РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
24 августа 2022 года адрес
Черемушкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Ивакиной Н.И., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 2-3742/22 по иску ФИО1 *к ООО Смарт технологии о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с заявлением к ООО Смарт технологии о защите прав потребителей
В обоснование своих требований истец ФИО1 указала, что 02 августа 2021 года между ООО Смарт технологии и истцом был заключен договор марка автомобиля № 1/02082021/АЮ договор строительного подряда, по условиям которого истец поручил, а ответчик обязался выполнить следующие работы: изготовление домокомплекта торговой марки Смартдом по проекту и технологии, приведенным в Приложении №8; монтажные работы по возведению изготовленного домокомплекта на месте монтажа на участке с кадастровым номером *по адресу: адрес; внешние и внутренние отделочные работы; работы по передаче жилого дома в эксплуатацию истцу по акту сдачи - приемки выполненных работ. В соответствии с п. 3.1 договора цена договора составляет сумма По условиям договора оплата по договору осуществляется следующим образом: по 1 этапу (запуск комплекта силового каркаса в производство, размещения заказов на производство и поставку материалов для комплектации домокомплекта) заказчик оплачивает 70 % от стоимости договора в течение 3 дней с даты подписания договора в размере сумма; 2 этап - в течение 3 дней с момента уведомления о готовности к отгрузке домокомплекта заказчик оплачивает 10 % от стоимости договора в размере сумма; 3 этап - в течение 3 дней с даты сборки силового каркаса объекта и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик оплачивает 10% от стоимости договора в размере сумма; 4 этап - в течение 3 дней с даты сборки кровли, установки окон, утепления стен объекта и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик оплачивает 5% от стоимости договора в размере сумма; 5 этап - в течение 3 дней с даты сдачи объекта и подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ заказчик оплачивает 5% от стоимости договора в размере сумма В соответствии с п. 4.2 договора срок выполнения работ исполнителем по договору составляет 110 рабочих дней с даты полной оплаты первого этапа. Во исполнение принятых на себя обязательств 05.08.2021 истец ФИО1 за 1 этап работ по договору перечислила на счет ответчика денежные средства в размере сумма, а за 2 этап по договору – сумма, а всего сумма Однако до настоящего времени ответчик не приступил к исполнению условий договора. Кроме того, 26 августа 2021 года между ООО Смарт технологии и истцом был заключен договор марка автомобиля № 1/26082021 договор строительного подряда, по условиям которого истец поручил, а ответчик обязался выполнить работы по устройству свайновинтового фундамента на вышеуказанном объекте. В соответствии с п. 1.1 договора стоимость данных работ составляет сумма Согласно п. 2.3 договора стоимость работ по договору в размере сумма подлежала оплате в течение 3 банковских дней с момента подписания договора, а остальная сумма в размере сумма - в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Пунктом 3.1 договора срок исполнения договора определен 21 рабочих дня с момента поступления денежных средств по договору. Во исполнение принятых на себя обязательств 30.08.2021 истец ФИО1 перечислила на счет ответчика денежные средства в размере сумма Однако до настоящего времени ответчик не приступил к исполнению условий данного договора. 25.01.2022 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованиями о расторжении договоров, возврате денежных средств и выплате неустойки, которая оставлена ответчиком без ответа.
Истец просит взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договорам, в общей сумме сумма, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору марка автомобиля № 1/02082021/АЮ, предусмотренную п. 6.1 договора, за период с 09.08.2021 по 29.12.2021 в размере сумма; неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору марка автомобиля № 1/26082021, предусмотренную п. 6.3 договора, за период с 30.08.2021 по 24.12.2021 в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена, обеспечила явку своего представителя, который исковые требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.
Суд, выслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Статьей 450.1 ГК РФ установлено, что, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
На основании п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Как следует из материалов дела, 02 августа 2021 года между ООО Смарт технологии и истцом был заключен договор марка автомобиля № 1/02082021/АЮ договор строительного подряда, по условиям которого истец поручил, а ответчик обязался выполнить следующие работы: изготовление домокомплекта торговой марки Смартдом по проекту и технологии, приведенным в Приложении №8; монтажные работы по возведению изготовленного домокомплекта на месте монтажа на участке с кадастровым номером *по адресу: адрес; внешние и внутренние отделочные работы; работы по передаче жилого дома в эксплуатацию истцу по акту сдачи - приемки выполненных работ.
