договоров, соответственно установлен до 02 февраля 2020г. По состоянию на 08 октября 2020г. со стороны Заявителя уведомление о завершении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью Договоров, в адрес Сетевой организации истца не поступало. Согласно п.п. 10-11 Договора №/ЗТП/СКФ-2019 плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей осуществляется заявителем в течение 15 дней со дня заключения Договора. В соответствии с п.17 Договора, Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Утвержденный постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27 декабря 2018 г. № 89/1 общий размер платы за осуществление мероприятий по технологическому присоединению составляет 550,00 руб., в том числе НДС. Оплата по договору в размере 550 рублей заявителем истцу не внесена. Период просрочки обязательств по договору со стороны Заявителя составляет 248 календарных дней (с 03.02.2020 по 08.10.2020). Согласно п.п. 10-11 Договора № 91/ЗТП/СКФ-2019 плата за технологическое присоединение в размере 16048,22 рублей заявителем истцу не внесена. В соответствии с п. 17 Договора. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Утвержденный постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27 декабря 2018 г. № 89/1 общий размер платы за осуществление мероприятий по технологическому присоединению составляет 16 048, 22 руб., в том числе НДС. Период просрочки обязательств по договору со стороны Заявителя составляет 248 календарных дней (с 03.02.2020 по 08.10.2020). Таким образом, по состоянию на 08 октября 2020г. размер неустойки по Договору № 90/ЗТП/СКФ-2019 составляет: 550*5%*248 = 6820,00 руб.; Сумма основного долга 550 рублей; по Договору № 91/ЗТП/СКФ-2019 по состоянию на 08 октября 2020 года размер неустойки составляет: 16 048,22*0,25%*248 = 9 949,90 руб. Сумма основного долга 16048,22 рублей. Общая сумма неустойки по двум договорам составляет: 6820,00 + 9949,90 = 16769,90 рублей. Актами осмотра (обследования) электроустановки № 42, № 43 от 30 октября 2019г. установлено в присутствии заявителя и подтверждается его подписями в актах, неисполнение заявителем технических условий по спорным договорам технологического присоединения. Заявителю письмом от 19 ноября 2019г. №СКФ/100/6325 было предложено устранить выявленные нарушения (замечания), однако заявителем данное письмо было проигнорировано. Письмом №СКФ/100/3352 от 22 июня 2020г. заявителю было предложено исполнить договоры надлежащим образом, либо расторгнуть их. Однако данное письмо также было проигнорировано заявителем. Согласно абзацу 2 пункта 16 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 11.08.2021) "Об утверждении Правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»: Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. На основании изложенного, истец просит суд:

1. Расторгнуть Договор № 90/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице начальника управления технологических присоединений и капитального строительства филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» и ФИО2

2. Расторгнуть Договор № 91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г., заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице начальника управления технологических присоединений и капитального строительства филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» и ФИО2

3. Взыскать с ФИО2 в пользу АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» задолженность по договору №90/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019 г. в размере 550 рублей; задолженность по договору №91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. в размере 16048 рублей 22 копейки.

4. Взыскать с ФИО2 в пользу АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо - Кавказский» неустойку по договору № 90/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. в размере 6820 рублей; неустойку по договору №91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. в размере 9949 рублей 90 копеек.

5. Взыскать с ФИО2 в пользу АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо - Кавказский» судебные издержки в виде расходов на оплату государственной пошлины в размере 13202 рубля.

Представитель истца АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» по доверенности ФИО1 в судебном заседании участвовал через видеоконференцсвязь, исковые требования поддержал. В своих пояснениях указал, что о смене адреса ответчик не сообщал истцу, претензии направлялись по известному адресу. Договоры в одностороннем порядке не могли расторгнуть, поэтому обратились в суд.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание явился, исковые требования не признал. Сообщил, что 1 февраля 2020г. он направлял письмо в адрес истца с просьбой продлить срок действия договора, согласно п.7 Договора, в связи с чем, он думал, что его просьбу удовлетворили. На данное письмо он ответа не получал. Письмо с претензией он не получал, так как продал квартиру и переехал жить в частный дом. Через портал Госуслуги он узнал о возбуждении исполнительного производства судебным приставов Советского отделения судебных приставов г.Ростова-на-Дону, на основании исполнительного листа выданного Советским районным судом г.Ростова-на-Дону. О вынесенном решении, он также не знал. Считает, что у истца имелась возможность связаться с ним по номеру телефона, который есть в документах либо по электронной почте в личном кабинете и уведомить его.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования АО «Оборонэнерго» подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, между АО «Оборонэнерго» и ответчиком ФИО2 заключены Договоры №90/ЗТП/СКФ-2019 и №91/ЗТП/СКФ-2019 от 02 октября 2019г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, для электроснабжения объектов, расположенных по адресу: <адрес>. № (л.д. 21-32, 33-44).

