АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ставрополь
26 сентября 2023 года Дело № А63-10114/2023
Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2023 года
Решение изготовлено в полном объеме 26 сентября 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Криволаповой И.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП <***>,
к администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжского Самарской области, Самарская область, п. Ильмень, ОГРН <***>,
о взыскании неустойки в размере 675 руб.,
в отсутствие представителей сторон,
УСТАНОВИЛ:
индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжского Самарской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 16.03.2022 № 0322/16-2 за период с 31.12.2022 по 29.05.2023 в размере 675 руб. (уточненные исковые требования).
Стороны в судебное заседание не явились.
Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела в порядке, установленном статьей 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), путем направления копии определения по юридическому адресу, а также посредством размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда Ставропольского края в сети «Интернет» в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, отзыв на исковое заявление не представил.
В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие сторон.
Изучив материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее – исполнитель) и администрацией сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжского Самарской области (далее – заказчик) заключен муниципальный контракт от 16.03.2022 № 0322/16-2.
В соответствии с контрактом заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры), которая должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с нормативными актами, указанными в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы по настоящему контракту предоставляются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта (пункт 1.3 контракта).
В соответствии с пунктом 2.1 контракта общая стоимость работ по контракту является твердой и составляет 18 000 руб.
Оплата по контракту осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя не позднее 30.12.2022, на основании выставленного счета и акта о приемке выполненных работ (пункт 2.2 контракта).
В силу пункта 3.1 контракта срок выполнения работ: начало – с момента подписания муниципального контракта, до выполнения сторонами взаимных обязательств, но не позднее 30.12.2022.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства (пункт 6.1 контракта).
Во исполнение обязательств по контракту исполнитель выполнил работы на сумму 18 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела двусторонним актом от 05.12.2022 № 0322/16-2.
В связи с тем, что выполненные работы заказчиком оплачены не были, исполнитель направил в его адрес претензию от 11.05.2023 № 4 с требованием оплатить задолженность.
Поскольку претензионное требование оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с иском.
В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Статьей 758 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Основанием для возникновения у заказчика обязанности по оплате выполненных работ является факт их сдачи подрядчиком и приемки заказчиком (статьи 711 и 746 ГК РФ).
Между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и администрацией сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжского Самарской области заключен муниципальный контракт от 16.03.2022 № 0322/16-2, по условиям которого исполнитель обязался выполнить работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области.
В подтверждение факта выполнения работ по контракту истец представил акт от 05.12.2022 № 0322/16-2, подписанный со стороны ответчика без замечаний. Сумма выполненных работ составила 18 000 руб.
В ходе рассмотрения дела ответчик произвел оплату задолженности, в связи с чем от истца поступило заявление о частичном отказе от исковых требований, в котором он просил суд взыскать с ответчика неустойку за период с 31.12.2022 по 29.05.2023 в размере 675 руб.
В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Истец произвел начисление неустойки в соответствии с пунктом 6.1 контракта за период с 31.12.2022 по 29.05.2023 на сумму задолженности, с применением 1/300 ключевой ставки Банка России 7,5%, что составило 675 руб.
Суд, проверив представленный истцом расчет неустойки, признает его обоснованным и арифметически верным. Ответчик контррасчет неустойки в материалы дела не представил.
В связи с допущенным ответчиком нарушением срока оплаты выполненных работ, требование истца о взыскании неустойки заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению за период с 31.12.2022 по 29.05.2023 в размере 675 руб.
В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы подлежат взысканию с ответчика.
Руководствуясь статьями 330, 711, 758, 746, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 65, 70, 71, 101, 106, 110, 122, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжского Самарской области, Самарская область, п. Ильмень, ОГРН <***>, в пользу акционерного индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП <***>, неустойку в размере 675 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья А.А. Ващенко