УИД: 63RS0№-44
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
29 сентября 2025 года <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Ивановой Н.М.
при секретаре ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО1 к ООО «Средневолжская газовая компания» о защите прав потребителей,
установил:
Истец ФИО1 обратилась в Центральный районный суд <адрес> с иском к ООО «Средневолжская газовая компания» (далее по тексту – ООО «СВГК») о защите прав потребителей, в котором, с учетом уточнений, просит взыскать с ООО «СВГК» убытки в виде амортизации электрического котла за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1207,73 рублей, перерасход электроэнергии в размере 43470 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6155,32 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей.
В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «СВГК» заключено дополнительное соглашение № №-23/1 к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении газа к домовладению по адресу: <адрес>А, по условиям которого срок подключения составлял 100 дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик свои обязательства по договору исполнил не в срок и отказался добровольно компенсировать убытки. В связи с тем, что исполнитель оказал услуг не в срок, истец был вынужден понести расходы на приобретение электрического котла, амортизация которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1207,73 рублей. Истец понес убытки в виде оплаты перерасхода электроэнергии по причине круглосуточной работы электрического котла в отопительный сезон с ноября 2024 по апрель 2025 в сумме 43470 рублей. Действиями ответчика истцу были причинены нравственные страдания, а именно: физический дискомфорт из-за отсутствия должного отопления в зимний период, постоянное переохлаждение в жилом помещении (детская комната прогревалась лишь до 20 градусов), повышенная тревожность и стресс из-за невозможности создать комфортные условия для проживания; нарушение бытового уклада выраженное в необходимости использовать временные и менее эффективные источники обогрева (электрический котел), что увеличивало нагрузку на электросеть и риск аварийных ситуаций.
Поскольку ответчик добровольно требования истца не удовлетворил, истец был вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Представитель истца ФИО1 – ФИО5, действующий на основании доверенности, уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. Пояснил, что ответчиком были нарушены сроки исполнения обязательств по договору о подключении.
Представитель ответчика ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Пояснил, что изменение сроков, предусмотренных договором, произошло, в результате неисполнения ФИО1 встречных обязательств по заключению договора поставки газа и уведомлении об этом исполнителя. Договор поставки природного газа представлен истцом в ООО «СВГК» только ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ сторонами подписан акт о подключении, в соответствии с которым истец претензий по оказанию услуг к ответчику не имеет. Просил в удовлетворении исковых требований отказать.
Третье лицо ФИО5 в судебном заседании просил исковые требования удовлетворить.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон, суд считает иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям:
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
В соответствии со ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Приведенные положения корреспондируют нормам ст.307 ГК РФ, устанавливающей, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, и что обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяться в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения или существа смешанного договора. Условия договора определяются на усмотрение сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).
Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых между сторонами должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу статьи 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
На основании ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
В силу п. 2 названных Правил, под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.
Фактическим присоединением признается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.
Исходя из п. 3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);
б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;
в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;
г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).
В силу п. 122 Правил в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать: 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров.
В случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил (п. 123 Правил).
Согласно п. 72 Правил Исполнитель обязан:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);
в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил);
г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;
е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;
ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).
Согласно п. 74 Правил Заявитель обязан, в том числе: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), уведомив об этом исполнителя.
Согласно п. 75 Правил Заявитель имеет право получить в оговоренные сторонами договора о подключении сроки информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных договором о подключении.
В силу п. 52 Правил, договор о подключении должен содержать перечисленные существенные условия, в том числе перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий; срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению); размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения.
Судом установлено, что ФИО1 (1/10 доли) и ФИО5 (9/10 доли) на праве общей долевой собственности принадлежит жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>А.
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (Заявитель) и ООО «СВГК» (Исполнитель) заключен Договор №№ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейный, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях..
По условиям Договора заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Правил №), расположенного по адресу: <адрес>А.
В рамках указанного договора единый оператор газификации или региональный оператор газификации принял на себя обязательства по обеспечению подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
В соответствии с п. 2 Договора, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно Приложению (далее – технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 30 дней со дня заключения настоящего договора (п. 3 Договора).
В силу п. 4 Договора исполнитель обязан, в том числе, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного п. 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п. 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).
В силу п. 6 Договора заказчик обязан надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СВГК» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № УРТ013890-23/01 к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № УРТ013890 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого п. 3 Договора изложен в следующей редакции: срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения дополнительного соглашения, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО1 была уведомлена исполнителем, что для проведения работ по врезке газопроводов и первичному пуску газа, необходимо предоставить в МРГ ООО «СВГК» следующие документы: договор на техническое обслуживание сети газопотребления и внутридомового газового оборудования со специализированной организацией; договор на поставку газа с «Газпром межрегионгаз Самара», что подтверждается её подписью в получении памятки ДД.ММ.ГГГГ.
Установлено, что Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан ФИО1 и представителем ООО «СВГК» ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СВГК» и ФИО1 заключен договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом <адрес>\Т\2024.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ФИО1 заключен договор поставки природного газа для коммунально-бытовых нужд граждан №.
