100055_2640542

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Абакан 11 сентября 2023 года Дело № А74-4174/2023

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.О. Кушнира, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.А. Смирновой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Батюшкина Дмитрия Александровича (ИНН 246401976761, ОГРНИП 321190000005334) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327):

об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.4892.22 от 17.10.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, городской округ Абакан, город Абакан, территория СОСН Самохвал-Машиностроитель, улица Десятая, земельный участок 15, а именно: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя;

об обязании после исполнения договора № 20.1900.4892.22 от 17.10.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предоставить акт о выполнении технических условий, акт о выполнении технологического присоединения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации;

о взыскании 5 737 руб. 50 коп. неустойки за период с 18.04.2023 по 08.06.2023 с её последующим начислением, начиная с 09.06.2023, до момента фактического исполнения обязательства;

о взыскании 10 000 руб. судебного штрафа (астрента) за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемых по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.

Руководствуясь статьями 101, 102, 110, 112, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.4892.22 от 17.10.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, городской округ Абакан, город Абакан, территория СОСН Самохвал-Машиностроитель, улица Десятая, земельный участок 15, а именно: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими

документами индивидуального предпринимателя Батюшкина Дмитрия Александровича (ИНН 246401976761, ОГРНИП 321190000005334).

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) после исполнения договора № 20.1900.4892.22 от 17.10.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предоставить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) акт о выполнении технических условий и акт о выполнении технологического присоединения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) 5 737 (пять тысяч семьсот тридцать семь) руб. 50 коп. неустойки за период с 18.04.2023 по 08.06.2023, а также 8 000 (восемь тысяч) руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной чеком-ордером от 02.06.2023 (операция 25).

Производить начисление неустойки, начиная с 09.06.2023, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 45 000 руб. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определённый в таком порядке за год просрочки.

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) судебный штраф (астрент) в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья В.О. Кушнир

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.11.2022 4:16:00Кому выдана Кушнир Владислав Олегович