Согласно п.5 Договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договоров, соответственно установлен до 02 февраля 2020г.

По состоянию на 08 октября 2020г. со стороны Заявителя уведомление о завершении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью Договоров, в адрес Сетевой организации истца не поступало.

Согласно п.п.10-11 Договора №90/ЗТП/СКФ-2019 плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей осуществляется заявителем в течение 15 дней со дня заключения Договора.

Утвержденный постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27 декабря 2018г. № 89/1 общий размер платы за осуществление мероприятий по технологическому присоединению составляет 550,00 руб., в том числе НДС.

Оплата по договору в размере 550 рублей заявителем истцу не внесена.

Согласно п.п. 10-11 Договора № 91/ЗТП/СКФ-2019 плата за технологическое присоединение в размере 16048,22 рублей заявителем истцу не внесена.

В соответствии с п. 1 ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.1 ст.329 ГК РФисполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч.1 ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-Ф3 «Об энергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 8 (4) Правил технологического присоединения в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

В силу п.19 названных Правил стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Таким образом, задолженность ответчика по договору №90/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. составляет 550 рублей; задолженность по договору №91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. составляет 16 048 рублей 22 копейки.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определеннаязаконом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 17 Договора №90/ЗТП/СКФ-2019 от 02.10.2019г., сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В соответствии с п. 17 Договора№91/ЗТП/СКФ-2019 от 02.10.2019г., сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Период просрочки обязательств по договорам со стороны Заявителя составляет 248 календарных дней (с 03.02.2020 по 08.10.2020).

Согласно расчету размера договорной неустойки по состоянию на 08.10.2020г., представленному истцом, размер неустойки:

· по Договору № 90/ЗТП/СКФ-2019 составляет: 550*5%*248 = 6 820,00 руб.;

· по Договору № 91/ЗТП/СКФ-2019 составляет: 16048,22*0,25%*248 = 9 949,90 руб.

Общая сумма неустойки по двум договорам составляет: 6 820,00 + 9 949,90 = 16 769,90 рублей.

Указанный расчет судом проверен, признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Актами осмотра (обследования) электроустановки № 42, № 43 от 30 октября 2019г. установлено в присутствии заявителя и подтверждается его подписями в актах, неисполнение заявителем технических условий по спорным договорам технологического присоединения (л.д. 45-48).

Заявителю письмом от 19 ноября 2019г. № СКФ/100/6325 было предложено устранить выявленные нарушения (замечания), однако заявителем данное письмо было проигнорировано (л.д. 49).

С учетом изложенных обстоятельств, вышеуказанные суммы задолженности и неустойки подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае расторжения договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора (ст. 453 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, письмом №СКФ/100/3352 от 22 июня 2020г. заявителю было предложено исполнить договоры надлежащим образом, либо расторгнуть их (л.д.51). Однако данное письмо также было проигнорировано заявителем.

Согласно абзацу 2 пункта 16 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 11.08.2021) "Об утверждении Правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»: Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Как видно из материалов дела, ФИО2 допустил ненадлежащее исполнение обязательств по договорам №90/ЗТП/СКФ-2019 и №91/ЗТП/СКФ-2019 от 02 октября 2019г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств. Данное обстоятельство является существенным основанием для расторжения указанных договоров.

Согласно ч.1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ч.1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Исходя из платежного поручения №5702 от 14.09.2021, АО «Оборонэнерго» при подаче иска оплачена государственная пошлина в размере 13202 рубля (л.д. 12).

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 13202 рубля.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ. суд

РЕШИЛ:

Иск АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» к ФИО2 о взыскании основного долга, неустойки за несвоевременную оплату услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и расторжении договоров удовлетворить.

Расторгнуть Договор № 90/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице начальника управления технологических присоединений и капитального строительства филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» и ФИО2

Расторгнуть Договор № 91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019 г., заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице начальника управления технологических присоединений и капитального строительства филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» и ФИО3

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, СНТ «Маяк» СКВО, уч.62, паспорт серия 6009 №717170, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) в пользу Акционерного общества «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» (ИНН <***>) задолженность по договору №/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 октября 2019г. в размере 550 рублей, неустойку в размере 6 820 рублей.

Взыскать с Гурбанова МА01.02.1965 года рождения, уроженца <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, СНТ «Маяк» СКВО, уч.62, паспорт серия 6009 №, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) в пользу Акционерного общества «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» (ИНН <***>) задолженность по договору №91/ЗТП/СКФ-2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 16 048 рублей 22 копейки, неустойку в размере 9 949 рублей 90 копеек.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, СНТ «Маяк» СКВО, уч.62, паспорт серия 6009 №, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>) в пользу акционерного общества «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» (ИНН <***>) судебные издержки в виде расходов на оплату государственной пошлины в размере 13 202 рубля.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Шмарион В.И.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 06 марта 2023 года.