В подтверждении того, что ФИО1 предоставила указанные договоры в ООО «СВГК» ДД.ММ.ГГГГ, стороной ответчика в материалы дела представлены скриншот с электронной почты, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно п. 2 Дополнительного соглашения исполнитель обязан осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного п. 3 Договора.
В материалы дела стороной ответчика представлен строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, из которого следует, что ООО «Газэнергострой» построен газопровод низкого давления от газопровода по <адрес> до границ земельного участка №А по <адрес>, строительство начато – ДД.ММ.ГГГГ, строительство закончено – ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно п. 4 Дополнительного соглашения, осуществление исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сети газораспределения к подключению (технологическому присоединению), составленного по форме исполнителя, фиксирующего выполнение исполнителем своих обязательств.
ДД.ММ.ГГГГ составлен Акт о готовности сети газораспределения к подключению (технологическому присоединению), который подписан представителем ООО «СВГК» и ФИО1
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписан Акт о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Таким образом, обязательства по договору N № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации были исполнены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ.
Ответчик в своих возражениях ссылается на то, что в соответствии с условиями Договора о подключении, фактическое присоединение осуществляется после окончания выполнения сторонами выполнения обязанностей. ФИО1 в обусловленный договором срок не представила в ООО «ВСГК» сведения о заключении договора поставки природного газа.
Согласно п. 6 Дополнительного соглашения заявитель обязан заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности.
Как следует из материалов дела, ФИО1 в день подписания акта о готовности – ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ООО «СВГК» договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор поставки газа. Таким образом, ФИО1 в срок, установленный п. 3 Договора, исполнила свою обязанность по заключению договоров.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ООО «СВГК» с досудебной претензией с требованием об устранении нарушений сроков исполнения по Договору подключения, взыскании убытков и компенсации морального вреда.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВГК» направило в адрес ФИО1 ответ на претензию, из которого следует, что во исполнении условий Договора и Технических условий ООО «СВГК» исполнило свои обязательства по проектированию и строительству газопровода от существующей сети газораспределения до границ земельного участка заявителя (в феврале 2025 года строительно-монтажные работы завершены). По результатам проверки исполнительно-технической документации в отделе технического надзора (ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ) и подписания сторонами Акта о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению, будет осуществлено фактическое присоединение и составлен Акт о подключении.
Суд, исходя из буквального толкования условий Договора о подключении, считает, что ФИО1 исполнены встречные обязательства по Договору - ДД.ММ.ГГГГ путем заключения договора поставки газа. Ответчик в судебном заседании не отрицал факт нарушения сроков при строительстве газопровода (срок по договору до ДД.ММ.ГГГГ, фактически строительство завершено – ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, учитывая допущенную ответчиком просрочку исполнения обязательств по договору, суд находит установленным нарушение исполнителем ООО «СВГК» сроков исполнения договора.
Истцом заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 30000 рублей.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителе», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами
В соответствии со статьями 151, 1099-1101 ГК РФ, компенсация морального вреда подлежит взысканию в случае нарушения личных неимущественных прав гражданина, посягательства на его иные нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Согласно статье 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами с, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В силу п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, при решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителей.
Поскольку факт нарушения прав потребителя установлен в ходе рассмотрения дела, суд, принимая во внимание характер и объем причиненных истцу нравственных страданий, фактические обстоятельства дела, а также учитывая требования разумности и справедливости, считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию в счет компенсации морального вреда 5 000 руб.
При обращении в суд истец также указал, что в результате нарушения ответчиком сроков исполнения работ ему были причинены убытки в виде амортизации электрического котла и оплаченной электроэнергии, использованной с целью отопления жилого дома.
Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Истцом представлен расчет амортизации котла Thermex Sonne 12 Wi-Fi согласно ст. 258 НК РФ, с учетом фактического срока эксплуатации котла (161 день), убытки в виде амортизации котла за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 1207,73 рублей.
Указанный расчет не может быть принят судом во внимание, поскольку расчет произведен согласно ст. 258 НК РФ, из которого следует, что амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Следовательно, указанная норма применяется для расчета налога.
Каких-либо доказательств, подтверждающих причинение истцу убытков в виде амортизации котла, истцом в материалы дела не представлено.
Требование истца в части возмещения убытков в виде расходов по оплате электроэнергии удовлетворению не подлежит, поскольку размер расходов на отопление истцом документально не подтвержден, в договоре электроснабжения нет указания на электропринимающее устройство в качестве отопительного прибора, отсутствуют доказательства учета представленных затрат отдельно на отопление с использованием электроэнергии.
Представленный истцом расчет убытков в связи с использованием альтернативного источника отопления (электроэнергии), который произведен исходя из мощности котла и площади жилого дома, не может быть принят судом во внимание, поскольку суду не представлено доказательств фактически понесенных затрат на электроэнергию, связанных именно с отоплением жилого дома.
Кроме того, несение расходов по оплате потребленной электроэнергии не могло носить непредвиденный характер, данные расходы относимы с расходами по оплате газоснабжения.
В силу ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Установив, что требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 2500 руб. (5000/2).
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истцом при обращении с иском в суд уплачена государственная пошлина в сумме 6155,32 рублей.
Таким образом, в силу ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 рублей (за неимущественное требование).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Средневолжская газовая компания» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 2500 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Н.М. Иванова