В соответствии с п. 3.1 договора цена договора составляет сумма
По условиям договора оплата по договору осуществляется следующим образом: по 1 этапу (запуск комплекта силового каркаса в производство, размещения заказов на производство и поставку материалов для комплектации домокомплекта) заказчик оплачивает 70 % от стоимости договора в течение 3 дней с даты подписания договора в размере сумма; 2 этап - в течение 3 дней с момента уведомления о готовности к отгрузке домокомплекта заказчик оплачивает 10 % от стоимости договора в размере сумма; 3 этап - в течение 3 дней с даты сборки силового каркаса объекта и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, заказчик оплачивает 10% от стоимости договора в размере сумма; 4 этап - в течение 3 дней с даты сборки кровли, установки окон, утепления стен объекта и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик оплачивает 5% от стоимости договора в размере сумма; 5 этап - в течение 3 дней с даты сдачи объекта и подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ заказчик оплачивает 5% от стоимости договора в размере сумма (раздел 3 договора)
В соответствии с п. 4.2 договора срок выполнения работ исполнителем по договору составляет 110 рабочих дней с даты полной оплаты первого этапа.
Во исполнение принятых на себя обязательств 05.08.2021 истец ФИО1 за 1 этап работ по договору перечислила на счет ответчика денежные средства в размере сумма, а за 2 этап по договору – сумма, а всего сумма
Как указывает истец в исковом заявлении, ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, более того, к работам не приступил.
Также из материалов дела следует, что 26 августа 2021 года между ООО Смарт технологии и истцом был заключен договор марка автомобиля № 1/26082021 договор строительного подряда, по условиям которого истец поручил, а ответчик обязался выполнить работы по устройству свайновинтового фундамента на вышеуказанном объекте.
В соответствии с п. 1.1 договора стоимость данных работ составляет сумма
Согласно п. 2.3 договора оплата по договору в размере сумма подлежала в течение 3 банковских дней с момента подписания договора, а остальная сумма в размере сумма - в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ».
Пунктом 3.1 договора срок исполнения договора определен 21 рабочих дня с момента поступления денежных средств по договору.
Во исполнение принятых на себя обязательств 30.08.2021 истец ФИО1 перечислила на счет ответчика денежные средства в размере сумма
Как указывает истец в исковом заявлении, ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, более того, к работам не приступил.
Из материалов дела следует, что 25.01.2022 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованиями о расторжении договоров, возврате денежных средств и выплате неустойки.
Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.
До настоящего времени денежные средства, уплаченные по договорам, в общей сумме сумма истцу не возращены.
Принимая во внимание, что ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, более того, к работам не приступил, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору, в размере сумма
Согласно п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Учитывая, что ответчик нарушил срок выполнения работ по договорам, суд находит требования истца о взыскании неустойки обоснованными.
В силу п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ за каждый день просрочки составляет 3 процента цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа
Между тем, истец просит взыскать с ответчика размер неустойки в размере, определенном п.6.1 договора марка автомобиля № 1/02082021/АЮ и п.6.3 договора марка автомобиля № 1/26082021, которыми неустойка определена в размере 0,01 % от общей стоимости договора за каждый день просрочки.
Учитывая положения части 3 статьи 196 ГПК РФ, согласно которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 0,01 % от общей стоимости договора за каждый день просрочки.
Согласно расчету истца размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору марка автомобиля № 1/02082021/АЮ за период с 09.08.2021 по 29.12.2021 составляет сумма; размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору марка автомобиля № 1/26082021 за период с 30.08.2021 по 24.12.2021 составляет сумма
Данные расчеты судом проверены, признаны обоснованными и верными.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в общей сумме сумма
В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда или наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Учитывая степень нравственных страданий истца ФИО1, вызванных нарушением ее прав, как потребителя, а также принимая во внимание степень вины ответчика, суд с учетом требований разумности и справедливости определяет подлежащую взысканию в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере сумма
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Учитывая, что ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования потребителя, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО Смарт технологии в пользу ФИО1 * денежные средства, уплаченные по договорам, в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Черемушкинский районный суд адрес.
Судья Ивакина Н.И.
Решение изготовлено в окончательной форме 31 августа 2022 года